2012建筑监理工程师考试合同管理真题及答案

试卷科目：建筑监理工程师考试合同管理2012建筑监理工程师考试合同管理真题及答案PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages2012建筑监理工程师考试合同管理真题及答案第1部分：单项选择题，共47题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为A)该施工企业B)该外地的分公司C)项目经理部D)项目经理[单选题]2.下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()A)和解B)民间调解C)行政调解D)诉讼[单选题]3.在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于()A)留置担保B)保证担保C)抵押担保D)质押担保[单选题]4.要约与要约邀请的共同特征是()A)内容具体明确B)具备合同的一般条款C)明示订立合同的意思表示D)对行为人具有约束力[单选题]5.关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是()A)行使权利的时间要求相同B)行使权利的条件要求相同C)通知到达对方的时间要求相同D)行为生效的条件不同[单选题]6.某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是()A)合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效B)合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效C)诉讼解决合同争议D)合同无效后，应通过按先仲裁、后仲裁的程序解决争议[单选题]7.某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是()A)中标通知书发出日B)施工合同协议书签字日C)保险合同签字日D)工程材料运抵施工现场日[单选题]8.关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产生影响的说法,正确的是()A)合同应加盖变更后名称的公章方可继续有效B)合同需要重新登记备案后继续有效C)合同需要双方重新签字盖章后继续有效D)合同的效力不受影响[单选题]9.某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行的是政府指导价，价格力4000元/吨，合同约定2011年31日提货，但施工企业逾期至2011年4月1O日才提货，而此时政府指导价已调整为4500元/吨。该施工企业给供应商的钢材款应按()A)4500元/吨计算并追加违约金B)4000元/吨计算并追加违约金C)4500元/吨计算D)4000元/吨计算[单选题]10.关于合同转让的说法，正确的是()A)债权人转让权利，不需经债务人同意B)债权人转让权利，不需通知债务人C)债务人转移义务，不需经债权人同意D)债务人转移义务，新债务人不承担从债务[单选题]11.因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为()A)不可抗力发生日B)发出通知日C)通知到达对方日D)对方同意日[单选题]12.关于承担违约责任的说法，正确的是()A)无效合同有过错的合同当事人一方也可能承担违约责任B)合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当向合同对方承担违约责任C)合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当由第三方向合同对方承担违约责任D)因不可抗力造成的违约，也应当承担违约责任[单选题]13.仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的()A)自愿原则B)公平合理原则C)依法独立进行原则D)一裁终局原则[单选题]14.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过()万元。A)50B)100C)200D)1000[单选题]15.对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是()A)评标的工作量大B)选择中标人的范围广C)评标时间长D)招标费用高[单选题]16.关于招标人解答投标人质疑的说法，正确的是()A)招标人给予口头答复即可B)招标人答复只给予提问者C)招标人答复作为招标文件的组成部分D)招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准[单选题]17.评标委员会评审某投标文件时发现，投标文件中的施工组织设计基本可行，但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。关于评标委员会对该投标文件处理的说法，错误的是()A)该投标文件没有完全响应招标文件，存在细微偏差B)该投标文件仍属于有效投标书C)评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清D)投标人修改施工组织设计时，可以在书面澄清中修改承诺的施工工期[单选题]18.工程项目招投标中，确定中标人的权利属于()A)招标人B)评标委员会C)招标代理机构D)招标监督机构[单选题]19.某施工项目采用评标价法评标，评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()A)甲投标人，合同价为7040万元B)甲投标人，合同价为7080万元C)乙投标人，合同价为7050万元D)乙投标人，合同价为7060万元[单选题]20.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，关于监理人义务的说法，正确的是()A)向设计单位提供设备厂家名录B)向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料C)指示设计单位变更设计D)保守设计单位申明的秘密[单选题]21.关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是()A)委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任B)监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任C)委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出D)监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出[单选题]22.《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房，应由()提供。A)发包人B)施工承包人C)监理人D)设计单位[单选题]23.根据《建设工程设计合同（示范文本）》规定，关于设计成果的说法，错误的是()A)设计概算不得超过合同约定的设计限额B)设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料C)设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准D)设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准[单选题]24.根据《建设工程设计合同（示范文本）》，关于初步设计应满足的深度要求的说法，错误的是()A)满足主要材料订货的需要B)满足非标准设备制作的需要C)满足编制施工招标文件的需要D)满足编制施工图设计文件的需要[单选题]25.《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人负责采购的材料，使用前需要进行试验。