综合楼综合项目综合项目施工专项招标关键技术标

目录第四章协议条款及格式 …………..4第一节通用协议条款 …………..4第二节专用协议条款 …………..4第三节协议附件格式 …………..27第五章工程量清单 …………..41第六章图纸 42第七章技术标准和要求 43

第四章协议条款及格式第一节通用协议条款（见商务标）协议通用条款具体内容参见中国《标准施工招标文件》第四章第一节“协议通用条款”第二节专用协议条款项目概况和招标范围项目名称:攀枝花学院后勤服务综合楼项目建设地点：攀枝花学院校园内。建设规模：新建后勤服务综合楼，建筑面积34862平方米，占地面积4002平方米，22层，框剪结构。一层局部为设备用房、局部为停车库，二层为学生食堂，三层至七层为教学辅助用房及办公用房,八层及以上为公租房，共230套。计划工期：540日历天 招标范围：施工图设计、设计补充、变更范围及工程量清单范围内全部内容；标段划分：施工一个标段投标人资格要求此次招标要求投标人须含有：独立企业法人资格，含有国家建设行政主管部门核发房屋建筑工程施工总承包壹级资质及以上资质，近三年以来最少完成2个以上类似项目业绩，并在人员、设备、资金等方面含有对应施工能力。此次招标不接收联合体投标。1.通常约定1.1词语定义1.1.2协议当事人和人员1.1.2.2发包人：。1.1.2.6监理人：（招标后确定）。1.1.2.8发包人代表：指发包人指定派驻施工场地(现场)全权代表。姓名：。职称：。联络电话：。电子信箱：。通信地址：。1.1.2.9专业分包人：指依据协议条款第15.8.1项约定，由发包人和承包人以资格审查方法选择分包人。1.1.2.10专题供给商：指依据协议条款第15.8.1项约定，由发包人和承包人以资格审查方法选择供给商。1.1.2.11独立承包人：指和发包人直接签订工程承包协议，负责实施和工程相关其它工作当事人。1.1.3工程和设备1.1.3.2永久工程：指按本工程招标文件第五章工程量清单、第六章图纸、第七章技术标准和要求，建造并移交给发包人工程，包含工程设备。1.1.3.3临时工程：指为完成上述永久工程所修建各类临时性工程，不包含施工设备。1.1.3.4单位工程：指含有相对独立设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用功效永久工程组成部分。1.1.3.10永久占地：指实施上述永久工程需永久占用土地。1.1.3.11临时占地：本项目办公地点搭建符合业关键求，临时生活住房由承包人自行处理，院内不许可搭建。1.1.4日期1.1.4.5缺点责任期期限：24个月。1.1.4.8保修期：是依据现行相关法律要求，在协议条款第19.7款中约定由承包人负责对协议约定保修范围内发生质量问题推行保修义务并对造成损失负担赔偿责任期限。1.1.6其它1.1.6.2材料：指组成或将组成永久工程组成部分各类物品(工程设备除外)，包含协议中可能约定承包人仅负责供给材料。1.1.6.3争议评审组：是由发包人和承包人共同聘用人员组成独立、公正第三方临时性组织，通常由一名或三名协议管理和(或)工程管理教授组成。争议评审组负责对发包人和(或)承包人提请进行评审本协议项下争议进行评审并在要求期限内给出评审意见，协议双方在要求期限内均未对评审意见提出异议时，评审意见对协议双方有最终约束力。发包人和承包人应该分别和接收聘用争议评审教授签署聘用协议，就评审争议范围、评审意见效力等必需事项做出约定。1.1.6.4除另有尤其指明外，专用协议条款中使用措辞“协议条款”指通用协议条款和(或)专用协议条款。1.4协议文件优先次序协议文件优先解释次序以下：(1)协议协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录；(4)专用协议条款；(5)通用协议条款；(6)技术标准和要求（含招标文件补遗书中和此相关部分）；(7)已标价工程量清单；(8)经施工图审查机构审查合格并盖章图纸；（含招标文件补遗书中和此相关部分）；(9)其它协议文件。在本协议专用条款中可能要求组成本协议组成部分其它文件。(说明：(6)、(7)、(8)填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单三者之一。)协议协议书中约定采取总价协议形式，已标价工程量清单中各项工程量对协议双方不具协议约束力。图纸和技术标准和要求之间有矛盾或不一致，以其中要求较严格标准为准。协议双方在协议推行过程中签署补充协议亦组成协议文件组成部分，其解释次序视其内容和其它协议文件相互关系而定。1.5协议协议书1.5.1协议生效条件：协议经双方签字盖章且承包人按招标文件要求提交了履约确保金后。1.5.2协议价款⑴协议协议书中约定采取固定综合单价包干，已标价工程量清单中各项工程量对协议双方含有协议约束力，协议价款中包含风险范围：除不可抗力和另有约定外，协议期内不调整任何清单报价中所列单价；原材料价格波动等市场风险不属于不可抗力，风险和收益由承包人自行负担；(2)投标单位要充足考虑施工场地具体情况及施工车辆、材料出入通道等设施情况，在投标报价中一并考虑在内。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸提供(1)发包人根据协议条款本项约定向承包人提供经审查合格并盖章工程图纸。承包人需要增加经审查合格并盖章工程图纸套数，发包人应代为复制，复制费用由承包人负担。(2)在监理人同意协议条款第10.1款约定协议进度计划或协议条款10.2款约定协议进度计划修改后7天内，承包人应该依据协议进度计划和本项约定图纸提供期限和数量，编制或修改图纸供给计划并报送监理人，其中应该载明承包人对各区段最新版本图纸(包含协议条款第1.6.3项约定图纸修改图)最迟需求时间，监理人应该在收到经审查合格并盖章工程图纸供给计划后7天内批复或提出修改意见，不然该图纸供给计划视为得到同意。经监理人同意最新图纸供给计划对协议双方有协议约束力，作为发包人或监理人向承包人提供经审查合格并盖章工程图纸关键依据。发包人或监理人不根据图纸供给计划提供图纸而造成承包人费用增加和(或)工期延误，由发包人负担赔偿责任。承包人未根据本目约定时间向监理人提交图纸供给计划，致使发包人或监理人未能在合理时间内提供对应图纸或承包人未根据图纸供给计划组织施工所造成费用增加和(或)工期延误由承包人负担。(3)发包人提供图纸期限：协议签署后3日内。(4)发包人提供图纸数量：无偿提供经施工图审查机构审查合格并盖章施工图纸三套，承包人需要更多份数时，应自费复制。1.6.2承包人提供文件(1)除专用协议条款第4.1.10(1)目约定由承包人提供设计文件外，本项约定其它应由承包人提供文件，包含必需加工图和大样图，均不是协议计量和支付依据文件。由承包人提供文件范围：在工程承包人范围内需要进行现场具体设计部分或需要进行澄清部分，包含部分工程大样图、加工图等。(2)承包人提供文件期限：监理人提出要求后7日内。(3)承包人提供文件数量：8套。(4)监理人批复承包人提供文件期限：接到图纸后7日内。(5)其它约定：①承包人绘制图纸应遵照现行对应设计要求，应得到原设计单位确实定。②假如在施工过程中需要对已审批过承包人绘制图纸进行修改（包含结构、节能、公众利益等重大修改时，应经建设行政主管部门同意及原施工图审查机构审查合格并盖章），承包人应按相关要求完成修改并立即地提交给监理人审查。