2024年劳务承包合同示范文本（3篇）

第7页共7页2024年劳务承包合同示范文本发包人：(全称)(以下简称甲方)承包人：(全称)(以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等，公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作双方协商，订立本合同。第一条：工程概况及承包工作内容1.1工程名称：高尔夫都市花园住宅小区1#、2#、6#楼、2#人防工程。1.2分包工作内容：主体结构图纸内的全部工程量，包括外架搭拆、所有安全防护、前期钢筋除锈、模板拆除、现场清理等工作内容，(人防工程包括挖土清槽，打钎、回填土、)第二条：承包方式劳务分包、建筑平方米包干，包辅材，小型工具，小型机械，临时用电用水，施工放线等。第三条合同价款：承包价格每平米建筑面积所有包干单价元，(人防单价)，面积以实际发生工作内容，面积按定额规定计算。此价格为最终平方米包干价结算，不再调整。第四条：付款方式进场第一个月不结算、第二个月底开始支付已完工程量的、工程交工验收合格后支付到总工程量的、当年停工后支付到已完工程量的、前支付到工程量的、留一年保修金。第五条：安全施工，及安全事故责任5.1发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府，行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。5.2承包方在工程施工期间必须做好安全工作，搞好进场人员，做好现场各项安全，确保安全施工，出现安全事故，承包方自己负责。5.3为了加强安全管理，提高工人安全意识，发包方与承包方签订安全管理协议和各项安全处罚措施条例。第六条：工程质量，验收与保修6.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。6.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准，施工验收规范和施工图组织施工，在施工中各分项工程必须在自检合格的基础上报验。6.3承包方必须编制各项专项施工方案，经项目部审批后方可施工。6.4为了加强工程质量管理，提高工人质量意识，发包方与承包方签订各项工程质量处罚措施条例。6.5工程验收以国家颁发的施工验收规范，质量检验准及施工图为依据。6.6在施工过程中发生的质量问题，一切责任由承包人承担。6.7工程验收承包方必须组织人员参加验收，并做好验收前的准备工作，如发现施工质量问题立即整改返修并承担一切经济责任。第七条：工期要求7.1施工工期;合同内主体结构____年____月____日前全部封顶、延误工期按每天20_____0元罚款。7.2必须严格执行双方约定工期，承包方根据工期要求组织素质高的施工人员进场，编制施工进度计划，严格按进度计划施工。第八条：文明施工8.1发包人，承包人应严格执行建设部颁发的“施工现场管理暂行规定，”加强科学管理，坚持文明施工，保持现场整洁，做到工完料清，材料码放整齐。8.2对宿舍区标准，双方约定如下：食堂，宿舍要保持卫生，宿舍不准自开小灶，不准赌博，(生活区宿舍照明安装电表收电费)，用电不得私拉乱接，如需接电，必须报项目部许可，经专业电工安装，工地不得私开小买部。第九条：材料机具供应9.1本工程由发包人提供的机械设备为：龙门架、升降电梯、搅拌机，二级以上电箱，电线。9.2承包人自备的机具为：小型机械、小型工具、二级电箱以下的电缆线，电箱等9.3所有防护用品，防护用具：如安全帽，安全带，手套等由承包方承担。9.4由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的材料和机械设备，由发包人供应到现场(400米内)、9.5承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具机械、钢管、扣件、等与发包人共同清点，办理手续，承包人负责保管，因承包人保管不善丢失的材料、机具机械、钢管、扣件、等按市场价格赔偿，并从劳务费中直接扣除。承包人指定负责签字验收，发包人指定负责签字。9.6本工程材料，材料的使用实行限额领料制度。严禁浪费材料，发现材料浪费，双倍价格赔偿，(正常损耗除外)，承包人按计划提料，租赁材料在现场超过3天不用以及超过约定工期的租赁费由承包人承担。第十条：发包人的权利及义务10.1负责提供场地，道路，水电(每栋楼水一个接口，电一个二级箱)等大型机械。10.2负责提供施工图纸(一栋楼一套)，提供必要的技术资料。