2024钢结构总包合同范本

2024年钢结构总包合同范本-PAGE2024年钢结构总包合同范本-PAGE钢结构总包合同范本合同编号：__________第一章：合同双方1.1合同双方基本信息名称：__________地址：__________联系方式：__________名称：__________地址：__________联系方式：__________1.2合同双方同意遵守法律法规，自愿签订本合同，并共同遵守合同条款。第二章：工程范围与施工内容2.1工程范围（1）钢结构主体工程；（2）钢结构附属工程；（3）钢结构维修与保养。2.2施工内容乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案及国家相关标准进行施工，确保工程质量。第三章：合同价款与支付方式3.1合同价款本工程合同价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2支付方式（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的10%作为预付款；（2）进度款：乙方完成相应工程量后，甲方支付乙方已完成工程量价款的80%；（3）验收款：工程验收合格后，甲方支付乙方剩余合同价款的10%；（4）质保金：工程验收合格满一年后，甲方支付乙方质保金，质保金为合同价款的5%。第四章：工程期限4.1工程期限本工程自合同签订之日起，乙方应在______天内完成施工任务。4.2工期延误如因乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方支付违约金，违约金按合同价款的0.5%计算，并赔偿甲方因此造成的损失。第五章：工程质量与验收5.1工程质量乙方应严格按照国家相关标准、施工图纸和施工方案进行施工，确保工程质量。5.2验收工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在收到验收申请后______个工作日内组织验收。验收合格后，双方签署验收合格证书。5.3工程保修乙方应对本工程提供______年的质保期。质保期内，如因乙方施工原因导致工程出现问题，乙方应免费进行维修。第六章：材料供应6.1材料供应责任乙方负责采购、运输、储存和管理本工程所需的全部材料。所有材料必须符合国家相关标准和质量要求，且须经过甲方代表的检验和批准。6.2材料质量保证乙方应提供材料的质量保证书、合格证和检测报告，并保证材料在运输、储存和使用过程中的质量不受损害。如材料出现质量问题，乙方应立即免费更换。6.3材料所有权直至工程完工并通过验收，所有材料仍归乙方所有。在此之后，材料的所有权将无条件转移给甲方。第七章：变更与调整7.1变更程序如在施工过程中发生设计变更，乙方必须立即通知甲方，并按照甲方的要求进行变更。所有变更必须以书面形式确认，并作为合同附件。7.2变更费用因变更导致的额外费用，应由双方协商确定。如双方无法达成一致，可按照合同争议解决条款进行解决。第八章：安全生产与环境保护8.1安全生产乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，采取必要的安全措施，确保施工安全。乙方负责处理施工过程中发生的一切安全事故。8.2环境保护乙方应遵守国家环境保护法律法规，采取有效措施防止施工过程中的污染和其他环境破坏。乙方负责处理施工过程中造成的环境问题。第九章：违约责任9.1乙方违约如乙方未能履行合同约定的义务，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。违约金为合同价款的5%。9.2甲方违约如甲方未能履行合同约定的义务，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。违约金为合同价款的5%。第十章：争议解决10.1协商解决如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。10.2仲裁解决如协商无果，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院进行仲裁。仲裁结果为终局裁决，对双方均有约束力。第十一章：不可抗力11.1不可抗力定义不可抗力指双方在合同履行过程中无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、战争、政治动荡等。11.2不可抗力影响如发生不可抗力，受影响方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明。双方应协商确定是否延期履行合同或解除合同。第十二章：保险12.1工程保险乙方应购买工程一切险，包括但不限于第三方责任险、意外伤害险等，以确保施工过程中的安全和利益。12.2材料保险乙方应对所有材料进行保险，以确保材料在运输、储存和使用过程中的安全和完整。第十三章：知识产权13.1知识产权归属除非双方另有约定，本工程所涉及的所有知识产权均归甲方所有。13.2保密义务双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和知识产权承担保密义务，未经对方同意不得泄露给第三方。第十四章：合同的转让与分包14.1合同转让未经对方书面同意，任何一方不得将合同的全部或部分权利和义务转让给第三方。14.2分包乙方不得将本工程分包给第三方，除非得到甲方的书面同意。分包方应具备相应的资质和能力，且乙方应对分包方的行为承担责任。第十五章：合同解除与终止15.1合同解除在合同履行过程中，如一方严重违约，另一方有权解除合同。15.2合同终止（1）双方履