2024年二造《建设工程造价管理基础知识》考前必刷必练题库600题（含真题、必会题）

PAGEPAGE12024年二造《建设工程造价管理基础知识》考前必刷必练题库600题（含真题、必会题）一、单选题1.在一个建设工程项目中，具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或效益的一组配套齐全的工程项目属于（）。A、分部工程B、单位工程C、单项工程D、分项工程答案：C解析：单项工程是指具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力、投资效益的一组配套齐全的工程项目。单项工程是工程项目的组成部分，一个工程项目有时可以仅包括一个单项工程，也可以包括多个单项工程。生产性工程项目的单项工程，一般是指能独立生产的车间，包括厂房建筑、设备安装等工程。2.建设工程已实际交付，但施工合同没有约定付款时间，则拖欠工程款利息的起算日期为()。A、提交竣工结算文件之日B、确认竣工结算文件之日C、竣工验收合格之日D、工程实际交付之日答案：D解析：2)计息日。利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：①建设工程已实际交付的，为交付之日；②建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之曰；③建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。3.(2013年)下列费用项目中，计入工程建设其他费中专利及专有技术使用费的是()。A、专利及专有技术在项目全寿命期的使用费B、在生产期支付的商标权费C、国内设计资料费D、国外设计资料费答案：D解析：专利及专用技术使用费的主要内容有：①国外设计及技术资料费、引进有效专利、专有技术使用费和技术保密费；②国内有效专利、专有技术使用费；③商标权、商誉和特许经营权费等。4.可行性研究阶段投资估算的精确度的要求为：误差控制在±()%以内。A、5B、10C、15D、20答案：B解析：本题考查的是投资估算的概念及其编制内容。可行性研究阶段投资估算的精确度要求是误差控制在±10%以内。5.根据《工程造价咨询单位管理办法》的规定，乙级工程造价咨询单位的资质标准之一是：具有专业技术职称且从事工程造价专业工作的专职人员和取得造价程师注册证书的专业人员分别不少于（）。A、20人和10人B、20人和8人C、12人和6人D、12人和4人答案：C解析：专职专业人员不少于12人，其中，具有工程或者工程经济类中级以上专业技术职称的人员不少于8人，取得造价工程师注册证书的人员不少于6人，其他人员具有从事工程造价专业工作的经历。6.下列关于投资估算指标的说法中，正确的是()A、只反映项目建设前期的动态投资B、一般分为综合指标和单项工程指标两个层次C、要考虑影响投资的动态因素D、建设项目综合指标为各单项工程投资之和答案：C解析：投资估算指标既要反映实施阶段的静态投资，还必须要反映项目建设前期和交付使用期内发生的动态投资。投资估算指标内容因行业不同而各异，一般可分为建设项目综合指标、单项工程指标和单位工程指标3个层次。其中建设项目综合指标包括单项工程投资、工程建设其他费用和预备费等。投资估算指标的编制要贯彻静态和动态相结合的原则。要充分考虑到在市场经济条件下，由于建设条件、实施时间、建设期限等因素的不同，考虑到建设期的动态因素，即价格、建设期利息及涉外工程的汇率等因素的变动，导致指标的量差、价差、利息差、费用差等“动态”因素对投资估算的影响，对上述动态因素给予必要的调整办法和调整参数，尽可能减少这些动态因素对投资估算准确度的影响，使指标具有较强的实用性和可操作性。建设项目综合指标指按规定应列入建设项目总投资的从立项筹建开始至竣工验收交付使用的全部投资额，包括单项工程投资、工程建设其他费用和预备费等。7.下列属于本周期合计应扣减的金额的是（）。A、本周期已完成单价项目的金额B、周期应支付的总价项目的金额C、本周期已完成的计日工价款D、本周期应扣回的预付款答案：D解析：本周期合计应扣减的金额，其中包括：①本周期应扣回的预付款；②本周期应扣减的金额。8.当建设工程条件相同时，用同类已完工程的预算或未完但已经过审查修正的工程预算审查拟建工程的方法是（）。A、标准预算审查法B、对比审查法C、筛选审查法D、全面审查法答案：B解析：本题考查的是施工图预算的编制。对比审查法是用已建工程的预算或虽未建成但已通过审查的工程预算，对比审查拟建工程预算的一种方法。9.根据现行《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2013】44号），职工的劳动保险费应计入（）A、规费B、企业管理费C、措施费D、人工费答案：B解析：劳动保险和职工福利费：是指由企业支付的职工退职金、按规定支付给离休干部的经费，集体福利费、夏季防暑降温、冬季取暖补贴、上下班交通补贴等。属于企业管理费。10.(2011年)根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业中，专职从事工程造价专业工作的人员不得少于()人。A、8B、10C、12D、16答案：C解析：2.乙级工程造价咨询企业资质标准(3）专职专业人员不少于12人，其中，具有工程或者工程经济类中级以上专业技术职称的人员不少于8人，注册造价工程师不少于6人，其他人员均需要具有从事工程造价专业工作的经历；11.(2013年)某材料自甲、乙两地采购，相关信息如下表所示，则其材料单价为()元／t。A、63.80B、63.83C、64.26D、64.30答案：D解析：加权平均原价=(300×50+200×55)／(300+200)=52（元／t）；加权平均运杂费=(300×10+200×8)／(300+200)=9.2（元／t）；材料单价=(52+9.2)×(1+2%)×(1+3%)=64.30(元/t)12.下列资料中，应属单位工程造价资料积累的是()。A、建设标准B、建设工期C、建设条件D、工程内容答案：D解析：工程造价资料按其组成特点，一般分为建设项目、单项工程和单位工程造价资料，同时也包括有关新资料、新工艺、新设备、新技术的分部分项工程造价资料。其中单位工程造价资料包括工程的内容、建筑结构特征、主要工程量、主要材料的用量和单价、人工工日用量和人工费、机械台班用量和机械费，以及相应的造价等。选项A和B是建设项目和单项工程造价资料。13.关于联合体投标的说法，正确的是（）。A、联合体投标是指投标人相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价的投标B、由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级C、通过资格预审的联合体，各方组成结构、职责及财务能力等条件不得改变D、联合体中牵头人提交的投标保证金对其他成员不具有约束力答案：C解析：本题考查的是编制投标文件。选项ABD的说法是错误的，选项C通过资格预审的联合体，各方组成结构、职责及财务能力等条件不得改变。14.拟建工程初步设计与已完工程或在建工程的设计相类似而又没有可用的概算指标时采用，但必须对建筑结构差异和价差进行调整，适用于()方法。A、概算指标法B、类似工程预算法C、分组计算审查法D、标准预算审查法答案：B解析：类似工程预算法在拟建工程初步设计与已完工程或在建工程的设计相类似而又没有可用的概算指标时采用，但必须对建筑结构差异和价差进行调整。15.（2017年考题）政府部门、行业协会、建设单位、施工单位及咨询机构通过协调工作，共同完成工程造价控制任务，属于建设工程全面造价管理中的（）。A、全过程造价管理B、全方位造价管理C、全寿命期造价管理D、全要素造价管理答案：B解析：考查建设工程全面造价管理的概念，常规考点。16.下列工程项目总投资构成项中，应计入单项工程投资估算指标中的是()。A、生产家具购置费B、基本预备费C、涨价预备费D、铺底流动资金答案：A解析：单项工程指标指按规定应列入能独立发挥生产能力或使用效益的单项工程内的全部投资额，包括建筑工程费、安装工程费、设备、工器具及生产家具购置费和可能包含的其他费用。本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新。17.根据《建设项目工程总承包合同示范为本（试行）》GF-2011-2016，下列属于施工变更的是（）。A、对区域内标准高的调整B、对备品备件采购数量的调整C、发包人对竣工检验合格的项目重新进行竣工试验D、因发包人原因暂停工程超过45天，调减受影响的部分工程答案：C解析：施工变更的范围包括：1）因设计变更，造成施工方法改变、设备、材料、部件和工程量的增减；2）发包人要求增加的附加试验、改变试验地点；3）在发包人提供的项目基础资料和现场障碍资料之外，新增加的施工障碍处理；4）发包人对竣工试验经验或视为验收合格的项目，通知重新进行竣工试验；5）因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更；6）上述变更所需的附加工作。