③承包人全部图纸及劳务费用全部应被认为已包含在了协议报价中。1.6.3图纸修改监理人应该根据协议条款第1.6.1(2)目约定有协议约束力图纸供给计划，签发图纸修改图（包含结构、节能、公众利益等重大修改时，应经建设行政主管部门同意及原施工图审查机构审查合格并盖章）给承包人。1.7联络1.7.2联络来往函件送达和接收(1)联络来往信函送达期限：协议约定了发出期限，送达期限为协议约定发出期限后二十四小时内；协议约定了通知、提供或报送期限，通知、提供或报送期限即为送达期限。(2)发包人指定接收地点：本项目实施地点。(3)发包人指定接收人为：发包人派驻现场代表或其授权代表。(4)监理人指定接收地点：本项目实施地点。(5)监理人指定接收人为：项目总监或其授权代表。(6)承包人指定接收人为协议协议书中载明承包人项目经理本人或项目经理授权代表。承包人应在收到开工通知后7天内，根据协议条款第4.5.4项约定，将授权代表其接收来往信函项目经理授权代表姓名和授权范围通知监理人。除协议另有约定外，承包人施工场地管理机构办公地点即为承包人指定接收地点。(7)发包人(包含监理人)和承包人中任何一方指定接收人或接收地点发生变动，应该在实际变动前提前最少一个工作日以书面方法通知另一方。发包人(包含监理人)和承包人应该确保其各自指定接收人在法定和(或)符合协议约定工作时间内一直工作在指定接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法立即签收来往信函组成拒不签收。(8)发包人(包含监理人)和承包人中任何一方均应该立即签收另一方送达其指定接收地点来往信函，拒不签收，送达信函一方能够采取挂号或公证方法送达，由此所造成直接和间接费用增加(包含被迫采取特殊送达方法所发生费用)和(或)延误工期由拒绝签收一方负担。2.发包人义务2.3提供施工场地施工场地应该在监理人发出开工通知中载明开工日期前10天含有施工条件并移交给承包人，具体施工条件在第七章“技术标准和要求”第一节“通常要求”中约定。发包人最迟应该在移交施工场地同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等相关资料，并确保资料真实、正确和完整。2.5组织设计交底发包人应该在协议条款11.1.1项约定开工日期前组织设计人向承包人进行协议工程总体设计交底(包含图纸会审)。发包人还应根据协议进度计划中载明阶段性设计交底时间组织和安排阶段工程设计交底(包含图纸会审)。承包人能够书面方法经过监理人向发包人申请增加紧急设计交底，发包人在认为确有必需且条件许可时，应该立即组织这类设计交底。2.8其它义务(1)向承包人提交对等支付担保。在承包人按协议条款第4.2条向发包人递交符合协议约定履约担保同时，发包人应该根据金额和条件对等标准和招标文件中要求格式或其它经过承包人事先认可格式向承包人递交一份支付担保。支付担保使用期应该自本协议生效之日起至发包人实际支付完工付款之日止。假如发包人无法取得一份不带具体截止日期担保，支付担保中应该有“变更工程完工付款支付日期，确保期间根据变更后完工付款支付日期做对应调整”或类似约定条款。支付担保应在发包人付清完工付款之以后28天内退还给发包人。承包人不负担发包人和支付担保相关任何利息或其它类似费用或收益。支付担保是本协议附件。(2)按相关要求立即办理工程质量监督手续。(3)依据建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构要求，搜集、整理、立卷、归档工程资料，并按要求时间向建设行政主管部门或城市建设档案管理机构移交要求工程档案。搜集、整理、立卷、归档工程资料应该由承包人完成；按要求时间向建设行政主管部门或城市建设档案管理机构移交要求工程档案由发包人完成。(4)同意和确定：按协议约定应该由监理人或发包人回复、批复、同意、确定或提出修改意见承包人要求、请求、申请和报批等，自监理人或发包人指定接收人收到承包人发出对应要求、请求、申请和报批之日起，假如监理人或发包人在协议约定期限内未予回复、批复、同意、确定或提出修改意见，视为监理人和发包人已经同意、确定或同意。(4)发包人应该推行协议约定其它义务和下述义务：无。3.监理人3.1监理人职责和权力3.1.1须经发包人同意行使权力 3.1.1.1总监理工程师在行使下列权利前,应先取得发包人同意:(1)公布开工令、临时停工或复工令;(2)决定工程延期;(3)对变更作决定。(4)确定产生费用增加、降低额。(5)审查同意技术规范（规格）或设计变更；(6)确定索赔及金额；(7)决定相关暂定金额使用；(8)按专用协议条款第15条确定变更后单价(9)中期计量支付。(10)工程结算。(11)施工现场安全文明施工（包含扬尘治理）方法同意。(12)施工进度计划审批。(13)中间交工证书签认。(14)撤换承包人项目经理、技术责任人及其它关键人员。(15)同意承包人更换及增减设备。(16)当出现第3.5条情况时，总监理工程师发出任何书面决定，必需得到发包人同意。发包人在协议推行期间有权依据具体情况调整总监理工程师须经发包人同意权力范围,并立即通知承包人。不管通用协议条款第3.1.1项怎样约定，监理人推行须经发包人同意行使权力时，应该向承包人出示其行使该权力已经取得发包人同意文件或其它正当有效证实。3.3监理人员3.3.4总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定权力授权或委托给其它监理人员。3.4监理人指示3.4.4除通用协议条款已经有专门约定外，承包人只能从总监理工程师或按第3.3.1项授权监理人员处取得指示，发包人应该经过监理人向承包人发出指示。3.6监理人宽恕监理人或发包人就承包人对协议约定任何责任和义务某种违约行为宽恕，不影响监理人和发包人在以后任何时间严格按协议约定处理承包人其它违约行为，也不意味发包人放弃协议约定发包人和上述违约相关任何权利和赔偿要求。4.承包人4.1承包人通常义务4.1.3除专用协议条款第5.2款约定由发包人提供材料和工程设备和第6.2款约定由发包人提供施工设备和临时设施外，承包人应负责提供为完成协议工作所需劳务、材料、施工设备、工程设备和其它物品，并按协议约定负责临时设施设计、建造、运行、维护、管理和拆除。4.1.8为她人提供方便(1)承包人应该对在施工场地或周围实施和协议工程相关其它工作独立承包人推行管理、协调、配合、照管和服务义务，由此发生费用被认为已经包含在承包人签约协议价(投标总报价)中，具体工作内容和要求包含：承包人应按监理人指示为她人在施工场地或周围实施和工程相关其它各项工作提供可能条件。承包人修建临时道路应该提供给发包人、监理人和为本项目服务其它单位和个人无偿使用。(2)承包人还应按监理人指示为独立承包人以外她人在施工场地或周围实施和协议工程相关其它工作提供可能条件，可能发生费用由监理人按第3.5款约定或确定。4.1.10其它义务(1)依据发包人委托，在其设计资质等级和业务许可范围内，完成施工图设计或和工程配套设计，经监理人确定后使用，发包人负担由此发生费用和合理利润。由承包人负责完成设计文件属于协议条款第1.6.2项约定承包人提供文件，承包人应根据专用协议条款第1.6.2项约定期限和数量提交，由此发生费用被认为已经包含在承包人签约协议价(投标总报价)中。由承包人负担施工图设计或和工程配套设计工作内容：无。