2022年一级建造师《建设工程法规》高分通关卷1

精品文档-下载后可编辑年一级建造师《建设工程法规》高分通关卷12022年一级建造师《建设工程法规》高分通关卷1

单选题（共70题，共70分）

1.某建设工程于2022年10月1日通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，2022年10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2022年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。由于施工合同未约定明确的付款日期，根据有关司法解释的规定，该工程欠款的利息起算日应为（）。

A.2022年10月1日

B.2022年10月10日

C.2022年10月20日

D.2022年5月1日

2.关于建设工程缺陷责任期的说法正确的是（）。

A.缺陷仅指建设工程质量不符合工程建设的强制性标准、设计标准

B.缺陷责任期由发承包双方在承包合同中约定应当不超过1年

C.由于承包人原因导致工程无法按照规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计

D.缺陷责任期从工程提交竣工验收后报告之日起计

3.某工程施工合同中约定2022年11月20日竣工，并于1个月内交付给发包方使用，但是施工过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期3个月，发包方在合同约定的竣工日期后2个月时，未经验收直接使用和占有了该工程，因此，该工程的竣工日期为（）。

A.2022年11月20日

B.2022年12月20日

C.2022年1月20日

D.2022年2月20日

4.某结构工程施工中，模板支撑系统坍塌导致重大质量事故，则施工单位应在事故发生后（）小时内报告工程所在地建设行政主管部门。

A.1

B.2

C.12

D.24

5.关于财产保险的说法，正确的是（）。

A.保险合同不可以转让

B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费

C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性

D.被保险人应当与投保人一致

6.某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为某单项工程竣工的结算依据，该工程结算价约为4000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）天内核对（审查）完毕并提出审查意见。

A.20

B.30

C.45

D.60

7.某招标项目规定11月30日为提交投标文件截止时间。11月18日甲投标人对招标文件中某项规定提出异议，招标人认为异议合理，在11月20日作出书面答复并将修改招标文件的通知发送给所有招标文件收受人，则该项目投标截止时间至少推迟至（）。

A.12月5日

B.12月10日

C.12月20日

D.12月30日

8.下列个人所得，属于个人所得税的征税范围的是（）。

A.军人转业费

B.国债

C.救济金

D.偶然所得

9.由于施工单位降低工程质量标准，造成工程倒塌。该行为构成()。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.重大质量安全事故罪

10.关于法的部门归属的说法，正确的是（）。

A.《公司法》属于经济法

B.《行政复议法》属于非诉讼程序法

C.《节约能源法》属于民法商法

D.《建筑法》属于行政法

11.某建设项目施工中，发现地下古墓葬，因建设工期紧迫，需要对其进行抢救发掘，则应当由（）组织发掘。

A.建设单位

B.施工单位

C.设区的市级人民政府文物行政主管部门

D.省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门

12.施工许可证的法定批准条件包括（）。

A.在城市、镇规划区的建筑工程，已经取得规划许可证

B.已经确定设计企业

C.有保证工程质量和环保的具体措施

D.施工单位应当提供建设资金已经落实承诺书

13.设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金4万元，合同履行期限届满，供应商未能交付设备。则采购人能获得法院支持的最高请求额是（）万元。

A.9

B.10

C.8

D.5

14.投标人根据招标文件已提交了投标保证金，下列情形中投标保证金可不予返还的是（）。

A.招标人终止招标的

B.投标人中标并在招标活动结束后与招标人签订书面合同的

C.投标截止后投标人撤销投标文件的

D.投标人未中标的

15.下列情形符合《注册建造师执业管理办法（试行）》规定的是（）。

A.无正当理由拒绝或未及时签字盖章的

B.以他人名义或允许他人以自己的名义从事执业活动

C.保守商业秘密的

D.不配合办理交接手续的

16.下列关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度，不正确的是（）。

A.企业负责人指的是法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师

B.施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%

C.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的应口头通知工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查

D.企业主要负责人和领导班子成员轮流现场带班

17.《建设工程质量管理条例》规定，建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处（）的罚款。

A.5万元以上10万元以下

B.10万元以上20万元以下

C.20万元以上50万元以下

D.50万元以上100万元以下

18.关于建设工程领域的民事纠纷，下列表述错误的是()

A.某施工企业未经许可使用他人专利而产生的纠纷属于合同纠纷

B.发包人和承包人因合同变更产生的纠纷属于民事纠纷

C.在建设工程领域，较为普遍和重要的民事纠纷主要是合同纠纷、侵权纠纷

D.民事纠纷的法律解决途径主要有和解、调解、仲裁、诉讼

19.建设工程施工或者农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，应当在24小时内赶赴现场，并在()日内提出处理意见。

