2024年全框架施工合同补充协议（二篇）

第1页共1页2024年全框架施工合同补充协议甲方甲方：_____乙方：_____一、把原房屋楼面混凝土预制板结构设计更改为全现绕混凝土结构，因此房屋结构更改为全框架结构。二、乙方在施工过程中必须按质按量安全施工。三、乙方在施工过程中：1、是混凝土标号要达标和搅拌均匀;2、是钢筋及捆筋，要严格按国家建筑要求规定施工;3、是混凝土震动均匀，确保密实，如出现质量问题，乙方照价赔偿给甲方造成的一切损失。四、乙方不履行施工合同责任时，或施工过程中出现质量问题，甲方有权终止全部合同，乙方的工程投入无条件归甲方所有，甲方另行安排施工人员进行施工。五、每施工完一层楼面时，经甲方验收合格后，甲方付给乙方该层合同的70%。六、乙方必须严格安全施工，若出现安全事故由乙方全部负责经济和法律责任，与甲方无关。七、乙方必须接受甲方的监督和建议。八、本合同经双方签字即生效，工程款结清后终止。甲方甲方：_____乙方：_________年____月____日____年____月____日2024年全框架施工合同补充协议（二）全框架施工合同补充协议书甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]鉴于，甲、乙双方就《2024年全框架施工合同》（下称“合同”）进行了充分协商并达成一致意见。为明确双方在履行合同过程中的权利与义务，保障项目的顺利进行，特订立本补充协议。本补充协议与合同具有同等法律效力，是合同的组成部分。一、合同的补充1.合同名称和编号：合同名称为《2024年全框架施工合同》，合同编号为[合同编号]。2.合同签订日期和生效日期：合同于[签订日期]签订，自[合同生效日期]起生效。3.合同价款及付款方式：合同价款为[合同总价款]，支付方式按照合同约定进行。4.工程范围和规模：本次工程的范围和规模详见合同附件[合同附件]。乙方应按照合同约定，完成全部工程内容。5.工期安排：根据项目实际需要，合同约定的工期为[合同工期]。双方同意，在不影响工程质量的前提下，甲、乙双方可在施工过程中进行工期的调整，但应提前书面通知对方并征得对方同意。二、工程变更1.双方同意，如有工程变更，应及时协商确定变更的内容、范围、时限等，并签订补充协议。2.工程变更引起的费用变动应根据实际情况合理确定，并通过双方协商一致确定支付方式和时间。三、合同风险和责任1.合同履行过程中，如发生不可抗力事件导致工程无法继续进行，双方应协商解决办法，并进行适当的工期调整。如因不可抗力原因导致合同无法履行，则双方互不承担违约责任。2.如因乙方原因导致工程质量不符合约定标准，乙方应承担相应的修复责任，并承担由此产生的费用。3.如因甲方原因导致工程无法按期完成或工程质量不符合约定标准，甲方应承担相应的赔偿责任，并承担由此产生的费用。四、合同变更和解除1.双方可协商一致，通过书面形式变更合同内容。2.如遇特殊情况需要解除合同，应通过协商一致方式解除，如双方无法协商一致解决，则可依法诉诸仲裁或法院解决。五、合同争议解决合同争议应当通过友好协商解决，如协商不成，应提交有管辖权的仲裁机构予以仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有约束力。六、其他条款1.本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与合同具有同等法律效力。2.本补充协议未约定的事项，适用合同中相关约定。3.本补充协议的正本共[份数]份，甲、乙双方各执[份数]份，合同双方共同具有解释权。甲方：（盖章）签字：