一级造价工程师《建设工程计价》复习题集(第3603篇)

2019年国家一级造价工程师《建设工程计价》职业资格考前练习一、单选题1.根据国外建筑安装工程费用构成，现场管理费应计入()。A、材料费B、施工机械费C、管理费D、开办费>>>点击展开答案与解析【知识点】：第1章>第3节>国外建筑安装工程费用的构成【答案】：C【解析】：根据《建设工程计价》第一章第三节，应选C项。

国外建筑安装工程费用构成，现场管理费应计入管理费。2.下列有关预算定额的消耗量和单价，描述正确的是()。A、人工幅度差属于其他用工B、临时停机、停电影响机械操作时间不属于机械台班幅度差C、完全综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费和利润D、预算定额基价是根据现行定额和当地的价格水平编制的，故不具备稳定性>>>点击展开答案与解析【知识点】：第2章>第5节>预算定额及其基价编制【答案】：A【解析】：本题考查的是预算定额及其基价编制。

选项B错误，临时停机、停电影响机械操作时间属于机械台班幅度差；

选项C错误，有的定额基价只包括人工资、材料费和施工机具使用费，即工料单价；也有的定额基价包括了工料单价以外的管理费、利润的清单综合单价，即不完全综合单价；也有的定额基价还包括了规费、税金在内的全费用综合单价，即完全综合单价。

选项D错误，预算定额基价是根据现行定额和当地的价格水平编制的，具有相对的稳定性。3.常用于设备价格波动较大的非标准设备和引进设备的安装工程概算编制方法是()。A、预算单价法B、扩大单价法C、设备价值百分比法D、综合吨位指标法>>>点击展开答案与解析【知识点】：第3章>第2节>设计概算的编制【答案】：D【解析】：设备价值百分比法常用于价格波动不大的定型产品和通用设备产品。

综合吨位指标法常用于设备价格波动较大的非标准设备和引进设备的安装工程概算。4.()反映建设项目建成后新增固定资产、流动资产、无形资产价值的情况和价值，作为财产交接、检查投资计划完成情况和分析投资效果的依据。A、基本建设项目概况表B、基本建设项目竣工财务决算表C、基本建设项目交付使用资产总表D、建设项目交付使用资产明细表>>>点击展开答案与解析【知识点】：第6章>第1节>竣工决算的内容和编制【答案】：C【解析】：本题考查的是竣工决算的内容和编制。基本建设项目交付使用资产总表反映建设项目建成后新增固定资产、流动资产、无形资产价值的情况和价值，作为财产交接、检查投资计划完成情况和分析投资效果的依据。5.对于测时法的特征描述，下列说法错误的是()。A、测时法主要适用于测定定时重复的循环工作的工时消耗B、选择法测时比接续测时法准确、完善，但观察技术也较之复杂C、当所测定的各工序的延续时间较短时，选择测时法较接续测时法方便D、测时法的观测次数应该依据误差理论和经验数据相结合的方法确定>>>点击展开答案与解析【知识点】：第2章>第3节>施工过程分解及工时研究【答案】：B【解析】：本题考查的是施工过程分解及工时研究。接续法测时也称作连续法测时，比选择法测时准确、完善，但观察技术也较之复杂。6.下列有关静态投资部分估算方法的描述，正确的是()。A、在条件允许时，可行性研究阶段可采用生产能力指数法编制估算B、在条件允许时，项目建议书阶段可采用指标估算法编制估算C、在条件允许时，可行性研究阶段可采用系数估算法编制估算D、在条件允许时，可行性研究阶段可采用比例估算法编制估算>>>点击展开答案与解析【知识点】：第3章>第1节>投资估算的编制【答案】：B【解析】：静态投资部分估算的方法很多，各有其适用的条件和范围，而且误差程度也不相同。一般情况下，应根据项目的性质、占有的技术经济资料和数据的具体情况，选用适宜的估算方法。在项目建议书阶段，投资估算的精度较低，可采取简单的匡算法，如生产能力指数法、系数估算法、比例估算法或混合法等，在条件允许时，也可采用指标估算法；在可行性研究阶段，投资估算精度要求高，需采用相对详细的投资估算方法，即指标估算法。7.建设项目竣工财务决算应编制基本建设项目概况表，下列选项中不应计入基本建设项目概况表“非经营项目转出投资”的是()。A、水土保持、城市绿化费用B、产权不归属本单位的专用道路建设费C、产权不归属本单位的送变电站建设费D、产权不归属本单位的地下管道建设费>>>点击展开答案与解析【知识点】：第6章>第1节>竣工决算的内容和编制【答案】：A【解析】：本题考查的是竣工决算的内容和编制。非经营性项目转出投资支出是指非经营项目为项目配套的专用设施投资，包括专用道路、专用通信设施、送变电站、地下管道等，其产权不属于本单位的投资支出，对于产权归属本单位的，应计入交付使用资产价值。8.招标工程量清单中，在编制总承包服务费计价表时，应由招标人填写的内容是()。A、服务金额B、项目名称C、费率D、金额>>>点击展开答案与解析【知识点】：第2章>第2节>其他项目清单【答案】：B【解析】：本题考查的是其他项目清单。在编制总承包服务费计价表时，项目名称和服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。9.在计算预算定额人工工日消耗量时，对于工种间的工序搭接及交叉作业相互配合或影响所发生的停歇用工，应列入()。A、辅助用工B、人工幅度差C、基本用工D、超运距用工>>>点击展开答案与解析【知识点】：第2章>第5节>预算定额及其基价编制【答案】：B【解析】：本题考查的是预算定额及其基价编制。人工幅度差，即预算定额与劳动定额的差额，主要是指在劳动定额中未包括而在正常施工情况下不可避免但又很难准确计量的用工和各种工时损失。