A.5

B.7

C.10

D.15

20.《建筑法》规定，（）应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。

A.建设单位

B.监理单位

C.勘察单位

D.设计单位

21.人民法院确定举证期限，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于（）。

A.15日

B.20日

C.30日

D.10日

22.《建设工程质量管理条例》规定，关于建设工程在超过合理使用年限后的说法，正确的是（）。

A.建设工程超过合理使用年限后，应当报废或拆除

B.应当委托原勘察、设计单位鉴定

C.不经鉴定、加固等而违法继续使用，产生后果由产权所有人负责

D.应当委托原勘察、设计单位制定加固措施

23.因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，（）。

A.发包人可以拒绝支付工程进度款

B.发包人可以迟延支付工程进度款

C.发包人可以直接扣除部分工程进度款

D.承包人修理、返工或者改建后，发包人足额及时支付工程进度款

24.书面的授权委托书应当载明的内容，下列不包括（）。

A.代理人名称或姓名

B.代理事项

C.代理的收费标准

D.代理的权限和期限

25.《民用建筑节能条例》规定，建设单位对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑项目出具竣工验收合格报告的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处（）的罚款。

A.5万元以下

B.10万元以下

C.民用建筑合同价款1％以上3％以下

D.民用建筑合同价款2％以上4％以下

26.关于行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章的审查下列说法正确的是（）。

A.提出进行审查的要求的机关包括国务院、中央军事委员会、最高人民法院、最高人民检察院和各省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会

B.如果地方政府认为某一行政法规同宪法或者法律相抵触，可以向国务院书面提出进行审查的建议

C.如果某社会团体认为某一地方性法规同宪法或者法律相抵触，可以向省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会提出进行审查的建议

D.某自治州人民政府认为某一地方政府规章同宪法或者法律相抵触的，可以向省、自治区、直辖市的人民政府提出进行审查的建议

27.关于用能单位的法定义务的说法，错误的是（）。

A.用能单位应当加强能源计量管理

B.特殊行业的用能单位可以对能源消费实行包费制

C.用能单位应当建立能源利用状况分析制度

D.用能单位应当建立能源消费统计制度

28.甲公司将一批新设备交由乙公司试用，试用期满后，乙公司未对是否购买这批设备作出表示，则()。

A.甲公司可以认为乙公司拒绝购买这批设备

B.甲公司可以认为乙公司已决意购买这批设备

C.乙公司是否购买这批设备尚在考虑中

D.乙公司可以拒绝购买这批设备

29.某建筑工地上，施工单位与周边居民产生民事纠纷，双方同意采用行政调解方式解决，主持该调解的应当是（）。

A.施工方上级单位

B.建设单位

C.当地政府建设主管部门

D.人民法院

30.下列合同当事人中，不能行使合同撤销权的是（）。

A.订立合同时显失公平的受害方

B.以欺诈、胁迫手段使对方在违背真实意思的情况下订立合同的加害方

C.乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立合同的受害方

D.因重大误解订立合同的当事人

31.关于施工合同的义务下列说法,错误的是（）。

A.施工合同的义务包括完成施工任务和支付工程价款

B.对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工单位是债务人

C.对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工单位是债权人

D.对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人

32.关于集体合同下列表述错误的是（）。

A.未建立工会的企业，集体合同应由职工推举的代表与企业签订

B.劳动合同中的劳动条件和劳动报酬标准不低于集体合同的规定

C.并非所有的企业都必须签订集体合同

D.集体合同必须经劳动行政部门审查批准方能生效

33.根据《建筑工程施工许可管理办法》，对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，对建设单位处（）的罚款。

A.合同价款1%以上2%以下

B.1万元以上3万元以下

C.合同价款5%以上10%以下

D.5万元以上10万元以下

34.水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约作出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为（）。

A.施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时

B.水泥厂的答复文件到达施工单位时

C.施工单位发出订购水泥的要约时

D.水泥厂发出答复文件时

35.在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤、死亡。该施工企业的行为构成（）。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.强令违章冒险作业罪

D.工程重大安全事故罪

36.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，属于（）。

A.资质不良行为

B.承揽业务不良行为

C.工程质量不良行为

D.工程安全不良行为

37.行政法规由总理签署国务院令并公布，下列选项中不属于行政法规的是（）。

A.《建设工程质量管理条例》

B.《建设工程勘察设计管理条例》

C.《建设工程安全生产管理条例》

D.《建筑业企业资质管理规定》

38.根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将（）报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.保证安全施工的措施