18.关于缺陷责任期内的工程维修及费用承担，下列说法中正确的是（）。A、不可抗力造成的缺陷，发包人负责维修，从质量保证金中扣除费用B、承包人造成的缺陷，承包人负责维修并承担费用后，可免除其对工程的一般损失赔偿责任C、发承包双方对缺陷责任有争议的，按质量鉴定机构的鉴定结论，由责任方承担维修费，另一方承担鉴定费D、承包人造成工程无法使用而需再次检验、修复的，发包人有权要求承包人延长缺陷责任期答案：D解析：本题考查的是质量保证金的使用及返还。由他人及不可抗力原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。如发包人委托承包人维修的，发包人应该支付相应的维修费用。有争议，可进行鉴定，责任方承担费用。19.根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是()。A、垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息B、施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程款C、施工合同无效，已完工程质量合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款D、施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用答案：A解析：最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》提出了处理意见：1）当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外；2）当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理；3）当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。20.某砼输送泵每小时纯工作状态可输送砼25m3,泵的时间利用系数为0.75则该砼输送泵的产量定额为（）。A、150m3/台班B、0.67台班/100m3C、200m/台班D、0.50台班/100m答案：A解析：21.对于农产品、矿产品等初步加工建设项目，在进行建设地区选择时应遵循的原则是()。A、靠近大中城市B、靠近燃料提供地C、靠近产品消费地D、靠近原料产地答案：D解析：对农产品、矿产品的初步加工项目，由于大量消耗原料，应尽可能靠近原料产地。22.采用BOOT模式的合同期限一般为（）年。A、8~15B、15~20C、20~25D、25~30答案：D解析：BOOT模式是一种BOT（Build-Operate-Transfer）模式的变体，其中T（Transfer）阶段被替换为D（Divest）阶段，即在BOT合同期限结束后，资产不再转移给政府，而是由私人投资者继续经营。根据BOOT模式的特点，合同期限一般较长，一般在20年以上，甚至可达30年。因此，本题的答案为D选项，即25~30年。23.关于建设工程预算，符合组合与分解层次关系的是（）。A、单位工程预算、单项工程综合预算、类似工程预算B、单位工程预算、类似工程预算、建设项目总预算C、单位工程预算、单项工程综合预算、建设项目总预算D、单位工程综合预算、类似工程预算、建设项目总预算答案：C解析：本题考查施工图预算文件的组成。施工图预算由建设项目总预算、单项工程综合预算和单位工程预算组成。建设项目总预算由单项工程综合预算汇总而成，单项工程综合预算由组成本单项工程的各单位工程预算汇总而成，单位工程预算包括建筑工程预算和设备及安装工程预算。24.在采用格式条款的合同中，提供格式条款一方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款（）。A、有效B、无效C、经公证后有效D、被拒绝后无效答案：B解析：本题考查的是格式条款。提供格式条款一方免除自己责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。25.根据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照（）计价。A、合同成立时的价格B、标的物交付时的价格C、交付期限内的最低价格D、交付期限内的平均价格答案：B解析：根据《合同法》第四十二条规定，当合同约定执行政府定价或政府指导价时，如果在交付期限内政府价格发生调整，应当按照合同约定的交付期限内政府定价或政府指导价计价。因此，本题答案为B，即按照标的物交付时的价格计价。26.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为（）。A、公开招标B、邀请招标C、议标D、定向招标答案：A解析：本题考查的是招标投标法。招标分为公开招标和邀请招标两种方式，招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告。27.(2009年)根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起()日内到建设工程所在地人民政府建设主管部门备案。A、15B、20C、30D、60答案：C解析：工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起30日内到建设工程所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案。28.下列时间-成本累计曲线中，符合施工计划成本变化规律的曲线是（）。A、B、C、D、答案：A解析：时间-成本累计曲线是用来反映工程施工进度与成本的关系的，其中横轴表示时间，纵轴表示成本。根据施工计划成本变化规律，成本应该随着时间的推移而逐渐增加，因此符合规律的曲线应该是从左下角开始，逐渐向右上方倾斜的曲线。根据图中的曲线，只有A符合这一规律，因此答案为A。29.建设工程已实际交付，但施工合同没有约定付款时间，则拖欠工程款利息的起算日期为（）。A、提交竣工结算文件之日B、确认竣工结算文件之日C、竣工验收合格之日D、工程实际交付之日答案：D解析：本题考查的是最高人民法院司法解释有关要求。建设工程已实际交付，但施工合同没有约定付款时间，则拖欠工程款利息的起算日期为工程实际交付之日。30.据我国有关法规规定，下列关于招标文件出售的说法中，正确的是()。A、自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于20日B、对招标文件的收费应合理，遵循微利的原则C、招标人在售出招标文件后，可随时终止招标D、招标文件售出后，不予退还答案：D解析：自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5日。投标人必须自费购买相关招标或资格预审文件。招标人发售资格预审文件、招标文件，不得以营利为目的。对于所附的设计文件，招标人可以向投标人酌收押金。招标文件或者资格预审文件售出后，不予退还。招标人在发布招标公告、发出投标邀请书后或者售出招标文件或资格预审文件后不得擅自终止招标。31.下列工程项目管理组织机构形式中易形成多头领导的是（）。A、直线制B、职能制C、直线职能制D、职能制和直线职能制答案：B解析：职能制和直线职能制属于直线职能型组织结构，它的特点是在直线制统一指挥的基础上，增加了职能部门，实行专业分工，充分发挥了各级专家的专业管理作用，有利于提高管理专业化程度，加强和改善经营管理。而多头领导是职能部门之间或上下级之间存在多个领导源，容易造成管理混乱和决策失误。因此，选项B是多头领导存在的可能性。32.在编制分部分项工程量清单时，通常无须描述的是()。A、工程结构B、使用材质C、工作内容D、安装位置答案：C解析：分部分项工程量清单的项目特征应按各专业工程计量规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集、施工图纸、按照工程结构、使用材质及规格或安装位置等，予以详细而准确的表述和说明。在各专业工程计量规范附录中的“工程内容”，在编制分部分项工程量清单时，通常无须描述。33.(2016年)根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013），允许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行修正或增加的内容是()。