(2)承包人应推行协议约定其它义务和下述义务：1.承包人应确保本工程质量达成合格及以上标准。不然将视为违约；2.承包人应向监理工程师提交工程进度、质量确保计划，经监理工程师及发包人统一协调审定后同意实施，并报发包人。在实施过程中，承包人应服从监理工程师及发包人对计划要求局部调整，不然视为违约处理；3签定协议前，办理民工工资确保金（或提供对应担保）及质检、安全等相关手续，发包人帮助。攀枝花市外企业还必需完成“市外入攀登记”工作。4.2履约担保4.2.1履约担保格式和金额承包人应在签署协议前，根据招标文件要求向发包人提交履约担保。以现金方法提交应从中标人基础账户转帐至发包人指定账户；以保函方法提交应按发包人在招标文件中要求保函格式，同招标文件商务标《投标人须知前附表》7.3.1。4.2.2履约担保使用期履约担保使用期应该自本协议生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。假如承包人无法取得一份不带具体截止日期担保，履约担保中应该有“变更工程完工日期，确保期间根据变更后完工日期做对应调整”或类似约定条款。4.2.3履约担保退还履约担保应在监理人向承包人颁发(出具)工程接收证书之以后28天内退还给承包人。发包人不负担承包人和履约担保相关任何利息或其它类似费用或收益。4.2.4通知义务不管履约担保条款中怎样约定，发包人依据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，应通知承包人并说明造成这类索赔或兑现违约性质或原因。对应地，不管专用协议条款2.8(1)目约定支付担保条款中怎样约定，承包人依据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，也应通知发包人并说明造成这类索赔或兑现违约性质或原因。不过，本项约定通知不应了解为是在任何意义上寻求承包人或发包人同意。4.3分包4.3.2发包人同意承包人分包非主体、非关键性工作见投标函附录。除通用协议条款第4.3款约定外，分包还应遵照以下约定：（1）因为该项目属国家公租房建设项目，按公租房建设项目标要求和现场实际情况—雨季期间需对施工现场基坑采取紧急支护方法，现后勤服务综合楼基坑应急支护已实施，需总包单位确定。投标单位需对该分包事宜向招标人单独明确承诺。（2）后勤服务综合楼基坑应急支护项目要求资质为：独立企业法人，含有国土资源主管部门颁发地质灾难治理工程施工乙级及以上。（3）除投标函附录中约定分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人能够将其它非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应该经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人分包请求和承包人选择分包人。(4)在相关分包协议签署并报送相关建设行政主管部门立案后7天内，承包人应该将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。(5)未经发包人和监理人审批同意分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付对应款项，由此引发发包人费用增加和(或)延误工期由承包人负担。投标人在投标报价中应综合考虑后勤服务综合楼分包项目配合施工费用，投标人在投标总价必需包含分包项目标配合施工费用；确保工程质量。4.5承包人项目经理4.5.1承包人项目经理必需和承包人投标时所承诺人员一致，并在依据通用协议条款第11.1.1项确定开工日期前到任。在监理人向承包人颁发(出具)工程接收证书前，项目经理不得同时兼任其它任何项目标项目经理。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。承包人项目经理姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考评合格证书号等细节资料应该在协议协议书中载明。4.11不利物质条件4.11.1不利物质条件范围：无。5.材料和工程设备5.1承包人提供材料和工程设备5.1.1除专用协议条款第5.2款约定由发包人提供材料和工程设备外，由承包人提供材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。不过，发包人在工程量清单中给定暂估价材料和工程设备，包含从暂列金额开支材料和工程设备，其中属于依法必需招标范围并达成要求规模标准，和虽不属于依法必需招标范围但协议中约定采取招标方法采购，应该按专用协议条款第15.8.1项约定，由发包人和承包人以招标方法确定专题供给商。承包人负责提供关键材料和工程设备清单见协议附件二“承包人提供材料和工程设备一览表”。协议以外增加材料，若发包人委托承包人采购，承包人在采购前15天，其质量、品牌需取得发包人和监理人书面签字认可，不然在结算时按零价格处理。材料按业主方及监理方最终认质认价。5.1.2关键材料依据设计、预算要求和市场价格、品种、品牌供货等情况由乙方提供或供货商提供到施工现场，例会时由甲方组织3—5个样品到例会现场，经过集体决定后，由乙方采购；设备在确定前由供给商提供正在使用同类型产品信息，以备查，必需时可到生产单位考察产品。全部进场材料、设备必需含有对应合格证书。按现行相关要求进行见证取样、封样，并经相关部门检验试验合格，取得检验、试验合格汇报，经发包人及工程监理确定后才能进场使用。不合格材料绝对不许可用于工程。5.1.3承包人将由其提供材料和工程设备供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批期限：采购前15天。“①招标文件外增加材料，若发包人委托承包人采购，承包人在投料前15天，将其质量、品牌、价格报监理单位、发包人认质认价，不然在结算时按零价格处理。②全部材料均应符合设计和国家颁布质量检验及验收规范要求，并按要求向监理工程师、发包人提供材质合格证书和检验合格证，若需抽检项目，由监理工程师见证送样，经检验合格后，才能用于工程。③若发包人或监理工程师对承包人出具材料质量认证意见持异议，可申请相关质量技术监督部门进行检验，所发生费用、损失由责任方负担。在处理质量争议期间，承包人应按监理工程师指令确保工程正常施工，降低窝工待料损失。承包人自购材料即使经监理工程师质量认证，但不解除承包人质量责任。”5.2发包人提供材料和工程设备5.2.1发包人不提供协议内工程设备、材料。6.施工设备和临时设施6.1承包人提供施工设备和临时设施6.1.2发包人负担修建临时设施费用范围：无。需要发包人办理申请手续和负担相关费用临时占地：无。6.2发包人提供施工设备和临时设施发包人提供施工设备和临时设施：无。发包人提供施工设备和临时设施运行、维护、拆除、清运费用负担人：无。6.4施工设备和临时设施专用于协议工程6.4.1除为专用协议条款第4.1.8项约定其它独立承包人和监理人指示她人提供条件外，承包人运入施工场地全部施工设备和在施工场地建设临时设施仅限于用于协议工程。7.交通运输7.1道路通行权和场外设施取得道路通行权、场外设施修建权办理人：由承包人负担。