B.施工组织方案

C.拆除建筑物的措施

D.建设单位编制的工程概要

39.建设单位申请领取施工许可证时，应当具备的前提条件不包括（）。

A.已经办理该建筑工程用地批准手续

B.已经取得规划许可证

C.已经取得拆迁许可证

D.有满足施工需要的施工图纸及技术资料

40.关于建设工程代理行为的说法，正确的是（）。

A.建设工程承包活动属于法定代理

B.建筑材料设备的采购不得委托代理

C.建设工程诉讼只能委托律师代理

D.建设工程招标活动可以委托代理

41.下列关于机械设备等单位相关的安全责任，正确的是（）。

A.出租单位不仅要提供生产许可证、产品合格证，还应当出具安全性能检测合格证明

B.安装拆卸施工起重机械应当编制拆装方案，并由监理单位监理员现场监督

C.实行总承包的，由实际使用单位与安装单位签订安全协议书

D.建筑起重机械安装完毕后，应当由安装单位组织各有关单位进行验收

42.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，某安全事故死亡?3人，重伤?30人，直接经济损失?5000万，则该事故应当由（）进行调查。

A.国务院或者其授权有关部门

B.省级人民政府或者其授权有关部门

C.设区的市级人民政府或者其授权有关部门

D.县级人民政府或者其授权有关部门

43.关于行政纠纷的说法，正确的是（）。

A.只要发生行政纠纷，当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼

B.行政诉讼的原告和被告是恒定的

C.只要当事人对行政复议决定不服，就可以向人民法院提起行政诉讼

D.行政复议机关仅审查行政行为的适当性

44.某工程项目未经竣工验收，发包人擅自使用。后楼板出现裂缝，经鉴定是由于混凝土强度没有达到相应技?术规范要求就进入下道工序，关于此项目质量责任的说法，正确的有（）。

A.未经竣工验收使用此工程，由发包人承担责任

B.承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任

C.承包人应当负责返修，费用由发包人承担

D.造成发包人损失的，承包人不承担责任

45.建设单位组织竣工验收前，（）应当分别签署质量合格文件。

A.建设、设计、施工、监理

B.建设、勘察、设计、施工

C.勘察、设计、施工、监理

D.规划、消防、环保、质量监督站

46.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工后，组织建设工程竣工验收的主体是（）。

A.建设单位

B.建设行政主管部门

C.工程质量监督站

D.施工企业

47.某建筑工程已经达到其设计使用年限，产权所有人没有采取鉴定、加固等措施而继续使用，之后发生的质量问题，应当由()承担责任。

A.设计单位

B.施工单位

C.建设单位

D.产权所有人

48.行业标准的制定一般分为（）四个程序。

A.准备、征求意见、修正、送审

B.征求意见、修正、送审、报批

C.准备、专家会审、征求意见、报批

D.准备、征求意见、送审、报批

49.人民法院审理行政案件，不适用（）。

A.调解

B.开庭审理

C.公开审理

D.两审终审制

50.关于租赁合同的说法，正确的是（）。

A.租赁期限超过20年的，超过部分无效

B.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式

C.租赁合同应当采用书面形式的，当事人未采用的，视为租赁合同未生效

D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除

51.乙施工企业租用甲建设单位的设备后，以甲建设单位的名义擅自将该设备出售给了丙公司，甲知悉此事后，与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法，正确的是（）。

A.效力待定

B.有效

C.部分有效

D.可撤销

52.关于民事诉讼证人出庭作证的说法，正确的是（）。

A.证人只提交书面证词无须出庭作证

B.证人有义务出庭作证

C.证人在庭审时应当旁听

D.数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问

53.某施工企业于2022年3月10日取得安全生产许可证，则该证于（）到期。

A.2022年3月9日

B.2022年3月9日

C.2022年3月9日

D.2022年3月9日

54.某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2022年4月1日。由于建设单位逾期未予支付，故施工单位于2022年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为()。

A.2022年4月1日

B.2022年8月1日

C.2022年8月1日

D.2022年8月1日

55.对于全部使用国有资金的项目，建设单位将建设工程肢解发包的，可能受到的处罚不包括()

A.吊销资质证书

B.暂停项目执行

C.暂停资金拨付

D.责令改正，处以罚款

56.某工程由甲施工企业承包，施工现场检查发现项目部的项目经理、技术负责人、质量管理人员和安全管理人员都是乙施工企业职工。则甲的行为视同（）。

A.允许他人使用本企业名义承揽工程

B.违法分包

C.与他人联合承揽

D.使用其他企业名义承揽工程

57.某施工单位在基础地基施工时发现古墓葬，因工期紧张，须进行抢救性发掘，则该发掘工作应由（）组织。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.文物行政部门

