工程承包合同印花税税率

工程承包合同印花税税率合同编号：__________第一章定义与术语1.1定义1.1.1“合同”指本工程承包合同，包括所有附件、附录和补充协议。1.1.2“承包商”指甲方，即承担工程项目的单位或个人。1.1.3“业主”指乙方，即委托承包商进行工程建设的单位或个人。1.1.4“工程”指甲方按照本合同约定，为乙方提供的设计、施工、安装、维修等服务。1.1.5“合同价款”指承包商完成工程所应得的报酬。1.2术语解释1.2.1本合同中所使用的术语，如无特殊说明，均按相关法律法规和行业惯例解释。第二章承包商义务2.1工程设计2.1.1承包商应根据业主的要求，提供符合法律法规、技术标准和行业规范的设计方案。2.1.2承包商应确保设计方案的质量，并对设计过程中出现的错误或遗漏承担责任。2.2施工与安装2.2.1承包商应按照设计方案和施工图纸，进行工程建设和设备安装。2.2.2承包商应确保施工和安装质量，遵守相关法律法规和行业标准。2.3工程维修2.3.1承包商应在工程竣工后，按照合同约定承担保修责任。2.3.2承包商应确保维修服务的质量和及时性。第三章业主义务3.1提供资料3.1.1业主应向承包商提供与工程有关的资料、数据和现场条件。3.1.2业主应确保所提供资料的真实性、准确性和完整性。3.2协助工作3.2.1业主应协助承包商办理与工程相关的审批、验收等手续。3.2.2业主应确保施工现场的水、电、气等基础设施的正常供应。3.3支付价款3.3.1业主应按照合同约定，按时支付合同价款。3.3.2业主未能按期支付价款，应承担违约责任。第四章合同价款与支付4.1合同价款4.1.1合同价款包括工程的设计、施工、安装和维修等费用。4.1.2合同价款的具体金额由双方根据工程实际情况协商确定。4.2支付方式4.2.1业主应根据工程进度，分期支付合同价款。4.2.2承包商应提供与已付款项相符的发票和收据。4.3验收与结算4.3.1工程竣工后，双方应共同进行验收，验收合格后办理结算手续。4.3.2验收不合格的，承包商应按照业主的要求进行整改，直至验收合格。第五章合同变更与解除5.1合同变更5.1.1双方同意变更合同的，应签订书面变更协议。5.1.2变更协议与本合同具有同等法律效力。5.2合同解除5.2.1双方协商一致，可以解除合同。5.2.2合同一方违反合同约定的，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。第六章工期与进度6.1工期6.1.1承包商应按照合同约定的时间节点完成工程。6.1.2因特殊情况导致工期延误的，双方应协商确定延长工期。6.2工程进度6.2.1承包商应定期向业主报告工程进度。6.2.2业主有权对工程进度进行监督和检查。6.3工期延误6.3.1因承包商原因导致工期延误的，承包商应承担违约责任。6.3.2因业主原因导致工期延误的，业主应承担相应责任。第七章质量与检验7.1工程质量7.1.1承包商应确保工程质量符合法律法规、技术标准和合同要求。7.1.2业主有权对工程质量进行监督和检查。7.2材料与设备7.2.1承包商应使用符合国家标准的材料、设备和工艺。7.2.2业主有权对材料和设备进行验收。7.3验收与保修7.3.1工程竣工后，双方应共同进行验收。7.3.2验收合格后，承包商应提供保修服务。第八章违约与争议8.1违约责任8.1.1双方应严格履行合同约定的义务，任何一方违约的，应承担违约责任。8.1.2因不可抗力导致合同无法履行时，双方应按照不可抗力的影响，部分或全部免除责任。8.2争议解决8.2.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九章保密与知识产权9.1保密义务9.1.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密和技术秘密，应予以严格保密。9.1.2保密义务不因合同终止而终止。9.2知识产权9.2.1承包商保证其提供的工程设计和施工方案不侵犯第三方的知识产权。9.2.2业主使用承包商的知识产权时，应遵守相关法律法规和合同约定。第十章其他条款10.1合同转让10.1.1未经另一方书面同意，任何一方不得将合同的全部或部分权利和义务转让给第三方。10.1.2合同转让应遵循法律法规的规定，办理相关手续。10.2法律适用与管辖10.2.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决等，均适用中华人民共和国法律。10.2.2双方同意，以合同签订地的人民法院为诉讼管辖法院。10.3合同效力10.3.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工之日止。10.3.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十一章不可抗力11.1不可抗力定义11.1.1“不可抗力”指在合同签订后发生的，无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。11.1.2不可抗力事件包括但不限于战争、地震、洪水、火灾、疫情等。11.2不可抗力影响11.2.1因不可抗力导致合同无法履行时，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明。11.2.2双方应协商确定不可抗力事件对合同履行的影响，并根据情况调整合同条款。11.3不可抗力解除11.3.1不可抗力事件结束后，受影响的一方应尽快恢复合同履行。11.3.2双方应共同努力减少不可抗力事件对合同履行的影响。第十二章保险12.1保险责任12.1.1承包商应按照法律法规和合同约定，办理与工程相关的保险。12.1.2业主应办理与工程使用相关的保险。12.2保险赔偿12.2.1发生保险事故时，受损失的一方应按照保险合同的约定，向保险公司提出索赔。12.2.2保险公司应根据保险合同的约定，及时进行赔偿。12.3保险条款12.3.1保险条款应明确保险范围、保险金额、保险期限等。12.3.2双方应确保保险条款的合法性和有效性。第十三章竣工与验收13.1竣工标准13.1.1工程竣工应符合法律法规、技术标准和合同要求。13.1.2竣工文件应齐全、真实、准确。13.2竣工验收13.2.1承包商应提前通知业主进行竣工验收。13.2.2业主应按照合同约定，对工程进行验收。13.3竣工结算13.3.1验收合格后，双方应办理竣工结算手续。13.3.2竣工结算应包括合同价款、变更价款、索赔价款等。第十四章违约责任14.1违约行为14.1.1双方应严格履行合同约定的义务，任何一方违反合同约定的，视为违约。14.1.2违约行为包括但不限于未按期支付价款、未按期完成工程、工程质量不符合要求等。14.2违约责任14.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、解除合同等。14.2.2双方应约定违约金的具体数额或计算方法。14.3违约救济14.3.1受损害的一方有权要求违约方承担违约责任。14.3.2受损害的一方有权采取必要措施防止损失扩大。第十五章合同的解除与终止15.1合同解除15.1.1双方协商一致，可以解除合同。15.1.2出现不可抗力事件、违约行为等情况时，受损害的一方有权解除合同。15.2合同终止15.2.1合同履行完毕后，合同自动终止。1