A、分部分项工程量清单B、措施项目清单C、暂列金额D、计日工答案：B解析：措施项目的内容应根据招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计或施工方案确定。34.关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中正确的是()。A、工程造价的正确性是项目决策合理性的前提B、项目决策的内容是决定工程造价的基础C、投资估算的深度影响项目决策的精确度D、投资决策阶段对工程造价的影响程度不大答案：B解析：项目决策与工程造价的关系：(1)项目决策的正确性是工程造价合理性的前提；(2)项目决策的内容是决定工程造价的基础；(3)项目决策的深度影响投资估算的精确度；(4)工程造价的数额影响项目决策的结果。35.(2013年)关于招标控制价，下列说法中正确的是()。A、招标人不得拒绝高于招标控制价的投标报价B、利润可按建筑施工企业平均利润率计算C、招标控制价超过批准概算10%时，应报原概算审批部门审核D、经复查的招标控制价与原招标控制价误差＞±3%的应责成招标人改正答案：D解析：选项A错，投标人的投标报价高于招标控制价的，^其投标应予以拒绝；选项B错，若招标控制价大大高于市场平均价，中标后利润很丰厚，若公布的招标控制价远远低于市场平均价，此限额投标将无利可图；选项C错，招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核。36.甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则（）。A、甲公司负主要责任B、乙公司负主要责任C、乙公司负全部责任D、监理公司负主要责任答案：B解析：本题考查的是建设工程质量管理条例。分包单位应当服从总包单位的安全管理，如分包单位不服从管理导致生产安全事故，由分包单位承担主要责任。37.新增固定资产价值的计算对象是（）。A、独立专业的单位工程B、独立施工的单位工程C、独立发挥生产能力的单项工程D、独立设计的单位工程答案：C解析：新增固定资产价值的计算是以独立发挥生产能力的单项工程为对象的。单项工程建成经有关部门验收鉴定合格，正式移交生产或使用，即应计算新增固定资产价值。38.关于投标报价，下列说法中正确的是（）。A、总价措施项目均由投标人自主报价B、暂列金额依据招标工程量清单总说明，结合项目管理规划自主填报C、暂估价依据询价情况填报D、投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中答案：D解析：本题考查的是投标报价的编制方法和内容。选项A错误，措施项目费由投标人自主确定，但其中安全文明施工费必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用，选项B错误，暂列金额应按照招标人提供的其他项目清单中列出的金额填写，不得变动，选项C错误，材料、工程设备暂估单价和专业工程暂估价均由招标人提供。39.采用分项详细估算法估算项目流动资金时，流动资产的正确构成是（）。A、应付账款＋预付账款＋存货＋年其他费用B、应付账款＋应收账款＋存货＋现金C、应收账款＋存货＋预收账款＋现金D、预付账款＋现金＋应收账款＋存货答案：D解析：本题考查的是流动资金的估算。流动资金＝流动资产－流动负债，流动资产＝应收账款＋预付账款＋存货＋库存现金，流动负债＝应付账款＋预收账款，流动资金本年增加额＝本年流动资金－上年流动资金。40.根据《合同法》，下列关于定金的说法，正确的是（）。A、债务人准备履行债务时，定金应当收回B、给付定金的一方如不履行债务，无权要求返还定金C、收受定金的一方如不履行债务，应当返还定金D、当事人既约定违约金，又约定定金的，违约时适用违约金条款答案：B解析：当事人可以依照《担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。41.下列各项费用中，应计入建筑安装工程企业管理费的是（）。A、财产保险费B、养老保险费C、医疗保险费D、失业保险费答案：A解析：选项BCD均属于社会保险费，选项A属于企业管理费。42.某出料容量750L的混凝土搅拌机，每循环一次的正常延续时间为9min，机械正常利用系数为0.9.按8小时工作制考虑，该机械的台班产量定额为（）。A、36m3/台班B、40m3/台班C、0.28台班/m3D、0.25台班/m3答案：A解析：该搅拌机纯工作1h循环次数=60/9=6.67（次）；该搅拌机纯工作1h正常生产率=6.67×750=5000（L）=5（m3）；该搅拌机台班产量定额=5×8×0.9=36（m3/台班）。43.建设工程项目管理的任务中，（）的主要任务是采用规划、组织、协调等手段，采取组织、技术、经济、合同等措施，确保项目总目标的实现。A、风险管理B、信息管理C、目标控制D、合同管理答案：C解析：目标控制是指工程项目管理人员在不断变化的动态环境中为保证既定计划目标实现而进行的一系列检查和调整活动。目标控制的主要任务是采用规划、组织、协调等手段，采取组织、技术、经济、合同等措施，确保工程项目总目标实现。工程项目目标控制的任务贯穿在项目策划决策和建设实施各个阶段。44.某拟建工程初步设计已达到必要的深度，能够据此计算出扩大分项工程的工程量，则能较为准确地编制拟建工程概算的方法是（）。A、概算指标法B、类似工程预算法C、概算定额法D、综合吨位指标法答案：C解析：概算定额法适用于设计达到一定深度，建筑结构尺寸比较明确，能按照设计的平面、立面、剖面图纸计算出楼地面、墙身、门窗和屋面等分项工程(或扩大分项工程或扩大结构构件)工程量的项目。这种方法编制出的概算精度较高，但是编制工作量大，需要大量的人力和物力。45.某挖土机挖土一次循环工作时间为50s，每次循环平均挖土量为0.5m3，机械正常利用系数为0.8。机械幅度差系数为25%，按8小时工作制考虑，挖土方预算定额的施工机具消耗量为（）台班/1000m3。A、5.43B、7.2C、8D、8.68答案：A解析：本题考查预算定额中机械台班消耗量的计算。预算定额机械耗用台班=施工定额机械耗用台班×（1+机械幅度差系数），机械纯工作1h循环次数=3600/50=72次/台时）；机械纯工作1h正常生产率=72×0.5=36（m3/小时）；施工机械台班产量定额=36×8×0.8=230.4（m3/台班）；施工机械台班时间定额=1/230.4=0.00434（台班/m3）；预算定额机械耗用台班=0.00434×（1+25%）=0.00543（台班/m3）；挖土方1000m3的预算定额机械耗用台班量=1000×0.00543=5.43台班）。46.建筑安装工程中的分部(分项)工程费不包括（）。A、企业管理费B、利润C、人工费D、暂列金额答案：D解析：建筑安装工程费按工程造价形成由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、增值税组成，分部分项工程费、措施项目费、其他项目费包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润。47.根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，检验试验费应计入()。A、人工费B、材料费C、企业管理费D、措施费答案：C解析：根据建标[2013]（44号文），检验试验费属于企业管理费。48.(2013年)关于规费的计算，下列说法正确的是()。A、规费虽具有强制性，但根据其组成又可以细分为可竞争性的费用和不可竞争性的费用B、规费由社会保险费和工程排污费组成C、社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成D、规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成答案：C解析：规费是指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用，规费包括：工程排污费、社会保险费、住房公积金，社会保险费（五险）包括：养老保险费、失业保险费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费。49.根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查暂行办法》规定，（）应当将施工图送施工图审查机构审查。A、施工单位B、监理单位C、建设单位D、设计单位答案：C解析：以房屋建筑和市政基础设施工程为例，根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(住房和城乡建设部令第13号)，建设单位应当将施工图送施工图审查机构审查。