7.2场内施工道路7.2.1施工所需场内临时道路和交通设施修建、维护、养护和管理人：承包人，相关费用由承包人负担，承包人应依据协议工程施工需要，负责办理取得出入施工场地专用和临时道路通行权，和取得为工程建设所需修建场外设施权利，并负担相关费用，投标人投标报价中已包含此费用。7.2.2发包人和监理人有权无偿使用承包人修建临时道路和交通设施，不需要交纳任何费用。7.4超大件和超重件运输运输超大件或超重件所需道路和桥梁临时加固改造等费用负担人：承包人负担。8.测量放线8.1施工控制网8.1.1发包人经过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料期限：中标通知书发出后10日内。承包人测设施工控制网要求：发包人应在于开工前7天，经过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人应依据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）和协议工程精度要求，测设施工控制网，并在收到收到监理人发出上述资料之日起7天内，将施工控制网资料报送监理人审核并报发包人审批。承包人只有在监理人对上述资料审核并报发包人审批合格后才能实施。承包人将施工控制网资料报送监理人审批期限：发包人提供测量基准点、基准线和水准点书面资料后10日内。9.施工安全、治安保卫和环境保护9.2承包人施工安全责任9.2.1承包人向监理人报送施工安全方法计划期限：承包人应在接到中标通知书后10日内。监理人收到承包人报送施工安全方法计划后应该在3天内给批复。9.3治安保卫9.3.1承包人应该负责统一管理施工场地治安保卫事项，推行协议工程治安保卫职责。9.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案编制责任人：承包人派驻本项目标安全员。9.4环境保护9.4.2施工环境保护方法计划报送监理人审批时间：承包人应在接到中标通知书后7日内。监理人收到承包人报送施工环境保护方法计划后应该在3天内给批复。10.进度计划10.1协议进度计划(1)承包人应该在收到监理人根据通用协议条款第11.1.1项发出开工通知后7天内，编制具体施工进度计划和施工方案说明并报送监理人。承包人编制施工进度计划和施工方案说明内容：工程进度计划提交时间为承包人在和发包人签署协议协议书后7天内提交给监理人。监理人应在收到施工组织设计7天内审核或提出修改意见，并报送发包人审批。经发包人同意施工进度计划称协议进度计划，是控制协议工程进度依据。承包人还应依据协议进度计划，编制更为具体分阶段或分项进度计划，报监理人审核，并报发包人审批。，施工进度计划中还应载明要求发包人组织设计人进行阶段性工程设计交底时间。(2)监理人批复或对施工进度计划和施工方案说明提出修改意见期限：自监理人收到承包人报送相关进度计划和施工方案说明后14天内。(3)承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明内容：同专用条款10.1(1)。承包人报送分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明期限承包人在接到监理人通知后7天内。(4)群体工程中单位工程分期进行施工，承包人应根据发包人提供图纸及相关资料时间，按单位工程编制进度计划和施工方案说明。群体工程中相关进度计划和施工方案说明要求：无。10.2协议进度计划修订(1)承包人报送修订协议进度计划申请汇报和相关资料期限：7天内提交。(2)监理人批复修订协议进度计划申请汇报期限：7天内。(3)监理人批复修订协议进度计划期限：7天内。11.开工和完工11.1发开工令期限：接到开工申请后7天内。开工日期：接到开工令之日算起7天内。11.3发包人工期延误(7)因发包人原因不能根据监理人发出开工通知中载明开工日期开工。除发包人原因延期开工外，发包人造成工期延误其它原因还包含：无等延误承包人关键线路工作情况。11.4异常恶劣气候条件异常恶劣气候条件范围和标准：1.异常天气：仅指50年一遇（含50年）洪水、10级（含10级）以上台风，直接湮没或攻击工地为确保安全而停工。承包人应于台风、洪水天气结束之日起7日历天内，向当地气象部门索取暴雨天气资料或汇报（含气象实况对比分析内容），连同施工日志、施工现场照片办理证据保全公证，方可认定是不可抗力。2.项目所在地地震烈度Ⅶ度以上地震及由此地震引发较大次生灾难，向当地地震部门索取相关资料或汇报。3.在进行上述评定时，还将考虑按相同标准以同期或其它异常良好气候给予抵补，异常气候在每个月对工程进度影响评定，应在整个协议内给予累计。11.5承包人工期延误因为承包人原因造成不能按期完工，在按协议约定确定完工日期(包含按协议延长工期)后7天内，监理人应该按通用协议条款第23.4.1项约定书面通知承包人，说明发包人有权得到按本款约定下列标准和方法计算逾期完工违约金，但最终违约金金额不应超出本款约定逾期完工违约金最高限额。监理人未在要求期限内发出本款约定书面通知，发包人丧失主张逾期完工违约金权利。逾期完工违约金计算标准：0.5万元/天违约金。逾期完工违约金计算方法：延误天数×（0.5万元/天）。逾期完工违约金最高限额：为协议价款10%。11.6工期提前提前完工奖励措施：无。12.暂停施工12.1承包人暂停施工责任(5)承包人负担暂停施工责任其它情形：环境保护、安全文明等引发暂停施工。12.4暂停施工后复工12.4.3依据通用协议条款第12.4.1款约定，监理人发出复工通知后，监理人应和承包人一起对受到暂停施工影响工程、材料和工程设备进行检验。承包人负责修复在暂停施工期间发生在工程、材料和工程设备上任何损蚀、缺点或损失，修复费用由负担暂停施工责任责任人负担。12.4.4暂停施工连续56天以上，按协议约定由承包人提供材料和工程设备，因为暂停施工原因造成承包人在暂停施工前已经订购但被暂停运至施工现场，发包人应根据承包人订购协议约定支付对应订购款项。13.工程质量13.2承包人质量管理13.2.1承包人向监理人提交工程质量确保方法文件期限：承包人应在收到中标通知书后7天内。监理人审批工程质量确保方法文件期限：收到承包人提交文件后3天内。13.3承包人质量检验承包人向监理人报送工程质量报表期限：检验和检验后2日内。承包人向监理人报送工程质量报表要求：对材料、工程设备和工程全部部位及其施工工艺进行全过程质量检验和检验并进行统计。监理人审查工程质量报表期限：收到报表后2日内。13.4监理人质量检验承包人应该为监理人检验和检验提供方便，监理人能够进行察看和查阅施工原始统计其它地方包含：无。13.5工程隐蔽部位覆盖前检验13.5.1监理人对工程隐蔽部位进行检验期限：接到通知后2天内。13.7质量争议发包人和承包人对工程质量有争议，除可按协议条款第24条办理外，监理人可提请协议双方委托有对应资质工程质量检测机构进行判定，所需费用及所以造成损失，由责任人负担，双方全部有责任，由双方依据其责任分别负担。经检测，质量确有缺点，已完工验收或已完工未验收但实际投入使用工程，其处理按工程保修书约定实施；已完工未验收且未实际投入使用工程和停工、停建工程，依据检测结果确定处理方案，或按工程质量监督机构处理决定实施。15.变更15.1变更范围和内容应该进行变更其它情形：设计变更标准必需实事求是、有利于提升工程质量、降低工程造价，缩短建设工期。新增和变更工程量必需先取得业主书面同意后才能进行施工，不然增加工程量将不予支付。