10.3负责组织施工检查，验收，监督承包人的工程进度，工程质量，安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。10.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。10.5负责施工图纸会审，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工进度计划和专项方案。10.6负责对承包人在安全，质量，工期，现场文明施工等方面的监督，发现有违反约定规定，发包人提出整改意见，督促承包人进行整改，承包人承担造成的损失。10.7负责组织工程验收工作。第十一条：承包人的权利和义务11.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证工人的政治素质，身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过55周岁。11.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名，性别，年龄，工种，特殊工种证件及身份证复印件)。11.3在施工生产过程中，承包人必须保证作业人员相对稳定，不能随意变更备案人员，服从发包人的统一安排。11.4承包人必须按施工图纸，变更洽商进行施工。在施工中应注意成品保护、爱护使用发包人提供的机械设备及其机具。11.5承包人必须服从建委，安全站，质检站，监理，项目部等单位检查。积极做好各项准备工作。11.6承包人应对作业工人进行安全生产，食品卫生，交通安全等方面教育，自觉遵守发包人现场管理规定及各项。11.7承包人负责所有作业人员的“三险”。11.8承包人必须向发包人提供劳务公司企业法人营业执照，国家组织机构代码证，项目经理证，技术员，安全员资格证书等管理人名单及作业人员身份证复印件，特殊工种操作证。第十二条：承包人违约责任12.1因承包人原因、造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人有权终止合同，并要求承包人在____日内退出施工现场，承包人必须无条件退出施工现场。发包人按其完成工程量75﹪办理结算，余款作为发包人二次选择承包队伍的经费和因此造成的损失。12.2承包人未按发包人规定要求进场的施工人员，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。12.3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。第十三条：合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成向有关部门申请调解，当事人不愿意和解，调解不成的可向当地人民法院起诉。第十四条：合同生效与终止本合同经双定代表人或委托代理人签字盖章后生效。本合同在完成分包工作内容，保修期满，结清工程结算尾款后即宣告终止。第十五条：本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份。甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_________年____月____日____年____月____日2024年劳务承包合同示范文本（2）2024年劳务承包合同甲方：（雇主名称）乙方：（劳务承包方名称）鉴于甲方为开展业务需要，拟委托乙方提供劳务承包服务。双方自愿且经友好协商一致，依据《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，达成以下协议：第一条合同目的和范围1.1合同目的：本劳务承包合同旨在明确甲方委托乙方提供的劳务内容、标准和条件，保障双方的合法权益。1.2合同范围：本合同适用于甲方委托乙方从事与其业务相关的劳务，具体包括但不限于（列举具体劳务内容）。第二条甲方的权利和义务2.1甲方有权要求乙方按照合同约定提供劳务，并按时支付劳务报酬。2.2甲方应按照约定时间和地点提供必要的工作条件和设施，保证乙方能够正常履行劳务。2.3甲方承诺提供的工作场所符合国家有关安全、卫生标准及其他相关法规要求。2.4甲方应妥善保管乙方提供的个人信息和劳动合同等相关文件，并不得将其提供给第三方。2.5甲方应依法与乙方签订劳动合同，并按照劳动合同约定支付乙方劳务报酬，享有劳务的使用权。第三条乙方的权利和义务3.1乙方应按照甲方的要求提供劳务，并保证劳务的质量和效果。