内容包括：

①各工种间的工序搭接及交叉作业相互配合或影响所发生的停歇用工;

②施工过程中，移动临时水电线路而造成的影响工人操作的时间;

③工程质量检查和隐蔽工程验收工作而影响工人操作的时间；

④同一现场内单位工程之间因操作地点转移而影响工人操作的时间；

⑤工序交接时对前一工序不可避免的修整用工；

⑥施工中不可避免的其他零星用工。

10.从编制程序上看，以施工定额为基础综合扩大编制，同时它也是编制概算定额基础的工程定额是()。A、施工定额B、预算定额C、概算定额D、概算指标>>>点击展开答案与解析【知识点】：第2章>第1节>工程定额体系【答案】：B【解析】：从编制程序上看，预算定额是以施工定额为基础综合扩大编制的，同时它也是编制概算定额的基础。因此，本题应选B。11.根据最高人民法院有关司法解释，下列诉讼请求不予支持的是()。A、垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息B、施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求合同约定支付工程价款C、当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的D、施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用>>>点击展开答案与解析【知识点】：第5章>第2节>合同价款纠纷的处理【答案】：A【解析】：本题考查的是合同价款纠纷的处理。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：1)修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；2)修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。

对于发包人要求承包人垫资施工的项目，对于垫资施工部分的工程价款结算，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》提出了处理意见12.在FIDIC合同条件下，对于预付款扣减时间的表述正确的是()。A、当期中支付证书的累计总额(不包括预付款及保留金的扣减与偿还)超过中标合同价(减去暂定金额)的10％时开始扣减B、当期中支付证书的累计总额(包括预付款及保留金的扣减与偿还)超过中标合同价(减去暂定金额)的10％时开始扣减C、当期中支付证书的累计总额(不包括预付款及保留金的扣减与偿还)超过中标合同价(包括暂定金额)的10％时开始扣减D、当期中支付证书的累计总额(包括预付款及保留金的扣减与偿还)超过中标合同价(包括暂定金额)的10％时开始扣减>>>点击展开答案与解析【知识点】：第5章>第3节>国际工程合同价款的结算【答案】：A【解析】：当期中支付证书中的累计支付总额(不包括预付款以及保留金的扣留与返还)超过中标合同金额减去暂定金额之差的10%时，开始扣还。13.在工程索赔中，属于不可原谅延期的条件是()。A、全因业主的原因造成的延误B、全因工程师原因造成施工延误C、全因发包人原因造成的工期延误D、全因承包人的原因造成施工进度滞后>>>点击展开答案与解析【知识点】：第5章>第1节>工程索赔类合同价款调整事项【答案】：D【解析】：根据《建设工程计价》第五章第一节，应选D项。