50.通过计时观察，完成某工程的基本工时为6h/㎡，辅助工作时间为工序作业时间的8%。规范时间占工作时间的15%，则完成该工程的时间定额是()工日／㎡。A、0.93B、0.94C、0.95D、0.96答案：D解析：本题考查的是时间定额的计算。工序作业时间=基本工作时间+辅助工作时间=基本工作时间/（1-辅助时间%）（2.3.5）；定额时间=工序作业时间/（1-规范时间%）（2.3.6）；因此基本工作时间=6h=0.75工日／㎡,工序作业时间=0.75/(1-8%)=0.82工日/㎡,时间定额=0.82/(1-15%)=0.96工日／㎡51.(2016年)判断合同是否成立的依据是()。A、合同是否生效B、合同是否产生法律约束力C、要约是否生效D、承诺是否生效答案：D解析：该题主要考察的是：合同成立依据承诺生效时合同成立。52.(2015年)根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师职业刚满1年时变更注册单位，则该注册造价工程师在新单位的注册有效期为()年。A、1B、2C、3D、4答案：C解析：本题考查的是造价工程师管理制度。初始注册为4年，在注册有效期内，注册造价工程师变更执业单位的，应当与原聘用单位解除劳动合同，并按照规定的程序办理变更注册手续。变更注册后延续原注册有效期，在新单位的注册有效期为4-1=3年。53.根据《建筑安裝工程费用项目组成》（建标2013-44号），工程施工中所使用的仪器仪表维修费应计入（）。A、施工机具使用费B、工具用具使用费C、固定资产使用费D、企业管理费答案：A解析：施工机具使用费包括施工机械使用费和仪器仪表使用费。其中，仪器仪表使用费是指工程施工所需使用的仪器仪表的摊销及维修费用。54.关于招标文件的澄清和修改，下列说法中错误的是()。A、投标人应以信函、电报等可以有形地表现所载内容的形式向招标人提出疑问B、招标文件的澄清无须发给所有投标人澄清问题的来源C、澄清发出的时间距投标截止日不足10天的应推迟投标截止时间D、投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间，也可以是绝对时间答案：C解析：本题考查的是招标文件的组成内容及其编制要求。选项C错误，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应推后投标截止时间。本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新。55.某典型工程，其建筑工程造价的构成及相关费用与上年度同期相比的价格指数如下表所示。和去年同期相比，该典型工程的建筑工程造价指数为()。A、109.76B、110.32C、111.05D、111.41答案：A解析：建筑安装工程造价指数的公式是根据加权调和平均数指数推导的，是平均数指数。56.关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是（）A、结构面积系数越大，设计方案越经济B、房间平均面积越大，结构面积系数越小C、结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关D、结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关答案：B解析：本题考查的是设计阶段影响工程造价的主要因素。对于民用建筑，结构面积系数（住宅结构面积与建筑面积之比）越小，有效面积越大，设计越经济。结构面积系数除与房屋结构有关外，还与房屋外形及其长度和宽度有关，同时也与房间平均面积大小和户型组成有关。房屋平均面积越大，内墙、隔墙在建筑面积所占比重就越小。57.施工机械台班产量定额等于（）。A、．机械净工作生产率×工作班延续时间B、．机械净工作生产率×工作班延续时间×机械利用系数C、机械净工作生产率×机械利用系数D、机械净工作生产率×工作班延续时间×机械运行时间答案：B解析：本题考查的是施工机械使用定额。施工机械台班产量定额=机械净工作生产率×工作班延续时间×机械利用系数。58.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列选项正确的有（）。A、签约合同价包括安全文明施工费，包括暂估价及暂列金额B、费用指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，也包括利润C、承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由承包人承担D、质量保证金是指按照合同约定承包人用于保证其在保修期期内履行缺陷修补义务的担保答案：A解析：本题考查的是施工合同示范文本。承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。59.在国外的项目总建设成本中，未明确项目的准备金的目的是为了()。A、用来补偿估算的误差B、支付工作范围以外可能增加的项目C、支付那些估算时不可能明确的潜在项目D、应付天灾、非正常经济情况及罢工等情况答案：C解析：未明确项目的准备金是用于支付那些估算时不可能明确的潜在项目。60.下列情形中，不属于投标人串通投标的是（）。A、投标人A与B的项目经理为同一人B、投标人C与D的投标文件相互错装C、投标人E和F在同一时刻提前递交投标文件D、投标人G与H作为暗标的技术标由同一人编制答案：C解析：投标人相互串通投标。包括相互串通投标和视为相互串通投标两种情形：①有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；b.投标人之间约定中标人；c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；e.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。②有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；b.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；d.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；e.不同投标人的投标文件相互混装；f.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。61.项目决策阶段对环境治理方案进行技术经济比较时，不作为比较内容的是（）。A、技术水平对比B、管理及监测方式对比C、安全生产条件对比D、环境效益对比答案：C解析：环境治理方案必选的主要内容包括：1）技术水平对比；2）治理效果对比；3）管理及监测方式对比；4）环境效益对比62.工程量清单计价模式下，企业定额是编制()的依据。A、招标控制价B、招标文件C、投标报价D、清单工程量答案：C解析：本题考查的是企业定额的作用。原文是：在工程量清单计价方式下，企业定额作为施工企业进行建设工程投标报价的计价依据，正发挥着越来越大的作用。63.下列关于扩大指标估算法的表述，错误的是（）。A、扩大指标估算法简便易行B、扩大指标估算法准确度不高C、可行性研究阶段的流动资金估算应采用扩大指标估算法D、扩大指标估算法是根据销售收入、经营成本、总成本费用等与流动资金的关系和比例来估算流动资金答案：C解析：扩大指标估算法是根据现有同类企业的实际资料，求得各种流动资金率指标，最新题库，考前亦可依据行业或部门给定的参考值或经验确定比率。将各类流动资金率乘以相对应的费用基数来估算流动资金。一般常用的基数有销售收入、经营成本、总成本费用和固定资产投资等，究竟采用何种基数依行业习惯而定。扩大指标估算法简便易行，但准确度不高，适用于项目建议书阶段的估算。64.下列指数中，属于数量指标指数的是（）。A、商品销售量指数B、产品价格指数C、设备、工器具价格指数D、人工费价格指数答案：A解析：指数按其所反映的现象的性质不同，分为数量指标指数和质量指标指数。数量指标指数是综合反映现象总的规模和水平变动情况的指数。如商品销售量指数、工业产品产量指数、职工人数指数等。质量指标指数是综合反映现象相对水平或平均水平变动情况的指数。如产品成本指数、价格指数、平均工资水平指数等。65.(2015年)根据《注册造价工程师管理办法》，对于已取得造价工程师注册证书人员，发现有()的情形，应撤销其注册。A、受到刑事处罚B、以不正当手段获准注册C、死亡或者丧失民事行为能力D、已与聘用单位解除合同且未被其他单位聘用答案：B解析：本题考查的是造价工程师管理制度。