58.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，因特殊情况需要移动安全事故现场物件，应当符合的条件是（）。

A.经现场物件所有权人同意

B.记忆现场物件的位置信息

C.防止事故扩大的需要

D.不造成任何其他损失

59.按照《实施工程建设强制性标准监督规定》，（）应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。

A.建设项目规划审查机关

B.建筑安全监督管理机构

C.施工图设计文件审查单位

D.工程质量监督机构

60.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位在编制（）时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

A.工程预算

B.工程估算

C.工程决算

D.工程概算

61.下列代理行为中，不属于委托代理的是（）。

A.招标代理

B.采购代理

C.诉讼代理

D.法定代理

62.未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的应承担的法律责任是（）。

A.责令停产停业整顿

B.责任限期改正

C.依法承担刑事责任

D.吊销资质证书

63.某工程于2022年3月5日完工，承包人一周后向发包人提交了竣工验收报告。发包人收到报告后未按约定时间组织验收，于3月25日未经验收提前使用部分工程。承包人于3月31日向法院起诉。则司法认定该工程的实际竣工日期应为（）。

A.2022年3月5日

B.2022年3月12日

C.2022年3月25日

D.2022年3月31日

64.保证合同是（）订立的合同。

A.保证权人与债务人

B.债务人和保证人

C.债权人与保证人

D.债权人与债务人和保证人

65.关于物权的说法，错误的是（）。

A.所有民事主体都能够成为物权权利人

B.物权的客体一般是物，包括不动产和动产

C.物权的权利人可以对抗一切不特定的人

D.物权不具有排他性，存在一物多权的情形

66.债务人将动产或权利移交债权人占有,用以担保债务履行的方式是（）

A.抵押

B.留置

C.保证

D.质押

67.根据《立法法》规定，下列只能制定法律的是（）。

A.税率

B.行政许可

C.历史文化保护

D.增设施工许可证的条件

68.工程项目投标出现下列情形，投标有效的是（）。

A.投标人发生合并、分立不再具备招标文件规定的资格条件的

B.资格预审后联合体增减更换成员的

C.作为投标联合体的次要成员在同一项目中单独投标的

D.投标人在提交投标文件的截止时间前，修改已提交的投标文件，并书面通知招标人

69.企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可有效期届满时，经原生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期（）年。

A.1

B.2

C.3

D.5

70.下列建设工程合同中，属于无效合同的是（）。

A.发包人胁迫施工企业订立的合同

B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同

C.供应商欺诈施工单位订立的采购合同

D.施工企业与发包人订立的重大误解合同

多选题（共30题，共30分）

71.建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押时，应当符合的规定有（）。

A.应当向登记机构申请变更登记

B.当事人应当采取书面形式订立相应的合同

C.登记机构应当收回建设用地使用权证书

D.附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分开处分

E.使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限

72.下列属于建筑工程五方责任主体项目负责人的是（）。

A.勘察单位项目负责人

B.设计单位项目负责人

C.监理单位项目负责人

D.施工单位主要负责人

E.建设单位项目负责人

73.某工程开工前，发包人为该建设工程办理了建筑工程一切险及第三方责任险，并支付了保险费用，不属于保险的责任范围（）。

A.由设计院设计范围错误引起的损失和费用

B.原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为置换、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用

C.大气变化、正常水位变化或者其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用

D.突然性的被保险人无法控制并造成物质损失的爆炸

E.盘点时发现的短缺

74.根据《建设工程质量管理条例》，工程质量保修书必须明确的内容有（）。

A.保修范围

B.保修人员

C.保修期限

D.保修责任

E.保修金比例

75.关于规范性文件效力比较及处理的说法,正确的是（）。

A.部门规章的效力高于法律

B.地方性法规的效力高于地方政府规章

C.地方性法规在本辖区内的效力高于法律

D.部门规章与部门规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决

E.部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决

76.关于增值税应纳税额计算的说法，正确的有（）。

A.纳税人进口货物,按照组成计税价格和《增值税暂行条例》规定的税率计算应纳税额

B.纳税人发生应税销售行为,按照销售额和《增值税暂行条例》规定的税率计算收取的增值税额,为销项税额

C.纳税人发生应税销售行为的价格明显偏低并无正当理由的,由主管税务机关核定其销售额

D.纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额

E.纳税人发生应税销售行为,应当向索取增值税专用发票的购买方开具增值税专用发票,应税销售行为的购买方为消费者个人的,也必须开具增值税专用发票

77.以下属于评标委员会否决投标的情形是（）。

A.投标人未按招标文件要求提交投标保证金的

B.投标人的法定代表人未到场的

C.未按招标文件要求密封的

D.投标人对招标文件有异议的

E.联合体投标未附有共同投标协议的投标文件

78.在施工检测的见证取样中，取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，其中应该标明（）。

A.工程名称

B.取样部位

C.工程地点

D.样品名称

E.样品数量

79.根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位在组织建设工程竣工验收应当具备的条件包括（）。

