2024-山东省家居装饰装修施工合同

山东省家居装饰装修施工合同合同编号：__________第一章：合同双方基本信息1.1合同甲方（业主）信息1.1.1姓名（或单位名称）：____________________1.1.2身份证号（或统一社会信用代码）：____________________1.1.3联系方式：____________________1.1.4通讯地址：____________________1.1.5邮编：____________________1.2合同乙方（装修公司）信息1.2.1单位名称：____________________1.2.2统一社会信用代码：____________________1.2.3联系人：____________________1.2.4联系方式：____________________1.2.5通讯地址：____________________1.2.6邮编：____________________第二章：工程概况2.1工程地点2.1.1工程详细地址：____________________2.2工程范围2.2.1装修施工范围：____________________2.3工程面积2.3.1装修施工面积：____________________第三章：工程费用及支付方式3.1工程总费用3.1.1工程总费用为人民币（大写）：____________________3.1.2工程总费用为人民币（小写）：____________________3.2预付款3.2.1预付款金额为人民币（大写）：____________________3.2.2预付款金额为人民币（小写）：____________________3.3进度款3.3.1进度款支付节点及比例：____________________3.4验收款3.4.1验收款金额为人民币（大写）：____________________3.4.2验收款金额为人民币（小写）：____________________3.5质保金3.5.1质保金金额为人民币（大写）：____________________3.5.2质保金金额为人民币（小写）：____________________3.6支付方式3.6.1支付方式为：____________________第四章：工程期限4.1工程开工日期4.1.1工程计划开工日期为：____________________4.2工程竣工日期4.2.1工程计划竣工日期为：____________________4.3工期延误4.3.1工期延误的处理方式：____________________第五章：工程质量及验收5.1工程质量标准5.1.1工程质量应达到国家相关标准：____________________5.1.2工程质量应满足业主的需求：____________________5.2工程验收5.2.1工程验收标准：____________________5.2.2工程验收流程：____________________5.2.3工程验收合格后，双方签署验收合格证明：____________________第六章：材料供应6.1材料供应责任6.1.1乙方应按照甲方提供的材料清单，负责采购符合国家标准和合同约定的装修材料。6.1.2乙方应在采购材料前向甲方提供样品，并经甲方确认后方可进行采购。6.2材料质量6.2.1乙方采购的材料必须符合国家环保标准和质量要求，不得使用劣质或不符合约定的材料。6.2.2乙方应提供材料的合格证明、环保检测报告等相关文件，并保证材料的真实性。6.3材料到场6.3.1乙方应确保材料按时到场，不得影响工程进度。6.3.2材料到场后，乙方应立即通知甲方，并共同进行材料验收。6.4材料更换6.4.1若甲方对乙方提供的材料不满意，乙方应在甲方提出更换要求后及时进行更换。6.4.2材料更换不得影响工程进度，更换费用由乙方承担。第七章：施工要求7.1施工规范7.1.1乙方应按照国家相关施工规范和标准进行施工，确保施工质量。7.1.2乙方应定期对施工人员进行施工规范培训，提高施工质量。7.2施工安全7.2.1乙方应严格遵守施工安全规定，确保施工过程中的人身和财产安全。7.2.2乙方应对施工人员进行安全教育和培训，提高安全意识。7.3施工保护7.3.1乙方在施工过程中应对现场进行必要的保护措施，避免施工对环境造成污染。7.3.2乙方应妥善保护甲方提供的物品和设备，避免施工过程中造成损坏。第八章：变更与调整8.1设计变更8.1.1若甲方在施工过程中提出设计变更，乙方应按照甲方要求进行变更。8.1.2设计变更不得影响工程质量和进度，变更费用由甲方承担。8.2工程调整8.2.1若因甲方原因导致工程需要调整，乙方应积极配合甲方进行工程调整。8.2.2工程调整不得影响工程质量和进度，调整费用由甲方承担。第九章：违约责任9.1甲方违约9.1.1若甲方未按约定支付工程款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。9.1.2若甲方违反合同约定导致工程无法继续进行，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失。9.2乙方违约9.2.1若乙方未按约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。9.2.2若乙方违反合同约定导致工程无法继续进行，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。第十章：争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.1.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2争议解决效力10.2.1争议解决结果对双方均具有约束力，双方应遵守并执行。10.2.2争议解决过程中，除争议事项外，双方应继续履行合同的其他条款。第十一章：保修服务11.1保修期限11.1.1乙方应提供自工程竣工验收合格之日起的保修服务，保修期限为____年。11.1.2保修期内，乙方应确保装修工程的正常使用，并对甲方提出的合理维修要求及时响应。11.2保修范围11.2.1保修服务包括装修工程的主体结构、装修材料、设备安装等项目。11.2.2保修服务不包括甲方使用不当、不可抗力等因素造成的损坏。11.3保修响应11.3.1乙方在接到甲方保修请求后，应在____小时内响应，并在合理时间内提供维修服务。11.3.2乙方未能按约定提供保修服务，甲方有权自行委托第三方进行维修，费用由乙方承担。第十二章：知识产权12.1设计版权12.1.1甲方提供的装修设计方案，其版权归甲方所有，乙方不得未经允许使用或转让给第三方。12.1.2乙方设计的装修方案，其版权归乙方所有，甲方不得未经允许使用或转让给第三方。12.2技术保密12.2.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密和技术秘密，应予以严格保密。12.2.2未经对方书面同意，任何一方不得泄露或利用对方的商业秘密和技术秘密。第十三章：合同解除13.1合理解除13.1.1在合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。13.1.2合同解除后，双方应根据合同履行情况，协商解决已发生费用的结算。13.2违约解除13.2.1如一方严重违反合同约定，导致合同无法继续履行，另一方有权单方面解除合同。13.2.2违约方应承担因违约导致的损失和费用。第十四章：法律适用与管辖14.1法律适用14.1.1本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国的法律。14.1.2在法律允许的范围内，双方可另行约定适用的法律。14.2管辖法院14.2.1双方同意，合同签订地的人民法院为解决合同争议的专属管辖法院。14.2.2双方应遵守法院的判决或裁定，并承担相应的法律责任。第十五章：其他约定15.1合同变更15.1.1合同的变更、补充应采取书面形式，并由双方签字盖章后生效。15.1.2未经对方同意，任何一方不得单方面对合同内容进行变更。15.2合同转让15.2.1未经对方书面同意，任何一方不