可以撤销注册造价工程师的情形：行政机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予注册许可的；超越法定职权作出准予注册许可的；违反法定程序作出准予注册许可的；对不具备注册条件的申请人作出准予注册许可的；依法可以撤销注册的其他情形。同时，申请人以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册的，应当予以撤销。66.关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）。A、综合单价中包括应由招标人承担的风险费用B、招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算C、措施项目费应按招标文件中提供的措施项目清单确定D、招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用答案：C解析：招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价计入综合单价；综合单价中应包括招标文件中要求招标人承担的风险内容及其范围产生的风险费用。措施项目应按招标文件中提供的措施项目清单确定。招标人自行供应材料的，总承包服务费按招标人供应材料价值的1%计算。67.【2017年真题】关于招标文件澄清或者修改的说法，正确的是（）A、招标文件的效力高于其澄清或修改文件B、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应在投标截止时间至少15日前澄清或者修改C、澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人D、澄清或者修改通知至投标截止时间不足15日的，在征得全部投标人同意后，可按原投标截止时间开标答案：B解析：本题考查招标文件的澄清或修改的规定。如不足15日，应顺延投标截止时间。68.在编制工程概预算时，下列说法正确的是（）。A、工程概预算的形成过程就是依据工程定额、预算价格和取费标准，经过不同层次的计算形成相应造价的过程B、工程概预算编制的基本构造要素包括人工、材料和施工机械C、工程量计算书是根据施工图编制的D、投资估算指标是确定工程单价的依据答案：A解析：A选项正确。工程概预算的形成过程是根据工程定额、预算价格和取费标准，经过不同层次的计算形成相应造价的过程。B选项不正确。工程概预算编制的基本构造要素包括人工、材料、施工机械和其他费用。C选项不正确。工程量计算书是根据工程图纸和设计文件编制的，而不是施工图。D选项不正确。投资估算指标是确定工程投资规模和投资额的依据，而不是工程单价的依据。69.根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，对必须招标的项目，招标人行为符合要求的是（）。A、就同一招标项目向潜在投标人提供有差别的项目信息B、委托两家招标代理机构，设置两处报名点接受投标人报名C、以特定行业的业绩、奖项作为加分条件D、限定或者指定特定的品牌答案：B解析：本题考查的是《招标投标法实施条例》相关内容。招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：①就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；②设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；③依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件;④对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准;⑤限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；⑥依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；⑦以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。70.下列投资估算方法中，适合于对估算精确度要求较高的方法是（）。A、系数法B、指标估算法C、生产能力指数法D、类似项目对比法答案：B解析：在可行性研究阶段，投资估算精度要求就要比前一阶段高些，需采用相对详细的估算方法，如指标估算法等。71.某工程合同价格为5000万元，计划工期是200天，施工期间因非承包人原因导致工期延误10天，若同期该公司承揽的所有工程合同总价为2．5亿元，计划总部管理费为1250万元，则承包人可以索赔的总部管理费为（）万元。A、7．5B、10C、12．5D、15答案：C解析：该工程的总部管理费=1250×5000／25000=250万元日平均总部管理费=250／200=1．25万元索赔的总部管理费=1．25×10=12．5万元考前72.工程设计工作一般划分为两个阶段，即（）和施工图设计。A、规划设计B、技术设计C、初步设计D、工艺设计答案：C解析：工程设计工作一般划分为两个阶段，即初步设计和施工图设计。重大项目和技术复杂项目，可根据需要增加技术设计阶段。73.下列关于时间定额的表述，错误的是（）。A、时间定额是劳动定额的类型之一B、时间定额与产量定额是互为倒数的关系C、时间定额与产量定额是互为补充说明的关系D、时间定额是指某工种某一等级的工人或工人小组在合理的劳动组织等施工条件下，完成单位合格产品所必须消耗的工作时间答案：C解析：劳动定额分为时间定额和产量定额。时间定额与产量定额是互为倒数的关系。(1)时间定额。时间定额是指某工种某一等级的工人或工人小组在合理的劳动组织等施工条件下，完成单位合格产品所必须消耗的工作时间。(2)产量定额。产量定额是指某工种某等级工人或工人小组在合理的劳动组织等施工条件下，在单位时间内完成合格产品的数量。74.投资决策阶段对工程造价的影响程度最高，可达到的比例是()。A、50%～70%B、70%～90%C、70%D、75%～90%答案：B解析：据有关资料统计，在项目建设各阶段中，投资决策阶段影响工程造价的程度最高，达到70%～90%。75.单位工程概算按其工作性质可分为单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算两类，下列属于单位设备及安装工程概算的是（）。A、通风、空调工程概算B、工器具及生产家具购置费概算C、电气、照明工程概算D、弱电工程概算答案：B解析：本题考查建筑与安装概算的区别76.不属于建设单位管理费的是（）。A、固定资产使用费B、劳动保护费C、招标代理费D、业务招待费答案：C解析：建设单位管理费是指项目建设单位从项目筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的支出。包括工作人员薪酬及相关费用、办公费、办公场地租用费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、固定资产使用费、招募生产工人费、技术图书资料费(含软件)、业务招待费、竣工验收费和其他管理性质开支。实行代建制管理的项目，计列代建管理费等同建设单位管理费，不得同时计列建设单位管理费。77.股票和债券根据是否可以上市流通分别采用（）确定其价值。A、市场法和收益法B、政府定价法和市场法C、市场法和政府定价法D、收益法和计划法答案：A解析：短期投资包括股票、债券、基金。股票和债券根据是否可以上市流通分别采用市场法和收益法确定其价值。78.某市政工程施工招标项目估算价为5000万元，其投标保证金不得超过（）万元A、80B、100C、150D、200答案：A解析：根据《建设工程造价管理基础知识》中的相关规定，投标保证金一般不得超过投标总价的2%，最高不超过80万元。因此，对于估算价为5000万元的市政工程施工招标项目，其投标保证金最高不得超过100万元。所以，正确答案是B。79.下列选项中，在选择设备方案时需要注意的是（）。A、尽量选用国产设备B、尽量选用国外设备C、选用国外价格低廉的设备D、无需注意设备之间的配套问题答案：A解析：设备选用时应注意:①要尽量选用国产设备;②要注意进口设备之间以及国内外设备之间的衔接配套问题;③要注意进口设备与原有国产设备、厂房之间的配套问题;④要注意进口设备与原材料、备品备件及维修能力之间的配套问题。80.判断合同是否成立的依据是（）。A、合同是否生效B、合同是否产生法律约束力C、要约是否生效D、承诺是否生效答案：D解析：承诺生效时合同成立。81.下列不属于工程造价咨询企业的业务范围是（）。A、审核项目经济评价报告B、审核项目竣工结算报告C、编制项目概算D、比选项目优化设计方案答案：D解析：比选项目优化设计方案是由建设单位自行负责进行的，不属于工程造价咨询企业的业务范围。