因承包人的原因造成施工进度滞后，属于不可原谅的延期；只有承包人不应承担任何责任的延误，才是可原谅的延期。14.不可预见的地下障碍物处理的费用，应计入()。A、现场经费B、施工企业管理费C、价差预备费D、基本预备费>>>点击展开答案与解析【知识点】：第1章>第5节>预备费【答案】：D【解析】：基本预备费一般由四个部分组成：

1)工程变更及洽商。

2)一般自然灾害处理。

3)不可预见的地下障碍物处理的费用。

4)超规超限设备运输增加的费用。15.在建设项目总投资中，为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用是()。A、工程造价B、建设项目总投资C、建设投资D、工程费用>>>点击展开答案与解析【知识点】：第1章>第1节>我国建设项目总投资及工程造价的构成【答案】：C【解析】：工程造价中的主要构成部分是建设投资，建设投资是为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用。16.在用工料单价法编制施工图预算时，列项并计算工程量工作程序中，在“根据工程内容和定额项目，列出计算工程量的分部分项工程”步骤后，紧接着的工作是()。A、根据施工图纸上的设计尺寸及有关数据，代入计算式进行数值计算B、对计量单位进行调整C、根据一定的计算顺序和计算规则，列出分部分项工程量的计算式D、套用定额预算单价，计算人、材、机费>>>点击展开答案与解析【知识点】：第3章>第3节>施工图预算的编制【答案】：C【解析】：列项并计算工程量的工作程序为：

①根据工程内容和定额项目，列出需计算工程量的分项工程。

②根据一定的计算顺序和计算规则，列出分项工程量的计算式。

③根据施工图纸上的设计尺寸及有关数据，代入计算式进行数值计算。

④对计算结果的计量单位进行调整，使之与定额中相应的分项工程的计量单位保持一致。17.在进行费用索赔计算时，材料费的索赔内容通常应包括()。A、由于工效降低或停工引起的材料使用量增加B、承包人管理原因造成的材料损坏失效C、发包人未及时支付材料预付款产生的罚息D、由于发包人原因导致工程延期期间的材料价格上涨>>>点击展开答案与解析【知识点】：第5章>第1节>工程索赔类合同价款调整事项【答案】：D【解析】：材料费的索赔包括：由于索赔事件的发生造成材料实际用量超过计划用量而增加的材料费，由于发包人原因导致工程延期期间的材料价格上涨和超期储存费用。材料费中应包括运输费，仓储费，以及合理的损耗费用。如果由于承包商管理不善，造成材料损坏失效，则不能列入索赔款项内。

选项AB不能进行索赔，选项C属于利息索赔。18.下列对工人工作时间中辅助工作时间的理解，正确的是()。A、在辅助工作时间里，能使产品的形状大小、性质或位置发生变化B、基本工作时间的结束，往往就是辅助工作时间的开始C、辅助工作一般是机械操作D、在机手并动的情况下，辅助工作是在机械运转过程中进行的，为避免重复则不应再计辅助工作时间的消耗>>>点击展开答案与解析【知识点】：第2章>第3节>施工过程分解及工时研究【答案】：D【解析】：辅助工作时间是为保证基本工作能顺利完成所消耗的时间。在辅助工作时间里，不能使产品的形状大小、性质或位置发生变化。A选项错。