A.有施工单位签署的工程保修书

B.有完整的技术档案和施工管理资料

C.建设单位和施工企业已签署工程结算文件

D.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

E.有勘察、设计、施工单位共同签署的质量合格文件

80.根据《民事诉讼法》规定，下列关于法院管辖的表述，正确的有（）。

A.同一诉讼的几个被告住所地在两个以上法院辖区的，原告可向任何一个被告的住所地人民法院起诉

B.合同对履行地点没有约定，争议标的为给付货币的，给付货币一方所在地为合同履行地

C.民事案件的管辖，包括级别管辖、地域管辖、移送管辖、指定管辖和仲裁管辖

D.因房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷及建设工程施工合同纠纷由不动产所在地人民法院管辖

E.法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出

81.地方政府规章可以作出规定的事项有（）。

A.对非国有财产征收的相关规定的事项

B.为执行法律、行政法规、地方性法规的规定需要制定规章的事项

C.属于本行政区域的具体行政管理事项

D.属于地方性事务需要制定地方性法规的事项

E.关于国际贷款具体要求的规定事项

82.某工程项目招标投标出现的下列情形中，应当视为投标人互相串通投标的有（）。

A.两份投标文件载明的项目经理均为李某

B.两份投标文件的投标报价呈规律性差异

C.投标人使用伪造的许可证

D.两个投标人均委托某咨询单位办理投标事宜

E.投标人提供虚假的财务状况或业绩

83.对于扬尘控制，住房和城乡建设部《绿色施工导则》中规定（）。

A.构筑物爆破拆除前，做好扬尘控制计划

B.施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求

C.构筑物机械拆除前，做好扬尘控制计划

D.运送土方、垃圾、设备及建筑材料等，不污损场外道路

E.结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.8m

84.下列关于知识产权的说法，正确的是（）。

A.发明专利权保护期为20年，从申请日起计算；如申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日

B.注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算

C.计算机软件，属于专利权保护的客体

D.注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前12个月内申请续展注册；在此期间未能办理的，可以给予12个月的宽展期

E.商标专用权的内容只包括财产权，商标设计者的人身权受《著作权法》保护

85.某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为10t的起重机进行大型永久设备的吊装。承包商与设备租赁公司签订施工机械租赁合同时，应依据《建设工程安全生产管理条例》，要求该设备租赁公司提供()。

A.生产厂家的起重机制造许可证

B.起重机出厂的产品合格证明

C.机械燃油消耗定额证明

D.租赁公司自行测试的安全性能检测记录

E.具有相应资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明

86.下列财产中不得抵押的有（）。

A.土地所有权

B.抵押人依法有权处置的国有机器

C.依法被监管的财产

D.依法被查封、扣押的财产

E.所有权、使用权有争议的财产

87.依据《劳动合同法》，下列关于劳务派遣的说法中，正确的是（）。

A.劳务派遣单位应当与劳动者签订劳务派遣协议

B.派遣单位负责支付劳动者的工资和社会保险费用

C.派遣单位可以向被派遣劳动者收取一定工作介绍费用

D.劳务派遣的用工方式使劳动者的聘用与使用分离

E.用工单位可以将被派遣的劳动者再派遣到其他用工单位

88.根据《中华人民共和国合同法》，出卖人交付的标的物不符合质量要求应承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，双方当事人可采用的方式有（）。

A.达成补充协议

B.按照合同有关条款确定

C.按照交易习惯确定

D.根据标的损失要求承担

E.根据标的的数量要求承担

89.在合同没有具体约定违约责任的情况下，被违约方可依法要求违约方（）。

A.继续履行

B.采取补救措施

C.赔偿损失

D.支付违约金

E.定金

90.施工企业必须在变更10日以内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更的情形有（）。

A.企业股东变更

B.企业名称变更

C.企业设立分公司

D.企业法定代表人变更

E.企业注册地址变更

91.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，对规定范围内的各类工程建设项目达到规定标准之一的，必须进行招标。下列属于规定标准的有（）。

A.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上

B.施工单项合同估算价在400万元人民币以上

C.施工单项合同估算价在200万元人民币以上

D.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上

E.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上

92.根据《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位的安全责任包括（）。

A.应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料

B.可能损坏管线等公共设施的办理申请批准手续

C.确定安全生产所需费用