而其他三个选项，如审核项目经济评价报告、审核项目竣工结算报告、编制项目概算，都属于工程造价咨询企业的业务范围。82.进口设备采用装运港船上交货价(FOB)时，买方需承担的责任不包括()。A、租船舱，支付运费B、装船后的一切风险和运费C、办理出口手续，并将货物装上船D、办理海外运输保险并支付保险费答案：C解析：办理出口手续，并将货物装上船属于卖方的基本义务。83.税金是指企业按规定缴纳的房产税、非生产性车船使用税、土地使用税、印花税、（）、教育费附加、地方教育附加等各项税费。A、设备及工(器)具费B、设备运杂费C、城市维护建设税D、企业管理费答案：C解析：税金是指企业按规定缴纳的房产税、非生产性车船使用税、土地使用税、印花税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等各项税费。84.根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业中专职从事工程造价专业工作的人员不得少于（）人。A、8B、10C、12D、16答案：C解析：根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业中专职从事工程造价专业工作的人员不得少于12人。所以答案选C。85.关于概算定额的主要作用，下列说法不正确的是（）。A、编制最高投标限价的依据B、是编制预算定额的依据C、是编制建设项目主要材料计划的参考依据D、对设计项目进行技术经济分析和比较的基础资料之一答案：B解析：概算定额的主要作用：(1)概算定额是扩大初步设计阶段编制设计概算和技术设计阶段编制修正概算的依据；(2)概算定额是对设计项目进行技术经济分析和比较的基础资料之一；(3)概算定额是编制建设项目主要材料计划的参考依据；(4)概算定额是编制概算指标的依据；(5)概算定额是编制最高投标限价的依据。86.关于违约责任特点的说法中，错误的是（）A、以有效合同为前提B、以违反合同义务为要件C、可由当事人在法定范围内约定D、一种刑事赔偿责任答案：D解析：违约责任的特点之一是以有效合同为前提，即只有在存在有效的合同关系时，才可能存在违约责任。选项A正确。其次，违约责任是以违反合同义务为要件，选项B也正确。再者，违约责任是当事人可以在法定范围内约定的，选项C也正确。最后，违约责任是一种民事责任，而不是刑事赔偿责任，选项D是错误的。因此，答案为D。87.某进口设备FOB价为人民币1500万元，国际运费82万元，国际运输保险费用5．12万元，关税223万元，银行财务费7万元，外贸手续费20万元，增值税265．35万元，消费税率为5%，则该设备的消费税为（）万元。A、96．46B、95．27C、92．16D、93．25答案：B解析：(CIF)包括离岸价格(FOB)、国际运费、运输保险费，88.下列各项指标，不属于投资估算指标内容的是()。A、分部分项工程指标B、单位工程指标C、单项工程指标D、建设项目综合指标答案：A解析：投资估算指标是确定和控制建设项目全过程各项投资支出的技术经济指标，其范围涉及建设前期、建设实施期和竣工验收交付使用期等各个阶段的费用支出，内容因行业不同而各异，一般可分为建设项目综合指标、单项工程指标和单位工程指标三个层次。它是综合性最强的指标。89.在进口设备原价的组成中，属于进口从属费用的是()。A、货价B、国际运费C、运输保险费D、外贸手续费答案：D解析：进口从属费包括银行财务费、外贸手续费、关税、消费税、进口环节增值税等。90.在分部(分项)工程项目清单中，表示专业工程分类编码的是（）。A、第一级编码B、第二级编码C、第三级编码D、第四级编码答案：A解析：分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置，用十二位阿拉伯数字表示。最新题库，考前一、二、三、四级编码为全国统一，即一至九位按计算规范附录的规定设置；第五级即十至十二位应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得有重码，这三位清单项目编码由招标人针对招标工程项目具体编制，并应自001其顺序编制。各级编码代表的含义如下:(1)第一级表示专业工程代码(分二位)；(2)第二级表示附录分类顺序码(分二位);(3)第三级表示分部工程顺序码(分二位);(4)第四级表示分项工程项目名称顺序码(分三位);(5)第五级表示工程量清单项目名称顺序码(分三位)。91.某进口设备，到岸价格(CIF)为6500万元，关税税率为23%，增值税税率为16%，无消费税，则该进口设备应缴纳的增值税为（）万元。A、1276．42B、1279．20C、1546．92D、1445．98答案：B解析：根据公式：关税=到岸价格(CIF)×进口关税税率，得：关税=6500万元×23%=1495万元。根据公式：组成计税价格=关税完税价格+关税+消费税；到岸价格(CIF)包括离岸价格(FOB)、国际运费、运输保险费，它作为关税完税价格。所以，组成计税价格=(6500+1495)万元=7995万元。根据公式：进口产品增值税额=组成计税价格×增值税税率得，进口产品增值税额=7995万×16%=1279.20万元。92.下列工作内容中，属于反索赔工作内容的是（）。A.收集准备索赔资料B.编写法律诉讼文件C.防止对方提出索赔D.发出最终索赔通知A、B、C、D、E、答案：C解析：反索赔的工作内容可以包括两个方面:一是防止对方提出索赔，二是反击或反驳对方的索赔要求。93.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于施工发承包投标报价的编制，下列做法正确的是（）。A、设计图纸与招标工程量清单项目特征描述不同的，以设计图纸特征为准B、暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动以后发生的为准，以招标工程量清单为准C、材料、工程设备暂估价应按暂估单价，乘以所需数量后计入其他项目费D、总承包服务费应按照投标人提出的协调、配合和服务项目自主报价答案：B解析：本题考查的是投标报价编制。设计图纸与招标工程量清单项目特征描述不同的，以招标工程量清单特征为准。材料、工程设备暂估价应按暂估单价应计入分部分项工程量清单综合单价当中。总承包服务费应按照招标人提出的协调、配合和服务项目自主报价。94.下列情形中，不属于投标人串通投标的是（）。A、投标人A与B的项目经理为同一人B、投标人C与D的投标文件相互错装C、投标人E和F在同一时刻提前递交投标文件D、投标人G与H作为暗标的技术标由同一人编制答案：C解析：本题考查串通投标的情形有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;5)不同投标人的投标文件相互混装;6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。95.()反映建设项目建成后新增固定资产、流动资产、无形资产和其他资产价值的情况和价值，作为财产交接、检查投资计划完成情况和分析投资效果的依据。A、基本建设项目概况表B、基本建设项目竣工财务决算表C、基本建设项目交付使用资产总表D、建设项目交付使用资产明细表答案：C解析：(3)基本建设项目交付使用资产总表（见表6.2.3)。该表反映建项目建成后新增固定资产、流动资产、无形资产价值的情况和价值，作为财产交接、检查投资计划完成情况和分析投资效果的据。96.下列工程中，属于分部工程的是（）。A、既有工厂的车间扩建工程B、工业车间的设备安装工程C、房屋建筑的装饰装修工程D、基础工程中的土方开挖工程答案：C解析：本题考查的是工程分类的知识点。根据工程分类的原则，工程可分为总体工程和分部工程。总体工程是指工程的总体规划、设计和施工，如建筑物的总体规划、总体设计和总体施工等；分部工程是指总体工程中的各个部分，如建筑物的结构工程、装饰装修工程、给排水工程等。因此，选项中只有C项属于分部工程，其他选项均属于总体工程。因此，本题的正确答案为C。97.招标控制价中暂列金额一般按分部分项工程费的一定比率参考计算，这一比率的范围是（）。A、3%~5%B、5%~10%C、10%~15%D、15%~20%答案：C解析：招标控制价编制时，暂列金额由招标人根据工程特点、工期长短，按有关计价规定进行估算，一般可以分部分项工程费的10%~15%为参考。98.在国外项目投资估算中，有初步的工艺流程图、主要生产设备的生产能力及项目建设的地理位置等条件，可套用相近规模厂的单位生产能力建设费用来估算拟建项目所需的投资额。以上投资估算方法适用于()阶段。A、项目的投资设想B、项目的投资机会研究C、项目的初步可行性研究D、项目的详细可行性研究答案：B解析：本题考查的是投资估算的概念及其编制内容。投资机会研究阶段的投资估算。