辅助工作时间的结束，往往就是基本工作时间的开始。B选项错误。

辅助工作一般是手工操作。C选项错。

如果在机手并动的情况下，辅助工作是在机械运转过程中进行的，为避免重复则不应再计辅助工作时间的消耗。辅助工作时间长短与工作量大小有关。D选项正确。19.某企业全年的预收营业收入金额为3000万元，经营成本占全部销售收入的60％，预收账款周转次数为10次，则预收账款估算额为()万元。A、60B、300C、180D、120>>>点击展开答案与解析【知识点】：第3章>第1节>投资估算的编制【答案】：B【解析】：本题考查的是投资估算的编制。预收账款=预收的营业收入年金额／预收账款周转次数=3000／10=300(万元)。20.某工程合同价格为5000万元，计划工期是200天，施工期间因非承包人原因导致工期延误10天，若同期该公司承揽的所有工程合同总价为2.5亿元，计划总部管理费为1250万元，则承包人可以索赔的总部管理费为()万元。A、7.5B、10C、12.5D、15>>>点击展开答案与解析【知识点】：第5章>第1节>工程索赔类合同价款调整事项【答案】：C【解析】：

选项C正确。21.与一般计税方法相比，简易计税方法下计税基数的差异是()。A、税前造价B、人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和C、执行营业税改征增值税试点实施办法D、各费用项目均以包含增值税进项税额的含税价格计算>>>点击展开答案与解析【知识点】：第1章>第3节>按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算【答案】：D【解析】：采用一般计税方法时，增值税的计税基数是税前造价，税前造价为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和，各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算；当采用简易计税方法时，增值税的计税基数是税前造价，税前造价为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和，各费用项目均以包含增值税进项税额的含税价格计算。22.每个支付期末，承包人应与进度款同期向发包人提交本期间所有()记录的签证汇总表，以说明本期间自己认为有权得到的相应金额。A、计日工B、暂估价C、暂列金额D、总承包服务费>>>点击展开答案与解析【知识点】：第5章>第1节>工程变更类合同价款调整事项【答案】：A【解析】：本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。每个支付期末，承包人应与进度款同期向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表，以说明本期间自己认为有权得到的计日工金额。23.小规模纳税人提供应税服务适用()计税。A、简易计税方法B、简单计税方法C、一般计税方法D、复杂计税方法>>>点击展开答案与解析【知识点】：第1章>第3节>按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算【答案】：A【解析】：本题考查的是按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。

小规模纳税人发生应税行为适用简易计税方法计税。24.施工投标报价的主要工作有：①复核工程量；②研究招标文件；③确定基础标价；④编制投标文件，其正确的工作流程是()。A、①②③④B、②③①④C、①②④③D、②①③④>>>点击展开答案与解析【知识点】：第4章>第2节>投标报价前期工作【答案】：D【解析】：本题考查的是建设项目施工投标与投标文件的编制。25.按照国外建筑安装工程费用的构成，下列费用中，不属于单项工程开办费的是()。A、工人招聘解雇费B、施工用水、用电费C、临时设施摊销费D、驻工地工程师办公费>>>点击展开答案与解析【知识点】：第1章>第3节>国外建筑安装工程费用的构成【答案】：A【解析】：本题考查的是国外建筑安装工程费用的构成。国外建筑安装工程费用中的单项工程开办费包括施工用电、用水、机具费、清理费，周转材料摊销费，临时设施摊销费，驻工地工程师办公费，现场实验费，其他开办费。26.根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》(财建[2016]503)的规定，基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，建设单位应在()内完成竣工财务决算编制工作。A、2个月B、3个月C、75天D、100天>>>点击展开答案与解析【知识点】：第6章>第1节>竣工决算的内容和编制【答案】：B【解析】：根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》(财建[2016]503)的规定，基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在3个月内编报竣工财务决算，特殊情况确需延长的，中小型项目不得超过2个月，大型项目不得超过6个月。27.当初步设计深度较深、有详细的设备清单时，最能精确地编制设备安装工程费概算的方法是()。A、预算单价法B、扩大单价法C、设备价值百分比法D、综合吨位指标法>>>点击展开答案与解析【知识点】：第3章>第2节>设计概算的编制【答案】：A【解析】：本题考查的是设计概算的编制。预算单价法：当初步设计较深，有详细的设备清单时，可直接按安装工程预算定额单价编制安装工程概算，概算编制程序与安装工程施工图预算程序基本相同。该法的优点是计算比较具体，精确性较高。28.某建设项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款500万元，第二年贷款1000万元，第三年贷款300万元，年利率为10％，建设期内利息只计息不支付，则该项目建设期利息为()万元。A、25B、102.5C、177.75D、305.25>>>点击展开答案与解析【知识点】：第1章>第5节>建设期利息【答案】：D【解析】：第一年贷款利息为：(500*1/2)*10%=25(万元)