如确因技术、水文、地质等特殊原因需对原设计方案作较大变更，增加工程量金额在招标控制价和协议价价差范围言之间分以下两种情况处理：一是增加工程量金额在50万元以下，由项目业主报经分管该项目标院领导审批同意后自行实施；二是增加工程量金额在50万元以上（含50万元），由承包人搜集增加工程量材料，送造价咨询单位审查后，报项目业主审定实施。增加工程量超招标控制价，由承包人搜集增加工程量材料，送造价咨询单位审查后，报项目业主审定实施。增加工程量超出该单项工程协议价10%，必需经施工单位申报、监理签字、业主认可、概算同意部门会同行政主管部门评审程序办理。并将增加工程量及价款在项目实施地建设工程交易场所公告。全部工程变更必需由设计单位出具正式变更，并经监理单位、发包人同意后，才能实施。不然视为不按图施工，不支付费用。假如发出本工程变更指令是因承包人过失、承包人违反协议或承包人造成，则这种违约引发任何额外费用应由承包人负担。全部增加工程量项目，不管规模大小，全部必需报项目业主相关部门立案，然后由项目业主召集相关组员单位，定时对增加工程量项目进行抽查。凡增加工程量手续不完备，项目业主不纳入完工决算范围。15.3变更程序15.3.2变更估价(1)承包人提交变更报价书期限：变更发生后5天内。(3)监理人约定或确定变更价格期限：收到变更报价书7天内审核后报发包人7天内审批。(4)收到变更指示后，如承包人未在要求期限内提交变更报价书，监理人可自行决定是否调整协议价款和假如监理人决定调整协议价款时，对应调整具体金额。15.4变更估价标准15.4.4因工程量清单漏项（仅适适用于协议协议书约定采取单价协议形式时）或变更引发方法项目发生改变，原方法项目费中已经有方法项目，采取原方法项目费组价方法变更；原方法项目费中没有方法项目，由承包人依据方法项目变更情况，提出合适方法项目费变更，由监理人按第3.5款约定或确定变更方法项目标费用。15.4.5变更工程量单价确定标准：1.假如变更工程数量在该项目实际完成工程量和投标时工程量相比增加或降低在10%以内，该工程项目标单价不予调整。2.因为该项目标特殊性,假如某项目实际完成工程量和投标时工程量相比增加10%以上部分，业主能够根据四川省《建设工程量清单计价规范》实施措施第五十五条能够重新认定：a.协议中已经有适适用于变更工程价格，按协议已经有价格（中标人中标单价）变更协议价款；b.协议中只有类似于变更工程价格，参考类似价格（中标人中标单价）变更协议价款；c.协议中没有类似工程价格实施《四川省建设工程工程量清单计价定额》及省市相关要求，其综合单价下浮百分比为：（控制价-投标价）/控制价*100%，材料价格按施工当期信息价实施，假如信息价没有材料将其质量、品牌、价格报监理单位、发包人认质认价。15.4.6因变更引发价格调整其它处理方法：若取消某工程项目，则该项费用发包人有权不予支付。确定增加工程变更价款作为追加（减）协议价款，待完工预算审定后支付。15.5承包人合理化提议15.5.2对承包人提出合理化提议奖励方法：无。15.8暂估价15.8.1发包人在工程量清单中给定暂估价材料和工程设备不属于依法必需招标范围或未达成要求规模标准，应由承包人按第5.1款约定提供。经监理人报发包人审批确定后材料、工程设备价格和工程量清单中所列暂估价金额差和对应税金等其它费用列入协议价格。16.价格调整16.1物价波动引发价格调整16.1.1增加：eq\o\ac(○,1)钢材、水泥在工程施工期内按川建造价发[]75号文件进行调差，以上材料价格风险幅度值（以承包人投标当期信息价为基准价）在5%以内综合单价不予调整。②本工程除约定材料外其它采取固定综合单价协议，综合单价详见投标文件中投标报价。综合单价包含完成该工程项目标成本、利润、风险费、工程施工中全部检测调试费等全部费用。③“综合单价包含风险范围：通货膨胀、气候条件改变。在施工期内出现以上情况，综合单价均不做调整。双方约定协议价款其它调整原因及调整方法：经发包人和监理确定设计变更、签证单造成增减工程协议价款调整，工程量以实际为准，其综合单价确定方法见15.4变更估价标准。在实际施工中，因自然条件限制，而在本协议段所做设计变更，项目标名称、特征和内容无实质性改变时，实施原工程量清单中已经有综合单价。”16.2施工期新公布政策性文件按要求实施。17.计量和支付17.1计量17.1.2计量方法工程量计算规则实施国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—)或其适用修订版本。除协议另有约定外，承包人实际完成工程量按约定工程量计算规则和有协议约束力图纸进行计量。工程量清单中工程量计算规则应按相关国家标准、行业标准要求，并约定：(1)工程量清单中所列工程量是依据本工程设计提供估计工程量，不能作为承包人在推行协议义务过程中应予完成工程实际和正确工程量。工程量清单中任何错误和遗漏，不应免去承包人依据协议要求义务和其按图纸、规范推行协议责任，除此之外遗漏和错误应由监理人初审报发包人同意后进行纠正。17.1.3计量周期双方约定工程款(进度款)支付方法和时间：按月计量支付。工程款支付方法：银行转账。17.1.5总价子目标计量一支付分解汇报总价子目根据有协议约束力支付分解表支付。承包人应依据协议条款第10条约定协议进度计划和总价子目标总价组成、费用性质、计划发生时间和对应工作量等原因对各个总价子目标总价按月进行分解，形成支付分解汇报。承包人应该在收到经过监理人批复协议进度计划后7天内，将支付分解汇报和形成支付分解汇报分项计量和总价分解等支持性资料报监理人审批，监理人应该在收到承包人报送支付分解汇报后7天内给批复或提出修改意见，经监理人同意支付分解汇报为有协议约束力支付分解表。支付分解表应依据协议条款第10.2款约定修订协议进度计划进行修正，修正程序和期限应该依据本项上述约定，经修正支付分解表为有协议约束力支付分解表。(1)总价子目标价格调整方法：/。(2)列入每个月进度付款申请单中各总价子目标价值为有协议约束力支付分解表中对应月份总价子目总价值。(3)监理人依据有协议约束力支付分解表复核列入每个月进度付款申请单中总价子目标总价值。(4)除根据第15条约定变更外，在完工结算时总价子目标工程量不应该重新计量，签约协议价所基于工程量即是用于完工结算最终工程量。17.1.5总价子目标计量一按实际完成工程量计量(1)总价子目标价格调整方法：/。总价子目标计量和支付应以总价为基础，对承包人实际完成工程量进行计量，是进行工程目标管理和控制进度款支付依据。(2)承包人在专用协议条款第17.1.3(1)目约定每个月计量截止日期后，对已完成分部分项工程子目(包含在工程量清单中给出具体工程量方法项目标相关子目)，根据专用协议条款第17.1.2项约定计量方法进行计量，对已完成工程量清单中没有给出具体工程量方法项目标相关子目，按其总价组成、费用性质和实际发生百分比进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和相关计量资料。(3)监理人对承包人提交工程量报表进行复核，以确定实际完成工程量。对数量有异议，可要求承包人进行共同复核。承包人应帮助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参与复核，监理人复核或修正工程量视为承包人实际完成工程量。