2024年北京市建设工程劳务合同范文（二篇）

第5页共5页2024年北京市建设工程劳务合同范文雇主(甲方)：代表人：雇员(乙方)：负责人：甲乙双方根据《民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、劳务方式：4、工程内容：二、质量要求1、工程质量等级：乙方所完成的工程质量标准不低于与甲方与工程总发包方签订的工程合同标准。2、乙方应有相应的施工经验，技术工人应具备相应技术资质及生产能力，施工人员工种和数量应满足工程需要。3、本工程验收执行国家颁发的相关施工规范、工程质量验收评定标准及业主规定的相关条款进行施工和验收。4、乙方施工的工程一次交验合格率必须达到100%在质量保修责任期内，乙方应在甲方返修通知书要求时间内无条件将工程返修合格。三、工期1、本合同自____年____月____日开工，至____年____月____日完工，总工期为____天，乙方必须根据天气自然环境等因素合理安排工期，安排好施工组织设计，按期完工。2、工期顺延与延长：(1)施工中因甲方过错导致乙方无法正常施工的，本条约定的工期相应顺延(顺延时间以甲方过错导致的法定工作时间内停工时间为准确定).(2)工程施工内容增加的，甲、乙双方另行协商确定工期延长时间。四、劳务费用1、甲乙双方协商确定，合同总价暂定：____元。2、施工期间乙方或乙方授权人员自甲方处领取或租用的材料、机械、设备所产生的费用(包括辅材在内)，均列入乙方预提劳务费用，并按费用发生时间相应冲减甲方应付乙方的劳务费用。3、甲方每月____日委托_____银行以法定货币的形式代为转账到乙方账户。五、甲方职责1、甲方应按照合同的约定，向乙方提供合适的劳动环境。2、在合同期限内，甲方要对乙方的工作进行监督检查、及时整顿。3、甲方对乙方不合乎要求的施工，有权要求其返工。4、甲方在收到竣工验收通知时，应及时安排人员组织验收。5、甲方应按照合同的约定向甲方及时足额的支付劳务费。六、乙方职责1、乙方应按照合同的规定，遵照甲方的规章制度和甲方代表的指挥，对不合理的指挥要求可以拒绝。2、乙方在工作时，应按照合同的规定安全、高效的施行，及时完成任务。3、乙方应按照合同的要求完成任务，若发生质量问题，乙方应负责返工。4、工程完工当天应通知甲方验收。七、竣工验收1、乙方必须按照国家有关施工验收规范、设计图纸及有关设计通知、主合同中的质量要求及甲方质量体系要求控制质量，接受甲方、监理、业主对质量监视、检查、控制。2、乙方应配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检控制度，配合甲方三检人员做好各工序的质量检查及验收工作。3、乙方应对其所承担工程项目的施工质量负全责，如发生质量事故，应在____小时内报告甲方，对施工质量缺陷负责返工并承担相关费用;对不合格产品，甲方有权要求乙方予以返工并承担由此造成的经济损失和工期延误;不符合质量要求的工程项目，甲方不予计量与结算.4、乙方应严格按甲方的施工过程质量验收程序要求进行全过程的质量检查、验收。产品经监理、甲方验收合格后可转入下道工序。八、违约责任1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的____%承担违约金，或每天按____元向甲方支付违约金。3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的____%____%承担违约金。九、争议解决如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。十、附则1、本协议经双方签字后生效，双方义务履行完毕后失效。2、本协议一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。3、本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方：地址：联系方式：合同签订地：合同履行地：签约时间：____年____月____日乙方：地址：联系方式：合同签订地：合同履行地：签约时间：____年____月____日2024年北京市建设工程劳务合同范文（二）甲方：（名称）地址：联系人：电话：乙方：（名称）地址：联系人：电话：鉴于甲方需要进行建设工程，乙方具备从事建设工程劳务的能力和技术，双方经友好协商，达成如下合同：第一条合同工程甲方委托乙方按照合同约定进行建设工程劳务，具体项目为：工程名称：工程地点：工程范围：工程期限：工程报价：第二条材料供应乙方可以按照工程需要，组织甲方事先确定的材料供应商供应所需材料，甲方负责支付材料费用。第三条劳务价格本合同的劳务价格为人民币（大写）（小写）元整，乙方应按照劳务工作量、质量和进度进行计费。第四条劳务费支付方式劳务费按照工程进度和乙方提供的劳务报告进行审核，甲方应在收到审核报告后的五个工作日内支付劳务费。第五条违约责任1.乙方提供的劳务不符合合同要求或者规范标准的，甲方有权要求乙方进行整改，并由乙方承担由此产生的费用；2.乙方未按照合同约定的工期完成劳务的，甲方有权要求乙方加班或支付违约金；3.甲方未按照合同约定支付劳务费的，乙方有权要求甲方支付滞纳金；4.任何一方因不可抗力不能履行合同义务的，不承担违约责任。第六条保密条款1.双方应对涉及对方业务、技术、管理、图纸等内容予以保密；2.双方在不违反国家法律法规的前提下，可以对合同内容进行宣传，但需取得对方的书面同意。第七条纠纷解决双方如发生争议，应当友好协商解决；协商不成的，可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。第八条合同生效与终止1.本合同自双方盖章之日起生效；2.双方可以经协商一致解除本合同，但应提前一个月书面通知对方；3.合同解除后，双方应按照合