第二年贷款利息为：(500+25+1000*1/2)*10%=102.5(万元)

第三年贷款利息为：(500+25+1000+102.5+300*1/2)*10%=177.75(万元)

项目建设期利息为：25+102.5+177.75=305.25(万元)29.建设项目竣工决算包括的范围是()。A、从筹集到竣工投产全过程的全部实际支出费用B、从施工到竣工投产全过程的全部实际支出费用C、建安工程费用和设备工器具购置费用D、建安工程费用和其他费用>>>点击展开答案与解析【知识点】：第6章>第1节>竣工决算的内容和编制【答案】：A【解析】：本题考查的是竣工决算的内容和编制。建设项目竣工决算应包括从筹集到竣工投产全过程的全部实际费用。30.在国外项目投资估算中，有初步的工艺流程图、主要生产设备的生产能力及项目建设的地理位置等条件，可套用相近规模厂的单位生产能力建设费用来估算拟建项目所需的投资额。以上投资估算方法适用于()阶段。A、项目的投资设想B、项目的投资机会研究C、项目的初步可行性研究D、项目的详细可行性研究>>>点击展开答案与解析【知识点】：第3章>第1节>投资估算的编制【答案】：B【解析】：本题考查的是投资估算的概念及其编制内容。投资机会研究阶段的投资估算，应有初步的工艺流程图、主要生产设备的生产能力及项目建设的地理位置等条件，故可套用相近规模厂的单位生产能力建设费用来估算拟建项目所需的投资额，据此初步判断项目是否可行。31.根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》GB50854--2013，下列措施项目中，应列入安全施工项目的是()。A、现场施工机械设备防扰民措施费用B、建筑工地起重机械的检验检测费用C、“五牌一图”的费用D、防煤气中毒等措施费用>>>点击展开答案与解析【知识点】：第1章>第3节>按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算【答案】：B【解析】：

选项A属于环境保护费，选项C和D均属于文明施工费。32.由于发包人原因导致工期延误的，对于计划进度日期后续施工的工程，在使用价格调整公式时，现行价格指数应采用()。A、计划进度日期的价格指数B、实际进度日期的价格指数C、A和B中较低者D、A和B中较高者>>>点击展开答案与解析【知识点】：第5章>第1节>物价变化类合同价款调整事项【答案】：D【解析】：本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。由于发包人原因导致工期延误的，则对于计划进度日期(或竣工日期)后续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划进度日期(或竣工日期)与实际进度日期(或竣工日期)的两个价格指数中较高者作为现行价格指数。

33.某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同。合同中约定：主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价900元／台班，折旧费为150元／台班，人工日工资单价为40元／工日，窝工工费10元／工日，以人工费为基数的综合费率为30％。合同履行中，因场外停电全场停工2天，造成人员窝工20个工日；因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要5天时间，机械5台班，人工20个工日，材料费5500元，则施工单位可向业主提出索赔额为()元。A、11300B、11540C、13880D、11600>>>点击展开答案与解析【知识点】：第5章>第1节>工程索赔类合同价款调整事项【答案】：B【解析】：此题所需要注意的是，窝工时台班单价按折旧费计算，且窝工时不能计取综合费用：则索赔额=2×150+20×10+(5×900+20×40+5500)+20×40×30％=11540(万元)。34.国外建筑工程造价构成中，()用于在估算达到了一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况。A、直接建设成本B、建设成本上升费C、不可预见准备金D、未明确项目准备金>>>点击展开答案与解析【知识点】：第1章>第1节>国外建设工程造价构成【答案】：C【解析】：本题考查的是国外建设工程造价构成。不可预见准备金(在未明确项目准备金之外)用于在估算达到了一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况。35.在政府投资项目各阶段的工程造价中，一经批准将作为控制建设项目投资最高限额的是()。A、投资估算B、设计概算C、施工图预算D、竣工结算>>>点击展开答案与解析【知识点】：第3章>第2节>设计概算的概念及其编制内容【答案】：B【解析】：本题考查的是设计概算的概念及其编制内容。政府投资项目设计概算一经批准，将作为控制建设项目投资的最高限额。