(4)监理人应在收到承包人提交工程量报表后7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核，承包人提交工程量报表中工程量视为承包人实际完成工程量，据此计算工程价款。17.2预付款17.2.1预付款(1)预付款额度和预付措施：协议签署、监理人下达开工令下达后14日内，发包人按中标价（扣除招标人部分）10%支付。（2）预付款扣回：分10次在工程款（进度款）支付过程中平均扣回。17.3工程进度付款17.3.1支付百分比该工程按月支付进度款。进度款按每个月核定工程量计算价款80%进行计算拨付。（因设计变更增加工程量按70%支付）。工程完工验收合格及资料齐备后支付至协议总价80%，审计完成后十日内支付至结算总价95%，余下5%为保修金，质量确保金退还详见保修证书。17.3工程进度付款17.3.2进度付款申请单进度付款申请单份数：每个月25日，承包人向监理、建设管理单位、发包人提供当月已完工程量汇报一式四份。进度付款申请单内容：应包含①付款次数或编号；②截至此次付款周期末已实施工程价款；③变更金额；④索赔金额；⑤此次应扣减预付款；⑥依据协议应增加和扣减其它金额。17.3.3进度付款证书和支付时间(2)发包人未按专用协议条款第17.2.1(2)目、通用协议条款第17.3.3(2)目、第17.5.2(2)目和第17.6.2(2)目约定期限支付承包人依协议约定应该得到款项，应该从应付之日起向承包人支付逾期付款违约金。承包人应该按通用协议条款第23.1(1)目标约定，在最终付款期限到期后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，说明有权得到按本款约定下列标准和方法计算逾期付款违约金。承包人要求发包人支付逾期付款违约金不影响承包人要求发包人负担通用协议条款第22.2款约定其它违约责任权利。逾期付款违约金计算标准为无。逾期付款违约金计算方法为无。17.3.5临时付款证书在协议约定期限内，承包人和监理人无法对当期已完工程量和按协议约定应该支付其它款项达成一致，监理人应该在收到承包人报送进度付款申请单等文件后14天内，就承包人没有异议金额准备一个临时付款证书，报送发包人审查。临时付款证书中应该说明承包人有异议部分金额及其原因，经发包人签认后，由监理人向承包人出具临时付款证书。发包人应该在监理人收到进度付款申请单后28天内，将临时付款证书中确定应付金额支付给承包人。发包人和监理人均不得以任何理由延期支付工程进度付款。对临时付款证书中列明承包人有异议部分金额，承包人应该根据监理人要求，提交深入支持性文件和(或)和监理人做深入共同复核工作，经监理人深入审核并认可应付金额，应该按通用协议条款第17.3.4项约定纳入到下一期进度付款证书中。经过深入努力，承包人仍有异议，按协议条款第24条约定办理。有异议款项中经监理人深入审核后认可或经过协议条款第24条约定争议处理方法确定应付金额，其应付之日为引发异议进度付款证书应付之日，承包人有权得到按专用协议条款17.3.3(2)目约定计算逾期付款违约金。17.4质量确保金17.4.1质量确保金由监理人从第一个付款周期开始按进度付款证书确定已实施工程价款、依据协议条款第15条增加和扣减变更金额、依据协议条款第23条增加和扣减索赔金额和依据协议应增加和扣减其它金额(不包含预付款支付、返还、协议条款第16条约定价格调整金额、以前已经按协议约定支付给承包人进度款和已经扣留质量确保金)总额百分之五(5％)扣留，直至质量确保金累计扣留金额达成签约协议价百分之五(5％)为止。17.5完工结算17.5.1完工付款申请单承包人提交完工付款申请单份数：一式四份。承包人提交完工付款申请单期限：工程完工验收合格、办理工程完工结算并经审计审定后10日内提交。完工付款申请单内容：按通用条款17.5.1要求。“①完工资料提交：工程完工验收合格后40天内，承包人应向发包人提供完整完工结算资料，包含：工程结算汇总表、工程结算书、承发包协议或协议书、原设计施工图及完工图、招标文件、投标文件、中标通知书、隐蔽验收资料、设计变更、现场签证资料承发包双方确定材料及设备单价表、图纸会审统计、工程协商会议纪要等其它相关工程结算资料。②发包人收到承包人提交完工结算汇报及结算资料后进行核实，给确定或提出修改意见。发包人确定完工结算汇报后审计机构进行结算审核，同时如发包人对一审存在疑问可二次送审。③本工程结算造价以政府审计部门或有资质造价咨询机构审定为准，结算价审减金额超出5%，审计费用由承包人负担。④承包人在工程完工验收合格后按发包人要求将完工验收合格工程交付给业主单位。”承包人未按本项约定期限和内容提交完工付款申请单或未按通用协议条款第17.5.1(2)目约定提交修正后完工付款申请单，经监理人催促后14天内仍未提交或没有明确回复，监理人和发包人有权依据已经有资料进行审查，审查确定完工结算协议总价和完工付款金额视同是经承包人认可工程完工结算协议总价和完工付款金额。不管通用协议条款17.5.2项怎样约定，发包人和承包人应该在监理人颁发(出具)工程接收证书后56天内办清完工结算和完工付款。17.6最终止清17.6.1最终止清申请单承包人提交最终止清申请单份数：一式四份。承包人提交最终止清申请单期限：保修期满后30天内提交。18.完工验收18.2完工验收申请汇报(2)承包人负责整理和提交完工验收资料应该符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构相关施工资料要求，具体内容包含：以攀枝花市城建档案馆具体要求为准。完工验收资料份数：四份。完工验收资料费用支付方法：承包人支付。18.3验收18.3.5经验收合格工程，实际完工日期为承包人根据第18.2款提交完工验收申请汇报或根据本款重新提交完工验收申请汇报日期(以二者中时间在后者为准)。18.5施工期运行18.5.1需要施工期运行单位工程或设备安装工程：无。18.6试运行18.6.1工程及工程设备试运行组织和费用负担（1）工程设备安装含有单机无负荷试运行条件，由承包人组织试运行，费用由承包人负担。（2）工程设备安装含有无负荷联动试运行条件，由发包人组织试运行，费用由发包人负担。（3）投料试运行应在工程完工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程完工验收前进行或需要承包人配合时，应取得承包人同意，另行签署补充协议。18.7完工清场18.7.1监理人颁发(出具)工程接收证书后，承包人负责根据通用协议条款本项约定要求对施工场地进行清理并负担相关费用，直至监理人检验合格为止。18.8施工队伍撤离承包人根据通用协议条款第18.8款约定撤离施工场地(现场)时，监理人和承包人应该办理永久工程和施工场地移交手续，移交手续以书面方法出具，并分别经过发包人、监理人和承包人签认。不过，监理人和发包人未按专用协议条款17.5.1项约定期限办清完工结算和完工付款，本工程不得交付使用，发包人和监理人也无权要求承包人按协议约定期限撤离施工场地(现场)和办理工程移交手续。缺点责任期满时，承包人能够继续在施工场地保留人员和施工设备和最终撤离期限：由发包人和监理人依据实际需要决定。18.9中间验收本工程需要进行中间验收部位以下：无。当工程进度达成本款约定中间验收部位时，承包人应该进行自检，并在中间验收前48小时以书面形式通知监理人验收。书面通知应包含中间验收内容、验收时间和地点。承包人应该准备验收统计。