2023-2024年《新版防火门施工合同样本范本》

新版防火门施工合同样本范本新版防火门施工合同样本范本/新版防火门施工合同样本范本2024新版防火门施工合同合同编号：__________第一章：合同双方基本信息1.1.1名称：____________________1.1.2地址：____________________1.1.3联系人：____________________1.1.4联系电话：____________________1.2.1名称：____________________1.2.2地址：____________________1.2.3联系人：____________________1.2.4联系电话：____________________第二章：施工内容2.1施工项目：2024新版防火门施工项目。2.1.1甲方委托乙方进行2024新版防火门的设计、制作、安装及售后服务。2.1.2乙方应根据甲方的需求和规定，提供符合国家标准和行业规范的防火门施工服务。第三章：施工期限3.1施工期限：3.1.1乙方应在合同签订后______个工作日内开始施工。3.1.2乙方应在______年______月______日前完成施工，并交付甲方验收。第四章：施工质量4.1质量要求：4.1.1乙方应按照国家相关标准和行业规范进行施工，确保防火门的性能和质量。4.1.2乙方应提供防火门的检测报告和合格证明，确保防火门符合规定的防火等级和防烟性能。第五章：合同价格与支付方式5.1合同价格：5.1.1甲方应按照合同约定的价格支付乙方施工费用。5.1.2乙方应在施工完成后向甲方提供正式发票。5.2支付方式：5.2.1甲方可以选择分期支付或一次性支付施工费用。5.2.2甲方应在合同签订后______个工作日内支付首付款，余款在施工完成后支付。5.2.3甲方未按时支付款项的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。第六章：施工变更6.1变更程序：6.1.1如甲方需对施工内容进行变更，应提前以书面形式通知乙方。6.1.2乙方收到变更通知后，应及时评估变更对施工进度和费用的影响，并与甲方协商确定变更事宜。6.1.3变更确定后，双方应签订书面变更协议，明确变更内容、期限和费用调整等事项。6.2变更费用：6.2.1因甲方原因导致的施工变更，甲方应承担由此产生的额外费用。6.2.2因乙方原因导致的施工变更，乙方应承担由此产生的额外费用。第七章：施工安全7.1安全责任：7.1.1乙方应严格遵守国家有关施工安全的规定和标准，确保施工安全。7.1.2乙方应制定施工安全方案，并采取必要的安全防护措施，防范安全事故的发生。7.1.3乙方应加强对施工人员的安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。7.2安全事故处理：7.2.1如施工过程中发生安全事故，乙方应立即采取紧急措施，并及时向甲方报告。7.2.2乙方应配合甲方和有关部门进行安全事故的调查和处理，并提供必要的支持和协助。第八章：施工验收8.1验收标准：8.1.1防火门的施工质量应符合国家相关标准和行业规范的要求。8.1.2防火门的安装位置、尺寸、开启方向等应符合设计图纸和甲方的要求。8.2验收程序：8.2.1乙方应在施工完成后进行自检，确保防火门的施工质量符合验收标准。8.2.2乙方应提前通知甲方进行验收，并提供验收所需的相关资料和证明。8.2.3甲方应在收到验收通知后______个工作日内进行验收，并签署验收合格证明。8.3验收不合格处理：8.3.1如验收不合格，乙方应在______个工作日内整改，并重新提请甲方验收。8.3.2如因乙方原因导致验收不合格，乙方应承担整改费用和相应的违约责任。第九章：售后服务9.1售后服务内容：9.1.1乙方应提供______年免费保修服务，保修期自验收合格之日起计算。9.1.2保修期内，如防火门出现非人为原因的故障或损坏，乙方应及时进行维修或更换。9.1.3保修期内，乙方应提供免费的防火门使用培训和咨询指导。9.2售后服务响应：9.2.1乙方应在接到甲方售后服务请求后______小时内响应，并与甲方协商确定维修时间。9.2.2乙方应按照约定时间及时派出专业技术人员进行维修服务，确保防火门的正常使用。第十章：违约责任10.1甲方违约：10.1.1如甲方未按时支付款项，应按照逾期付款金额的______%向乙方支付违约金。10.1.2如甲方无故拒绝或延迟验收，应向乙方支付违约金，并承担由此导致的损失和费用。10.2乙方违约：10.2.1如乙方未按约定时间完成施工，应向甲方支付违约金，并承担由此导致的损失和费用。10.2.2如乙方施工质量不符合验收标准，应无条件整改，并承担整改费用和相应的违约责任。第十一章：争议解决11.1争议解决方式：11.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.1.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地的人民法院诉讼解决。11.2争议解决费用：11.2.1诉讼费用由败诉方承担，除非法院另有判决。11.2.2双方因争议解决产生的律师费、差旅费等合理费用，由败诉方承担。第十二章：合同解除12.1合同解除条件：12.1.1双方协商一致，可以解除合同。12.1.2一方违约严重，致使合同无法继续履行，另一方有权解除合同。12.2合同解除后果：12.2.1合同解除后，双方应按照合同约定和法律规定处理已履行部分的事项。12.2.2合同解除不免除双方在合同解除前依法应承担的责任。第十三章：保密条款13.1保密义务：13.1.1双方在合同履行过程中获得的对方商业秘密和技术秘密，应予以严格保密。13.1.2双方不得向任何第三方披露或泄露对方的商业秘密和技术秘密。13.2保密期限：13.2.1保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止或履行完毕之日止。13.2.2尽管合同终止或履行完毕，双方仍应对在合同履行过程中获得的商业秘密和技术秘密承担保密义务。第十四章：法律适用和管辖14.1法律适用：14.1.1本合同的订立、效力、解释、履行和争议解决等，均适用中华人民共和国法律。14.1.2双方确认，本合同条款的任何部分均不违反中华人民共和国的法律、法规和政策。14.2管辖法院：14.2.1双方同意，本合同的签订地、履行地和争议解决地均为甲方所在地的人民法院。14.2.2双方确认，上述法院具有对本合同争议的专属管辖权。第十五章：其他条款15.1合同完整性和可分割性：15.1.1本合同构成双方的完整协议，取代了所有先前的口头或书面协议。15.1.2本合同的任何条款无效或不可执行，不影响其他条款的效力。15.2合同修改和补充：15.2.1本合同的修改和补充，应以书面形式进行，并经双方签署。15.2.2双方确认，未经另一方书