36.施工现场项目经理的医疗保险费应计入下列()费用。A、人工费B、社会保险费C、劳动保险费D、企业管理费>>>点击展开答案与解析【知识点】：第1章>第3节>按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算【答案】：B【解析】：本题考查的是按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。医疗保险属于规费中的社会保险费。37.在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的应是()。A、招标公告B、资格预审公告C、招标文件D、投标文件>>>点击展开答案与解析【知识点】：第4章>第1节>招标文件的组成内容及其编制要求【答案】：A【解析】：本题考查的是招标文件的组成内容及其编制要求。招标公告其他内容包括招标文件的获取，投标文件的递交。38.招标人应当收到评标报告后3日内公示中标候选人，公示期不得少于()。A、2日B、3日C、5日D、7日>>>点击展开答案与解析【知识点】：第4章>第3节>中标人的确定【答案】：B【解析】：招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。

39.根据生产能力指数法(x=0.6，f=1.2)，若将设计中的化工生产系统的生产能力提高三倍，其投资额大约增加()％。A、176B、112C、232D、93>>>点击展开答案与解析【知识点】：第3章>第1节>投资估算的编制【答案】：A【解析】：本题考查的是投资估算的编制。投资额提高：40.6×1.2-1=1.76≈176％。40.建设项目投资估算内容中，下列各项中属于总投资估算内容的是()。A、建设期利息估算B、各类费用构成占比分析C、影响投资的主要因素D、工程投资比例分析>>>点击展开答案与解析【知识点】：第3章>第1节>投资估算的概念及其编制内容【答案】：A【解析】：总投资估算包括汇总单项工程估算、工程建设其他费用、基本预备费、价差预备费、计算建设期利息等。

选项BCD属于投资估算分析的内容二、多选题1.在进行工程方案选择时，应满足的要求包括()。A、满足生产使用功能的要求B、满足安全性要求C、经济合理D、满足环保要求E、符合工程标准规范要求>>>点击展开答案与解析【知识点】：第3章>第1节>项目决策阶段影响工程造价的主要因素【答案】：A,C,E【解析】：本题考查的是项目决策阶段影响工程造价的主要因素。

工程方案选择应满足的基本要求包括：

(1)满足生产使用功能要求；

(2)适应已选定的场址(线路走向)；

(3)符合工程标准规范要求；

(4)经济合理。2.关于联合体投标，下列说法正确的有()。A、联合体各方应当指定牵头人B、各方签订共同投标协议后不得再以自己的名义在同一项目单独投标C、联合体投标应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书D、同一专业的单位组成联合体，资质等级就低不就高E、提交投标保证金必须由牵头人实施>>>点击展开答案与解析【知识点】：第4章>第2节>编制投标文件【答案】：A,B,C,D【解析】：联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书。AC选项正确。

联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。B选项正确。

由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。D选项正确。

联合体投标的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金。E选项错。3.在预算定额人工工日消耗量的计算过程中，以下各项中属于辅助用工的是()。A、工序交接时对前一工序不可避免的修整用工B、材料加工用工C、隐蔽工程验收工作而影响工人操作的时间D、电焊点火用工E、各工种间交叉作业相互影响所发生的停歇用工>>>点击展开答案与解析【知识点】：第2章>第5节>预算定额及其基价编制【答案】：B,D【解析】：辅助用工即技术工种劳动定额内不包括而在预算定额内又必须考虑的用工。如机械土方工程配合用工、材料加工(筛砂、洗石、淋化石膏)，电焊点火用工等。

