2024年建设工程施工合同范文（四篇）

第3页共3页2024年建设工程施工合同范文发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：黄金堡学府花园D栋工程地点：重庆市渝北区龙溪镇工程内容：建筑面积31200M2、结构类型：框架、剪力墙结构、地上二十九层，地下一层，全高99.6米。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：自筹。二、工程承包范围承包范围：土建及安装工程（发电机组、塑钢门窗、消防系统除外）和环境工程。三、合同工期开工日期：____年____月____日。竣工日期：____年____月____日。合同工期总日历天数548天。四、质量标准工程质量标准：优良。五、合同价款金额（大写）：暂估贰仟叁佰陆拾万元（人民币）￥：2360万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：2001____年____月____日合同订立地点：重庆市本合同双方约定双方签字签章后生效。甲方（公章）：_____乙方（公章）：_____法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：_________年____月____日____年____月____日2024年建设工程施工合同范文（二）发包人(全称)：承包人(全称)：依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额(大写)：元(人民币)￥：_____元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：____年____月____日合同订立地点：本合同双方约定后生效。发包人：_____(公章)承包人：_____(公章)住所：_____住所：_____法定代表人：_____法定代表人：_____委托代理人：_____委托代理人：_____电话：_____电话：_____传真：_____传真：_____开户银行：_____开户银行：_____账号：_____账号：_____邮政编码：_____邮政编码：_____2024年建设工程施工合同范文（三）____建设工程施工合同精选合同编号：____-XX-XX-XXXX甲方：（姓名/单位）统一社会信用代码：地址：联系人：电话：乙方：（姓名/单位）统一社会信用代码：地址：联系人：电话：鉴于甲方拟进行工程（以下简称“本工程”）的建设和乙方具备从事相关工程施工的资质、能力并同意接受甲方的委托，本合同由双方共同遵守。一、工程概况1.项目名称：2.工程地址：3.工程规模：（包括建筑面积、层数等）4.工程内容：（包括工程的主要技术要求和计划）5.工期：（计划开始日期和完成日期）6.工程造价：（以人民币为单位）二、双方责任和权利1.甲方责任：a.提供工程所需要的设计文件和资料；b.合理配合乙方施工，提供工程现场必要的支持设施；c.按照约定支付工程款项。2.乙方责任：a.严格按照工程设计要求和合同约定进行施工，确保工程的质量和安全；b.按照工程进度安排，保证工程按时完成；c.保障工程现场的安全和秩序；d.负责组织施工材料和设备的采购和调配；e.合理组织施工人员，确保施工人员的安全和劳动权益。3.甲方权利：a.监督工程施工的质量和进度；b.对乙方提交的工程款项支付申请进行审核并按时支付。4.乙方权利：a.索取和获取工程施工的必要资料和文件；b.要求甲方按时支付工程款项；c.在工程范围内享有合法盈利权益。三、工程质量和安全1.工程质量：a.乙方应严格按照相关国家规范和甲方要求的质量标准进行施工；b.工程竣工后，甲方有权对工程进行验收，合格后验收方可支付工程款项。2.工程安全：a.乙方应制定施工安全管理制度，并按照制度要求进行施工；b.乙方应对工程现场的安全风险进行评估和预防；c.乙方要求施工人员使用个人防护装备，并遵守相关安全操作规程。四、工程款支付1.工程款支付方式：a.工程款按照分期支付的方式进行，具体分期支付的金额和时间由甲方和乙方协商确定，并在合同附件中明确列出；b.乙方应在每个支付节点完成相应工作后，及时向甲方提出支付申请。2.工程款支付程序：a.乙方提出支付申请后，甲方应在10个工作日内审核并支付，支付方式可以选择电汇或现金支付；b.如审核发现问题，甲方有权要求乙方进行修改和整改，并在整改完成后支付款项。五、违约责任1.如一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任，并赔偿相应的经济损失；2.在工程施工中，如因乙方原因导致工期无法按时完成，则乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此所遭受的损失；3.在工程施工中，如因甲方原因导致施工进度延误和工程质量不符合要求，则甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此所遭受的损失；六、争议解决1.合同履行中出现的争议，由双方协商解决；2.协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他1.本合同正本一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力；2.本合同附件为合同的重要组成部分，与合同具有同等效力；3.本合同经甲乙双方代表签章生效。甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：2024年建设工程施工合同范文（四）____年建设工程施工合同书合同编号：【填写具体编号】本合同由甲方【填写甲方名称】与乙方【填写乙方名称】双方共同订立，经双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，达成如下合同：第一条合同目的和内容1.1合同目的：甲方授权乙方承担【填写具体项目名称】建设工程的施工任务，乙方负责按照相关法规和技术要求进行施工，完成合同约定的工程。1.2合同内容：（1）建设工程名称：【填写建设工程名称】；（2）建设工程地点：【填写建设工程地点】；（3）建设工程规模：【填写建设工程的基本规模描述】；（4）工程工期：【填写工程的计划工期】；（5）工程造价：【填写工程的预算造价】；（6）合同价款：【填写合同价款金额】；（7）支付方式：【填写支付方式，如一次性支付、分期支付等】；（8）保证金：【填写保证金金额】；（9）违约金：【填写违约金条款】；（10）质量保证期：【填写质量保证期限】；（11）其他约定：【填写其他相关约定】。第二条施工文件与施工许可证2.1甲方向乙方提供施工图纸、设计文件等相关施工文件，并保证提供的文件具有法律效力。2.2乙方在施工前应取得本工程的施工许可证，并确保施工许可证的有效性。第三条工程质量和安全3.1乙方应按照法律法规和技术要求，保证工程施工质量符合相关标准，并承担因施工质量问题造成的责任。3.2乙方应严格落实安全生产措施，确保施工现场的安全，并负责施工期间发生的安全事故。第四条工程进度和延期施工4.1乙方应按照合同约定的工期完成工程施工，确保工程进度的合理安排。4.2若发生不可抗力等合同外因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并提出延期施工的申请。乙方应提供充分的证据证明延期施工的合理性，并与甲方商定新的工期安排。第五条工程材料和设备5.1乙方应按照设计要求和施工图纸选择合适的工程材料和设备，并保证其质量符合相关标准。5.2若工程材料或设备存在质量问题，乙方应及时更换或修复，并承担相关费用。第六条价款支付6.1甲方应按照合同约定的支付方式和时间向乙方支付合同价款。6.2乙方应提供相应的工程进度和质量验收材料，并在验收合格后向甲方提出支付申请。第七条违约责任7.1若任何一方违反本合同约定的任何条款，应按照相关法律法规的规定承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。7.2若乙方违约，甲方有权要求乙方支付违约金。第八条争议解决8.1凡因本合同引起的争议，应由双方友好协商解决。协商不成时，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条合同终止9.1本合同在以下情况下终止：（1）工程完工并经甲方验收合格；（2）根据双方协商一