2024工程项目框架协议模板

2024年工程项目框架协议模板-PAGE2024年工程项目框架协议模板-PAGE工程项目框架协议模板合同编号：__________第一章定义和解释1.1定义（a）"合同"指甲乙双方签署的关于项目的本协议及其附件；（b）"项目"指业主投资建设的位于______的工程项目；（c）"合同价格"指根据本合同约定，承包商为履行合同义务而应获得的报酬；（d）"合同期限"指从合同生效之日起至项目竣工、验收、移交之日止的期间。1.2解释本合同各条款的仅为阅读方便而设，不影响合同条款的解释。第二章承包商的义务2.1工程建设承包商应按照业主的要求和本合同的约定，承担项目的建设任务，包括设计、采购、施工、安装、调试等工作。2.2质量保证承包商应确保项目按照国家相关法律法规、行业标准和技术规范进行建设，并达到业主的要求。2.3工期保证承包商应按照本合同约定的工期完成项目建设，并接受业主的监督和检查。第三章业主的义务3.1提供资料业主应在合同签订后__个工作日内，向承包商提供项目所需的资料、图纸、技术规范等。3.2支付合同价格业主应按照本合同的约定，及时向承包商支付合同价格。3.3提供施工条件业主应确保项目施工现场具备施工条件，包括但不限于水、电、场地等。第四章合同价格与支付4.1合同价格本合同的总价格为人民币______元（大写：______元整），具体金额以双方确认的工程量清单为准。4.2价格调整在合同履行过程中，如发生法律法规、政策、市场价格等因素变化，导致合同价格需要进行调整时，双方应按照本合同约定的价格调整条款执行。4.3支付方式业主应按照本合同约定的付款进度和比例，向承包商支付合同价格。第五章合同期限与延期5.1合同期限本合同的合同期限自合同生效之日起至项目竣工、验收、移交之日止。5.2延期如因不可抗力等原因导致合同期限需要延长，双方应签订书面延期协议，并按照协议执行。第六章工程变更与调整6.1工程变更在合同履行过程中，业主有权根据实际需要对工程的范围、设计、施工等内容提出变更要求。承包商应根据业主的变更要求，及时完成相应的调整工作。因工程变更导致合同价格、工期等发生变化，双方应按照本合同的相关条款进行协商和调整。6.2变更程序业主提出工程变更要求时，应书面通知承包商，并明确变更的具体内容、原因和影响。承包商在收到变更通知后，应及时对变更进行评估，并向业主提出评估报告。双方根据评估报告协商确定变更引起的合同价格、工期等调整，并签订书面变更协议。6.3费用与工期的调整根据工程变更的影响，双方应协商确定因变更导致的合同价格调整。调整后的合同价格应按照本合同的相关条款进行支付。如变更导致工期延长，承包商应在变更协议中明确延长后的工期，并按照约定的工期保证完成工程建设。第七章工程质量与验收7.1质量标准承包商应按照国家相关法律法规、行业标准和技术规范，以及业主的要求，确保工程的质量。工程质量应达到合同约定的质量标准，并满足业主的使用需求。7.2验收程序工程完成后，承包商应向业主提出验收申请。业主应在收到验收申请后及时组织验收。验收合格后，双方签订竣工证书，并办理移交手续。如验收不合格，承包商应根据业主的要求进行整改，直至达到合同约定的质量标准。7.3质量保修承包商应按照国家相关法律法规和业主的要求，提供质量保修服务。质量保修期限应按照合同约定执行。在保修期限内，如工程出现质量问题，承包商应负责修复，并承担相应的费用。第八章违约责任8.1违约行为双方应严格履行本合同的各项义务。如一方违约，另一方有权要求违约方承担违约责任。8.2违约责任违约方应按照违约行为对守约方造成的损失进行赔偿。损失赔偿包括直接损失和间接损失。如违约方未能按照合同约定的工期完成工程建设，应向业主支付违约金，并承担业主因此产生的其他损失。8.3解决争议的方式如双方在本合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。第九章合同解除与终止9.1合同解除在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行，双方应协商解除合同。解除合同的一方应书面通知对方，并按照合同约定办理相关手续。9.2合同终止合同履行完毕或根据本合同的约定解除或终止时，双方的权利义务即告终止。终止合同的一方应按照合同约定办理相关手续，并退还已支付但未履行的款项（如有）。9.3终止后的义务合同终止后，双方仍应履行合同终止后的相关义务，包括但不限于保密、知识产权、争议解决等。第十章一般条款10.1适用的法律本合同的订立、效力、解释、履行和争议解决等均适用的法律。10.2争议解决如双方在本合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。10.3通知与送达本合同项下的通知、要求等，双方应以书面形式进行，并按照本合同约定的地址和联系方式送达。如一方的地址和联系方式发生变更，应在变更后及时通知对方。10.4合同的修改与补充本合同的修改和补充，应由双方书面签订，并作为本合同的附件。与本合同有关的往来信函、电报、电传、等，均作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。10.5合同的转让未经对方书面同意，任何一方不得将其在本合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三方。第十一章不可抗力11.1不可抗力定义不可抗力指在合同签订时无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、政治动乱、法律变更、罢工等。11.2不可抗力影响发生不可抗力事件导致合同无法履行或履行成本显著增加时，受影响方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明。11.3责任免除因不可抗力导致合同无法履行或履行受影响的，受影响方不承担违约责任，但应及时通知对方，并采取适当措施减轻损失。11.4合同终止如不可抗力事件持续影响合同履行超过__个月，双方可协商终止合同。终止合同的一方应书面通知对方，并根据合同约定办理相关手续。第十二章保险12.1保险责任承包商应按照国家相关法律法规和业主的要求，为项目办理建设工程保险、第三方责任保险等必要的保险。12.2保险范围保险范围应包括但不限于工程建设的物质损失、第三者责任、承包商的施工设备等。12.3保险期限保险的有效期限应从项目开工之日起至项目竣工、验收、移交之日止。12.4保险赔偿在保险期间内，如发生保险事故，承包商应按照保险合同的约定，及时向保险公司报案并办理索赔手续。保险赔偿款项应用于修复受损的工程或支付相应的赔偿。第十三章知识产权13.1知识产权归属合同履行过程中产生的知识产权，包括但不限于设计、图纸、技术资料等，归业主所有。13.2使用许可承包商在履行合同过程中，有权使用业主提供的知识产权，但不得用于与合同无关的用途。13.3保密义务双方对在合同履行过程中获得的对方的商业秘密和技术秘密，应承担保密义务。未经对方书面同意，不得泄露给第三方。13.4违约责任如一方违反本合同关于知识产权和保密义务的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。第十四章违约责任14.1违约行为双方应严格履行本合同的各项义务。如一方违约，另一方有权要求违约方承担违约责任。14.2违约责任违约方应按照违约行为对守约方造成的损失进行赔偿。损失赔偿包括直接损失和间接损失。如违约方未能按照合同约定的工期完成工程建设，应向业主支付违约金，并承担业主因此产生的其他损失。14.3违约救济守约方有权要求违约方采取补救措施，包括但不限于纠正违约行为、继续履行合同等。如违约方未能采取补救措施，守约方有权解除合同，并要求违约方承担因此造成的损失。第十五章合同的生效、变更与终止15.1合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。合同附件作为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。15.2合同变更在合同履行过程中，如双方同意对合同内容进行变更，应签订书面变更协议。变更协议应明确变更的内容、原因和影响，并经双方签