选项ACE属于人工幅度差。4.下列关于承揽国际工程时投标报价计算的表述，正确的有()。A、人工工日单价应是考虑工效的综合人工工日单价B、工期较长时，材料单价应考虑材料预涨费C、施工机械台班单价不包含大修理费D、上级单位管理费一般按工程直接费的5％～10％计取E、盈余就是利润，一般毛利定在5％～10％>>>点击展开答案与解析【知识点】：第4章>第4节>国际工程招标投标及合同价款的约定【答案】：A,B,C【解析】：本题考查的是国际工程招标投标及合同价款的约定。选项D错误，上级单位管理费一般按工程直接费的3％～5％收取；选项E错误，盈余包括利润和风险费两部分。5.按我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列属于企业管理费内容的有()。A、企业管理人员办公用的文具、纸张等费用B、企业施工生产和管理使用的属于固定资产的交通工具的购置、维修费C、对建筑以及材料、构件和建筑安装进行特殊鉴定检查所发生的检验试验费D、按全部职工工资总额比例计提的工会经费E、为施工生产筹集资金、履约担保所发生的财务费用>>>点击展开答案与解析【知识点】：第1章>第3节>按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算【答案】：A,D,E【解析】：企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用。内容包括：(1)管理人员工资；(2)办公费；(3)差旅交通费；(4)固定资产使用费；(5)工具用具使用费；(6)劳动保险和职工福利费；(7)劳动保护费；(8)检验试验费；(9)工会经费；(10)职工教育经费；(11)财产保险费；(12)财务费；(13)税金；(14)其他。

选项B错在“交通工具”，选项C不属于企业管理费。6.设备运杂费包括下列()。A、运费和装卸费B、包装费C、设备供销部门手续费D、采购保管费E、设备增值税>>>点击展开答案与解析【知识点】：第1章>第2节>设备购置费的构成和计算【答案】：A,B,C,D【解析】：本题考查的是设备购置费的构成和计算。

设备运杂费是指国内采购设备自来源地、国外采购设备自到岸港运至工地仓库或指定堆放地点发生的采购、运输、运输保险、保管、装卸等费用。通常由下列各项构成：

(1)运费和装卸费；(2)包装费；(3)设备供销部门的手续费；(4)采购与仓库保管费。

7.工期索赔的主要依据包括()。A、合同约定的施工总进度规划B、施工日志C、业主的变更指令D、受干扰后实际工程进度E、施工质量资料>>>点击展开答案与解析【知识点】：第5章>第1节>工程索赔类合同价款调整事项【答案】：A,B,C,D【解析】：承包人向发包人提出工期索赔的具体依据主要包括：

1)合同约定或双方认可的施工总进度规划；

2)合同双方认可的详细进度计划；

3)合同双方认可的对工期的修改文件；

4)施工日志、气象资料；

5)业主或工程师的变更指令；

6)影响工期的干扰事件;

7)受干扰后的实际工程进度等。

8.在建筑设计影响工程造价的因素中，属于空间组合的有()。A、层高B、层数C、室内外高差D、建筑物的体积和面积E、柱网布置>>>点击展开答案与解析【知识点】：第3章>第2节>设计阶段影响工程造价的主要因素【答案】：A,B,C【解析】：本题考查的是设计阶段影响工程造价的主要因素。空间组合包括建筑物的层高、层数、室内外高差等原因。9.在确定人工定额消耗量时，规范时间包括()。A、基本工作时间B、辅助工作时间C、准备与结束时间D、不可避免的中断时间E、休息时间>>>点击展开答案与解析【知识点】：第2章>第3节>确定人工定额消耗量的基本方法【答案】：C,D,E【解析】：本题考查的是确定人工定额消耗量的基本方法。

规范时间内容包括工序作业时间以外的准备与结束时间、不可避免中断时间以及休息时间。

10.项目规模合理化的制约因素有()。A、技术因素B、经济因素C、市场因素D、环境因素E、人才因素>>>点击展开答案与解析【知识点】：第3章>第1节>项目决策阶段影响工程造价的主要因素【答案】：A,C,D【解析】：本题考查的是项目决策阶段影响工程造价的主要因素。制约项目规模合理化的主要因素包括：市场因素、技术因素以及环境因素等几个方面。11.确定项目建设规模需要考虑的政策因素有()。A、协作及土地条件