此时应有初步的工艺流程图、主要生产设备的生产能力及项目建设的地理位置等条件，故可套用相近规模厂的单位生产能力建设费用来估算拟建项目所需的投资额，据此初步判断项目是否可行。99.关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是()。A、固定资产投资为建设投资和建设期利息之和B、工程费用为直接费、间接费、利润和税金之和C、生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和D、工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和答案：A解析：生产性建设项目总投资为建设投资、建设期利息和流动资金三部分。工程造价与固定资产投资在量上相等，等于建设投资和建设期利息之和。工程费用是指直接构成固定资产实体的各种费用，可以分为建筑安装工程费和设备及工器具购置费。100.关于生产准备及开办费，下列说法中正确的有（）。A、只包括自行组织培训的相关费用B、包括正常生产所需的生产办公家具用具的购置费用C、包括正常生活所需的生活家具用具的购置费用D、可按设计定员乘以人均生产准备费指标计算答案：B解析：本题考查的是工程建设其他费用。生产准备及开办费的内容包括：（1）人员培训费及提前进厂费。包括自行组织培训或委托其他单位培训的人员工资、工资性补贴、职工福利费、差旅交通费、劳动保护费、学习资料费等。（2）为保证初期正常生产（或营业、使用）所必需的生产办公、生活家具用具购置费。（3）为保证初期正常生产（或营业、使用）必需的第一套不够固定资产标准的生产工具、器具、用具购置费。不包括备品备件费。新建项目按设计定员为基数计算，改扩建项目按新增设计定员为基数计算。101.建设项目的造价是指项目总投资中的（）。A、固定资产与流动资产投资之和B、建筑安装工程投资C、建筑安装工程费和设备费之和D、固定资产投资答案：D解析：建设项目总造价是指项目总投资中固定资产投资额。102.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，关于工程计量，下列说法中正确的是（）。A、合同文件中规定的各种费用支付项目应予计量B、因异常恶劣天气造成的返工工程量不予计量C、成本加酬金合同应按照总价合同的计量规定进行计量D、总价合同应按实际完成的工程量计算答案：A解析：(1)工程计量的范围。工程计量的范围包括：工程量清单及工程变更所修订的工程量清单的内容；合同文件中规定的各种费用支付项目，如费用索赔、各种预付款、价格调整、违约金等103.用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，利润的计算基数中不包括的费用项目是（）。A、材料费B、税金C、专用工具费D、包装费答案：B解析：国产非标准设备原价中的利润，按照材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、包装费之和乘以一定百分比计算。104.(2012年)下列工程造价中，由承包单位编制、发包单位或其委托的工程造价咨询机构审查的是()。A、工程概算价B、工程预算价C、工程结算价D、工程决算价答案：C解析：结算价是指在工程竣工验收阶段，按合同调价范围和调价方法，对实际发生的工程量增减、设备和材料价差等进行调整后计算和确定的价格，反映的是工程项目实际造价。结算价一般由承包单位编制，由发包单位审查，也可委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。105.(2014年)工程项目管理组织机构采用直线制形式的主要优点是（）。A、管理业务专门化，易提高工作质量B、部门间横向联系强，管理效率高C、隶属关系明确，易实现统一指挥D、集权与分权结合，管理机构灵活答案：C解析：该题主要考察的是：工程项目管理组织机构形式中的直线制特点直线制组织机构的主要优点是结构简单、权力集中、易于统一指挥、隶属关系明确、职责分明、决策迅速。106.某工程项目采用单价合同，在施工过程中进行某分项工程计量时发现因工程变更，承包人实际完成的工程量超过了工程量清单中的工程量，则进行该分项工程计量时（）。A、．按照招标工程量清单中的工程量计算B、．按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算C、按承包人提交的已完工程量计算D、按发包人核实后的工程量计算答案：B解析：采用单价合同时，工程量清单是合同文件必不可少的组成内容，其中的工程量一般具备合同约束力（量可调）。施工中工程计量时，若发现招标工程量清单中出现缺项工程量偏差，或因工程变更引起工程量的增减，应按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算。故本题目中分项工程的工程量不应采用工程量清单中的量（选项A)。按照单价合同计量的程序，承包人提交的已完工程量应由发包人核实，双方就计量结果达成一致方可进行结算。因此，选项CD表达不准确。107.根据《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），对于任一招标工程量清单项目，如果因业主方变更的原因导致工程量偏差，则调整原则为（）。A、当工程量增加超过15%以上时，其增加部分的工程量单价应予调低B、当工程量增加超过15%以上时，其增加部分的工程量单价应予调高C、当工程量减少超过15%以上时，其相应部分的措施费应予调低D、当工程量增加超过15%以上时，其相应部分的措施费应予调高答案：A解析：对于任一招标工程量清单项目，如果因本条规定的工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过15%，调整的原则为：当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低;当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。108.关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）。A、综合单价中包括应由招标人承担的风险费用B、招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算C、措施项目费应按招标文件中提供的措施项目清单确定D、招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用答案：C解析：本题考查的是最高投标限价的编制。综合单价中包括应由投标人承担的风险费用。招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1%计算。招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入分部分项工程费综合单价中。109.在评标委员会组建过程中，下列做法符合规定的是（）。A、评标委员会成员的名单在评标结束前保密B、评标委员会七个成员中，招标人的代表有三名C、项目评标专家从招标代理机构的专家库内的相关专家名单中随机抽取D、评标委员会成员由二人组成答案：C解析：本题考查的是招标投标法实施条例。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数。其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。110.关于合同履行过程中因不可抗力解除合同的价款结算与支付的说法，不正确的是()。A、由于不可抗力解除合同的，承包人应自行支付撤离现场所需的费用B、发包人应向承包人支付已实施或部分实施的措施项目应付价款C、发包人一经支付材料和工程设备货款，则该材料和工程设备成为发包人的财产D、发包人应向承包人支付承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理费用答案：A解析：本题考查的是竣工结算。由于不可抗力解除合同的，发包人除应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的合同价款，还应支付下列金额：(1)合同中约定应由发包人承担的费用。(2)已实施或部分实施的措施项目应付价款。(3)承包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款。发包人一经支付此项货款，该材料和工程设备即成为发包人的财产。(4)承包人撤离现场所需的合理费用，包括员工遣送费和临时工程拆除、施工设备运离现场的费用。(5)承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理费用，且该项费用未包括在本款其他各项支付之内。