只有监理人验收合格并在验收统计上签字后，承包人方可继续施工。验收不合格，承包人在二十四小时期限内进行修改后重新验收。监理人不能按时进行验收，应在验收前二十四小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超出48小时。监理人未能按本款约定时限提出延期要求，又未按期进行验收，承包人可自行组织验收，监理人必需认同验收统计。经监理人验收后工程质量符合约定验收标准，但验收二十四小时后监理人仍不在验收统计上签字，视为监理人已经认可验收统计，承包人可继续施工。19.缺点责任和保修责任19.7保修责任(1)工程质量保修范围：见工程质量保修书。(2)工程质量保修期限：见工程质量保修书。(3)工程质量保修责任：见工程质量保修书。质量保修书是完工验收申请汇报组成内容。承包人应该根据相关法律法规要求和协议所附格式出具质量保修书，质量保修书关键内容应该和本款上述约定内容一致。承包人在递交协议条款第18.2款约定完工验收汇报同时，将质量保修书一并报送监理人。20.保险20.1工程保险本工程投保(投保／不投保)工程保险。投保工程保险时，险种为：建筑工程一切险并附带第三者责任险，并符合以下约定。(1)投保人：发包人和承包人。(2)投保内容：工程完成时总价值，包含原材料费用、设备费用、建造费、安装费、运保费、关税、其它税项和费用，和包含承包人施工设备。(3)保险费率：由承包人和协议双方同意保险人约定。(4)保险金额：保险费分摊在投标报价相关项目中,由承包人支付。(5)保险期限：工程开工之时起，至工程发包人对全部工程签发完工验收证书之日止。20.4第三者责任险20.4.2第三者责任险最低投保金额：暂定50万元，事故次数不限。费用计入工程清单综合单价，不再单列，发包人不再另行支付。20.5其它保险承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理保险：包含在建筑工程一切险中。20.6对各项保险通常要求20.6.1保险凭证承包人向发包人提交各项保险生效证据和保险单副本期限：工程开工前2日。20.6.4保险金不足赔偿保险金不足以赔偿损失时，承包人和发包人负责赔偿责任分摊：由承包人支付。21.不可抗力21.1不可抗力确实定21.1.1通用协议条款第21.1.1项约定不可抗力以外其它情形：不可抗力是指承包人和发包人在签订协议时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服自然灾难和社会性突发事件，除通用条款约定情形外，还包含：(1)战争、入侵；(2)核反应、辐射或放射性污染；(3)空中飞行物体坠落或非发包人亦非承包人责任造成爆炸、火灾；(4)暴乱、骚乱。但属承包人或其分包人派遣和雇用人员因为本协议工程施工原因引发者除外：(5)承包人无法预见，也无法采取方法加以防范自然风险，只限于里氏地震烈度7度及以上地震，50年一遇频率及以上洪水，风力在10级及以上暴风等人类不可抗拒自然风险。但能予投保自然力风险除外。（6）非协议中任何一方或双方原所以造成政府命令、行政或司法强制方法等，亦组成不可抗力原因。。不可抗力等级范围约定：将不可抗力是损害发生和扩大唯一原因列入一个范围，将不可抗力是损害发生和扩大部分原因列入另一个范围。。21.3不可抗力后果及其处理21.3.1不可抗力造成损害责任（1）永久工程，包含已运至施工场地材料和工程设备损害，和因工程损害造成第三者人员伤亡和财产损失在颁发交工证书前由承包人负担；在颁发交工证书后，由工程接管人负担。不可抗力造成人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由协议双方按通用协议条款第21.3.1项约定标准负担。24.1争议处理方法因本协议引发或和本协议相关任何争议，协议双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或不愿接收争议评审组意见，选择下列第（壹）种方法处理：（壹）提请攀枝花仲裁委员会根据该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局，对协议双方全部有约束力。（贰）向有管辖权人民法院提起诉讼。24.3争议评审24.3.4争议评审组邀请协议双方代表人和相关人员举行调查会期限：收到发包人和承包人评审申请后7日内。24.3.5争议评审组在调查会后作出争议评审意见期限：7日内。25、补充条款（1）工程项目压证数量：项目经理（建造师）2个，施工员3个，质检员1个，安全员2个，材料员1个。（2）由业主单位安派专员对施工单位项目经理、施工员（关键技术责任人）、专职安全员，实施考勤制度，有特殊情况需推行请假手续。施工期间，建设行政主管部门在定时和不定时抽查中，对无故不在施工现场项目经理第一至三次，每次处5000.00元违约金，超出三次或中标人派驻施工现场项目经理、关键技术责任人和投标文件承诺不符，视同转包，依据《中国建筑法》第六十七条和《建设工程质量管理条例》第六十二条等法律法规进行对应处罚；对无故不在施工现场施工员（关键技术责任人）和安全员，每次处1000.00元违约金。以上处罚不代表建设行政主管部门所作不良行为统计等其它处罚。（3）必需在项目实施地开设“建设资金基础账户”，实施专账管理，单独核实。（4）承包方派驻人员必需和投标文件约定一致。第三节协议附件格式附件一：协议协议书协议协议书编号：发包人（全称）：法定代表人：法定注册地址：承包人(全称）法定代表人：法定注册地址：发包人为建设(以下简称“本工程”)，已接收承包人提出负担本工程施工、完工、交付并维修其任何缺点投标。依据《中国招标投标法》、《中国协议法》、《中国建筑法》、及其它相关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和老实信用标准，双方共同达成并签订以下协议。一、工程概况工程名称：(项目名称)标段工程地点：工程内容：群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”(附件1)工程立项同意文号：资金起源：二、工程承包范围承包范围：具体承包范围见第七章“技术标准和要求”。三、协议工期计划开工日期：年月日计划完工日期：年月日工期总日历天数天，自监理人发出开工通知中载明开工日期起算。四、质量标准工程质量标准：五、协议形式本协议采取协议形式。六、签约协议价金额(大写）：元(人民币)(小写)￥：元其中：安全文明施工费：元暂列金额：元（其中计日工金额元）材料和工程设备暂估价：元专业工程暂估价：元七、承包人项目经理：姓名：；职称：；身份证号：；建造师执业资格证书号：；建造师注册证书号：。建造师执业印章号：。安全生产考评合格证书号：。八、协议文件组成下列文件共同组成协议文件：1、本协议书；2、中标通知书；3、投标函及投标函附录；4、专用协议条款；5、通用协议条款；6、技术标准和要求；7、经审查合格并盖章工程图纸；8、已标价工程量清单；9、其它协议文件。上述文件相互补充和解释，如有不明确或不一致之处，以协议约定次序在先者为准。九、本协议书中相关词语定义和协议条款中定义相同。十、承包人承诺根据协议约定进行施工、完工、交付并在缺点责任期内对工程缺点负担维修责任。十一、发包人承诺根据协议约定条件、期限和方法向承包人支付协议价款。十二、本协议书连同其它协议文件正本一式两份，协议双方各执一份；副本一式份，其中一份在协议报送建设行政主管部门立案时留存。