3.2乙方应按照本合同约定的时间和地点履行劳务，如有特殊情况无法履行劳务，应提前通知甲方并经双方协商解决。3.3乙方应遵守国家有关劳动法律法规及甲方的相关规章制度，确保劳务过程的安全和稳定。3.4乙方承诺所提供的劳务不侵犯任何第三方的合法权益，并保证所提供的劳务内容真实、准确、合法。3.5乙方应保护甲方的商业和信息秘密，不得泄露或用于其他非法用途。第四条劳务报酬4.1甲方应按照本合同约定的时间和方式支付劳务报酬，支付方式可为每月、每季度或一次性付款。4.2劳务报酬根据双方协商确定，并应包括税费等相关费用。乙方应按照国家税务规定缴纳个人所得税。4.3劳务报酬支付方式：（具体支付方式）。第五条保密条款5.1双方在履行本合同过程中可能接触到的商业秘密、技术资料、商业机密等都应予以保密。5.2乙方应对甲方提供的技术等信息严格保密，不得泄露给任何第三方，否则乙方须承担相应的法律责任。5.3本条款的保密义务在本合同终止后仍然有效。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。6.2若乙方无故拒绝履行劳务或不履行本合同约定的其他义务，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的一切损失。第七条合同解除和终止7.1若双方协商一致同意解除合同，应签订解除协议，并根据协议约定支付相应的赔偿金。7.2本合同在以下情况下可以被甲方单方解除：7.2.1乙方违反本合同约定，且在甲方书面通知后不予改正；7.2.2乙方严重违反国家法律法规，给甲方造成重大损失或影响；7.2.3乙方发生重大违法行为，受到国家法律法规的刑事处罚。7.3发生不可抗力或其他无法控制的合同履行障碍时，双方可以协商解决或解除合同。第八条争议的解决方式8.1对于因履行本合同所引起的争议，双方应通过友好协商解决。8.2如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。第九条其他事项9.1本合同包含了双方在劳务承包方面的完整约定，对双方均具有法律约束力。9.2本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等效力。9.3本合同自双方签字或盖章之日起生效，并以其签字或盖章日期为合同生效日期。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：2024年劳务承包合同示范文本（3）甲方：（委托方）乙方：（承包方）双方经友好协商，本着平等互利的原则，就甲方委托乙方提供劳务承包服务事宜，达成如下合同：一、合同目的1.1甲方委托乙方负责完成以下劳务承包项目（以下简称“项目”）：【具体项目内容】1.2本合同旨在明确双方的权利义务，确保双方的合法权益，并建立双方的协作关系。二、合同期限2.1本合同的有效期为【合同期限】，从【起始日期】到【终止日期】。2.2若乙方未能按照本合同约定的期限完成项目，则甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。三、劳务承包费用3.1甲方向乙方支付的劳务承包费用为【具体金额】，支付方式为【支付方式】。3.2所有的劳务承包费用应该在项目完成后【结算期限】内支付完毕。3.3若乙方未按照约定时间收取劳务承包费用，甲方有权暂停或终止支付，并追究乙方的违约责任。四、承包方责任4.1乙方承担完成项目的责任，确保项目的质量和进度符合协议要求。4.2乙方应保证其提供的劳务符合政府法规和相关行业规定，并确保劳务员工的安全和劳动条件符合国家的法规要求。4.3乙方应派遣具备相应资质和技能的工作人员参与项目，并提供合格的劳务设备和器材。4.4乙方对于项目的延期、变更或者项目发生的其他问题应及时向甲方做出书面报告，并与甲方协商解决。五、委托方责任5.1甲方应向乙方提供充足的资料和协助，以确保项目能够按照计划进行。5.2甲方应按时支付劳务承包费用，提供甲方合理要求的范围内的技术和信息支持。5.3如因甲方的原因导致项目无法如期进行，甲方应向乙方支付相应的违约赔偿。六、知识产权6.1在项目完成后，与项目相关的所有的专利权、著作权、商标权以及其他任何知识产权，均归甲方所有。七、违约责任7.1任何一方违反本合同中的任何条款，应该承担违约责任，并按照法律法规进行赔偿。7.2未经对方事先书面同意，任何一方不得将本合同中的权利义务转让给任何第三方，否则对方有权解除合同并要求违约方承担违约责任。八、争议解决8.1本合同的解释和执行应符