111.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），某工程签订了单价合同，在执行过程中，某分项工程原清单工程量1000m3，综合单价为25元/m3，后因业主方原因实际工程量变更为1500m3，合同中约定，若实际工程量超过计划工程量15%以上，超过部分综合单价调整为原来的0.9，不考虑其他因素，则该分项工程的结算款应为（）。A、36625B、35000C、33750D、32875答案：A解析：根据题意，原清单工程量为1000m3，综合单价为25元/m3，实际工程量变更为1500m3，超过计划工程量15%。因此，结算款应为原清单工程量与实际工程量的乘积，再根据约定调整超过部分的综合单价。结算款=1500m3×25元/m3×（1+0.9）=36625元。因此，答案为A。112.在进行竣工结算价款支付的过程中，以下做法错误的是()。A、发包人应在收到承包人提交竣工结算款支付申请后规定时间内予以核实，向承包人签发竣工结算支付证书B、发包人签发竣工结算支付证书后的规定时间内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款C、发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付，并有权获得延迟支付的利息D、发包人逾期未支付竣工结算款时，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可直接向人民法院申请将该工程依法拍卖，发包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿答案：D解析：承包人在竣工结算支付证书签发后或者在收到承包人提交的竣工结算款支付申请规定时间内仍未支付的，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可直接向人民法院申请将该工程依法拍卖。承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。113.工程项目代建合同生效后，为了保证政府投资的合理使用，代建单位须提交工程概算投资（）左右的履约保函。A、5％B、10％C、15％D、20％答案：B解析：工程项目代建合同生效后，为了保证政府投资的合理使用，代建单位须提交工程概算投资10%左右的履约保函。114.根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是（）。A、指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具使用费B、指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具使用费C、采用一般计税方法时，工具用具使用费中的增值税进项税额可以抵扣D、包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用答案：C解析：本题考查的是建筑安装工程费。工具用具使用费是指企业施工生产和管理使用的不属于固定资产的工具、器具、家具、交通工具和检验、试验、测绘、消防用具等的购置、维修和摊销费。当一般纳税人采用一般计税方法时，工具用具使用费中增值税进项税额可以抵扣115.影响工程造价计价的两个主要因素是（）。A、单位价格和实物工程量B、单位价格和单位消耗量C、资源市场单价和单位消耗量D、资源市场单价和措施项目工程量答案：A解析：影响工程造价的主要因素是两个，即单位价格和实物工程数量。116.建设工程成本管理内容中，（）是目标成本的一种表达形式，是建立项目成本管理责任制、开展成本控制和核算的基础，是进行成本费用控制的主要依据。A、成本分析B、成本计划C、成本控制D、成本核算答案：B解析：成本计划是在成本预测的基础上，施工承包单位及其项目经理部对计划期内工程项目成本水平所做的筹划。施工成本计划是以货币形式表达的项目在计划期内的生产费用、成本水平及为降低成本采取的主要措施和规划的具体方案。成本计划是目标成本的一种表达形式，是建立项目成本管理责任制、开展成本控制和核算的基础，是进行成本费用控制的主要依据。117.关于合同争议仲裁的说法，正确的是（）。A、仲裁是诉讼的前置程序B、仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力C、仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请D、仲裁协议的效力须由人民法院裁定答案：C解析：仲裁裁决具有法律约束力。合同当事人应当自觉执行裁决，不执行的，另一方当事人可以申请有管辖权的人民法院强制执行。118.建设项目规模的合理选择关系到项目的成败，决定着项目工程造价的合理与否。影响项目规模合理化的制约因素主要包括()。A、资金因素、技术因素和环境因素B、资金因素、技术因素和市场因素C、市场因素、技术因素和环境因素D、市场因素、环境因素和资金因素答案：C解析：建设规模也称项目生产规模，是指项目在其设定的正常生产营运年份可能达到的生产能力或者使用效益。在项目决策阶段应选择合理的建设规模，以达到规模经济的要求。但规模扩大所产生效益不是无限的，它受到技术进步、管理水平、项目经济技术环境等多种因素的制约。而资金因素是在确定了项目合理规模后所考虑的问题，应根据所确定的项目规模来考虑资金筹措的问题。119.(2016年)根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列工程中，属于分项工程的是()。A、计算机机房工程B、轻钢结构工程C、土方开挖工程D、外墙防水工程答案：C解析：分项工程是指将分部工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程。例如，土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砌体、木门窗制作与安装、钢结构基础等工程。120.下列项目融资方式中，通过已建成项目为其他新项目进行融资的是（）。A、TOTB、TC、BOTD、PFI答案：A解析：从项目融资的角度看，TOT是通过转让已建成项目的产权和经营权来融资的，而BOT是政府给予投资者特许经营权的许诺后，由投资者融资新建项目，即TOT是通过已建成项目为其他新项目进行融资，BOT则是为筹建中的项目进行融资。121.下列关于建设项目竣工验收表述正确的是（）。A、无论规模大小，建设项目完工后均应进行初验，然后进行正式验收B、建设项目竣工图应由施工单位绘制并加盖“竣工图”标志C、具备竣工验收条件的工程，应在3个月内办理验收投产和移交规定资产手续D、施工单位必须及时编制竣工决算，分析投资计划执行情况答案：C解析：本题考查的是工程项目建设程序。规模小的不用初验；由于施工原因造成的，由施工承包单位负责重新绘图；由于其他原因造成的，由建设单位自行绘图或委托设计单位绘图，施工单位负责在新图上加盖“竣工图”；.建设单位必须及时编制竣工决算，分析投资计划执行情况标志122.()是以实物数量和货币标准为计量单位，综合反映竣工项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费用、建设成果和财务情况的总结性文件，是正确核定新增固定资产价值的依据。A、竣工图B、竣工结算C、竣工决算D、竣工验收签证书答案：C解析：项目竣工决算是指所有项目竣工后，项目单位按照国家有关规定在项目竣工验收阶段编制的竣工决算报告。竣工决算是以实物数量和货币指标为计量单位，综合反映竣工建设项目全部建设费用、建设成果和财务状况的总结性文件，是竣工验收报告的重要组成部分，竣工决算是正确核定新增固定资产价值，考核分析投资效果，建立健全经济责任制的侬据，是反映建设项目实际造价和投资效果的文件。竣工决算是建设工程经济效益的全面反映，是项目法人核定各类新增资产价值、办理其交付使用的依据。竣工决算是工程造价管理的重要组成部分，做好竣工决算是全面完成工程造价管理目标的关键性因素之一。123.在对工程造价信息进行分类时，要考虑到今后增加新的信息类型，不打乱已建立的分类体系，这说明了信息分类应遵循（）的原则。A、稳定性B、兼容性C、可扩展性D、实用性答案：C解析：:工程造价信息的分类（1）工程造价信息分类的原则。遵循以下基本原则：1）稳定性。信息分类应选择分类对象最稳定的本质属性或特征作为信息分类的基础和标准。2）兼容性。项目信息的分类体系应能满足不同项目参与方高效信息交换的需要。同时，与有关国际、国内标准的一致性也是兼容性应考虑的内容。3）可扩展性。信息分类体系应具备较强的灵活性，以保证增加新的信息类型时，不至于打乱已建立的分