十三、协议未尽事宜，双方另行签署补充协议，但不得背离本协议第八条所约定协议文件实质性内容。补充协议是协议文件组成部分。发包人：(盖单位章)承包人：(盖单位章)法定代表人或其法定代表人或其委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)年月日年月日签约地点：附表一：拟投入本项目标关键施工设备表序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率（kW）生产能力用于施工部位备注备注：除协议另有约定外，本表所列工程设备数量须注明完好率。附表二：拟配置本项目标试验和检测仪器设备表序号仪器设备名称型号规格数量国别产地制造年份已使用台时数用途备注备注：除协议另有约定外，本表所列工程仪器设备数量须注明完好率。附件三：预付款担保格式预付款担保保函编号：（发包人名称）:鉴于你方作为发包人已经和（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日签署了（工程名称）施工承包协议（以下称“主协议”。鉴于该主协议要求，你方将支付承包人一笔金额为（大写：）预付款（以下称“预付款”），而承包人需向你方提供和预付款等额不可撤销和无条件兑现预付款保函。我方受承包人委托，为承包人推行主协议要求义务作出以下不可撤销确保：我方将在收到你方提出要求收回上述预付款金额部分或全部索赔通知时，无须你方提出任何证实或证据，立即无条件地向你方支付不超出（大写：）或依据本保函约定递减后其它金额任何你方要求金额，并放弃向你方追索权利。我方特此确定并同意：我方受本保函制约责任是连续，主协议任何修改、变更、中止、终止或失效全部不能减弱或影响我方受本保函制约责任。在收到你放书面通知后，本保函担保金额将依据你方以主协议签定进度付款证书中累计扣回预付款金额作等额调减。本保函自预付款支付给承包人起生效，至你方签发进度付款证书说明已抵扣完成止。除非你方提前终止或解除本保函。本保函失效后请将本保函退回我方注销。本保函项下全部权利和义务均受中国法律管辖和制约。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真:年月日备注：本预付款担保格式可采取经发包人认可其它格式，但相关内容不得违反协议文件约定实质性内容。附件四：履约担保格式承包人履约保函(发包人名称)：鉴于你方作为发包人已经和(承包人名称)(以下称“承包人”)于年月日签署了(工程名称)施工承包协议(以下称“主协议”)，应承包人申请，我方愿就承包人推行主协议约定义务以确保方法向你方提供以下担保：一、确保范围及确保金额我方确保范围是承包人未根据主协议约定推行义务，给你方造成实际损失。我方确保金额是主协议约定协议总价款%，数额最高不超出人民币元(大写)。二、确保方法及确保期间我方确保方法为：连带责任确保。我方确保期间为：自本协议生效之日起至主协议约定工程完工日期后日内。你方和承包人协议变更工程完工日期，经我方书面同意后，确保期间根据变更后完工日期做对应调整。三、负担确保责任形式我方根据你方要求以下列方法之一负担确保责任：(1)由我方提供资金及技术援助，使承包人继续推行主协议义务，支付金额不超出本保函第一条要求确保金额。(2)由我方在本保函第一条要求确保金额内赔偿你方损失。四、代偿安排你方要求我方负担确保责任，应向我方发出书面索赔通知及承包人未推行主协议约定义务证实材料。索赔通知应写明要求索赔金额，支付款项应抵达帐号，并附有说明承包人违反主协议造成你方损失情况证实材料。你方以工程质量不符合主协议约定标准为由，向我方提出违约索赔，还需同时提供符合对应条件要求工程质量检测部门出具质量说明材料。我方收到你方书面索赔通知及对应证实材料后，在工作日内进行核定后根据本保函承诺负担确保责任。五、确保责任解除1、在本保函承诺确保期间内，你方未书面向我方主张确保责任，自确保期间届满次日起，我方确保责任解除。2、承包人按主协议约定推行了义务，自本保函承诺确保期间届满次日起，我方确保责任解除。3、我方根据本保函向你方推行确保责任所支付金额达成本保函确保金额时，自我方向你方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起，确保责任即解除。4、根据法律法规要求或出现应解除我方确保责任其它情形，我方在本保函项下确保责任亦解除。我方解除确保责任后，你方应自我方确保责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。六、免责条款1、因你方违约致使承包人不能推行义务，我方不负担确保责任。2、依据法律法规要求或你方和承包人另行约定，免去承包人部分或全部义务，我方亦免去其对应确保责任。3、你方和承包人协议变更主协议(符合主协议协议条款第15条约定变更除外)，如加重承包人责任致使我方确保责任加重，需取得我方书面同意，不然我方不再负担所以而加重部分确保责任。4、因不可抗力造成承包人不能推行义务，我方不负担确保责任。七、争议处理因本保函发生纠纷，由贵我双方协商处理，协商不成，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。八、保函生效本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付你方之日起生效。本条所称交付是指：。担保人：(盖单位章)法定代表人或其委托代理人：(签字)地址：邮政编码：电话：传真：年月日备注：本履约担保格式能够采取经发包人同意其它格式，但相关内容不得违反协议约定实质性内容。附件五：质量保修书格式房屋建筑工程质量保修书发包人：承包人：发包人、承包人依据《中国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修措施》，经协商一致，对（工程名称）签署保修书。一、工程保修范围和内容二、保修期《建设工程质量管理条例》及相关要求，约定本工程保修期以下：1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件要求该工程合理使用年限；2、屋面为5年；3、装修工程为2年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5、供热及供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6、住宅小区内给排水设施、道路等配套工程为2年；

7、其它项目保修期约定以下：。三、保修责任1、属于责任范围、内容项目，承包人应该在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定时限内派人保修，发包人能够委托其它人修理。2、发生紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应该立即抵达事故现场抢修。3、对于包含结构安全质量问题，应该根据《房屋建筑工程质量保修措施》要求，立即向当地建设行政主管部门汇报，采取安全防范方法；由原设计人或含有对应资质等级设计人提出保修方案，承包人实施保修。4、质量保修完成后，由发包人组织验收。四、保修费用保修费用由造成质量缺点责任方负担。六、其它双方约定其它工程保修责任事项：