关于检验责任的说法，正确的是()A)发包人负责检验，费用由发包人承担B)承包人负责检验，费用由发包人承担C)发包人负责检验，费用由承包人承担D)承包人负责检验，费用由承包人承担[单选题]26.某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。关于该事件的说法，正确的是()A)虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格B)虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性C)由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效D)由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间[单选题]27.某工程项目施工过程中，因分包人的原因导致分包工程的进度严重滞后于计划进度，对现场同时施工的其他承包人的施工产生了干扰和阻碍。承包人按照工程师要求督促分包人修改进度计划，并提出了相应赶工措施。该计划经工程师批准并经发包人同意后执行。在后续施工中.由于分包人赶工措施的缺陷，导致出现严重的质量事故、则该事件造成的损失应由()承担。A)发包人B)承包人C)分包人D)工程师与承包人共同[单选题]28.某工程项目施工过程中，承包人按照工程师的暂停施工指示修复缺陷，经工程师验收认可后，书面提出复工要求，工程师收到复工要求后超过48小时未予答复。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，此时承包人应()A)继续等待工程师的进一步指示B)再次书面提出复工申请C)视为工程师已同意复工D)向发包人书面申请复工[单选题]29.某工程通过了竣工验收，但在验收文件中提出了5处还需要承包人修改的工程缺陷。按照《建设工程施工合同（示范文本）》，在工程缺陷修改完成前，工程的保护和照管责任应由()负责。A)发包人B)承包人C)工程师D)发包人和承包人共同[单选题]30.某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()A)自行负责B)由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C)不予补偿，但应合理顺延合同工期D)由发包人给予补偿，合同工期相应顺延[单选题]31.某工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人已到现场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为()A)无须补偿经济损失，合同工期不予顺延B)无须补偿经济损失，合同工期相应顺延C)补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延D)补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延[单选题]32.承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程师认可和发包人同意。施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。施工过程中，因施工方案的缺陷，导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。关于工期延误责任的说法，正确的是()A)因施工方案缺陷，应由承包人承担责任B)因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期延误责任C)因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任D)因专家组对施工方案的审查批准，应与承包人承担连带工期延误责任[单选题]33.某施工项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工验收标准。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人的竣工日应确认为()A)承包人自检合格日B)承包人递交竣工验收报告日C)竣工验收开始日D)竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日[单选题]34.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更分为设计变更和其他变更，下列事项中，属于其他变更的是()A)改变工程的标高和基线B)增加合同中约定的工程量C)提高合同中约定的质量标准D)改变施工作业的顺序和时间[单选题]35.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人采购材料运抵现场后，应由()共同清点。A)发色人与承包人B)承包人与供货人C)工程师与供货人D)工程师与承包人[单选题]36.采购方验收运抵施工现场的钢板时，适宜检验供货数量的方法是()A)衡量法B)理论换算法C)经验鉴别法D)物理试验[单选题]37.某材料采购合同，现场交货清点时发现，实际交货数量比订购数量少10%。采购方支付的货款应为()A)订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金B)订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金C)实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金D)实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金[单选题]38.根据FIDIC《施工合同条件》，履约保函担保承包商合同约定履行义务的期限为()A)从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止B)从签订合同日起，至颁发履约证书日止C)从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止D)从工程开工日起，至颁发履约证书日止[单选题]39.根据FIDIC《施工合同条件》，对业主和承包商有约束力的合同的有效期终止日应为()A)颁发工程接收证书日B)颁发履约证书日C)承包商提交结清单日D)结清单生效日[单选题]40.根据FIDIC《施工合同条件》，关于解决合同争议程序的说法，证确的是()A)双方协商→争端裁决委员会决定→仲裁B)工程师确定→双方协商→争端裁决委员会决定C)工程师确定→争端裁决委员会决定→仲裁D)双方协商→工程师确定→争端裁决委员会决定[单选题]41.根据FIDIC《施工合同条件》，不属于不可预见物质条件的是()A)人为干扰B)不利于施工的气候条件C)图纸未标明的地下障碍物D)与业主提供资料不一致的不良地质条件[单选题]42.某桥梁工程施工，中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基，承包商按照工程师的指示采取了相应的技术施工增加了施工成本20万元，为此提出了索赔，工程师审查索赔发现，桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件，承包商的施工成本节约了3万元，岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好；节约施工成本4万元。根据FIDIC《施工合同条件》，工程师应批准的索赔金额为()万元。A)20B)17C)16D)13[单选题]43.承包商按投标书中承诺的数量和型号的施工机械投放到施工中，工程师发现承包商使用的某些机械影响了工程质量，要求承包商更换。根据FIDIC《施工合同条件》，承包商对此指示()A)可以拒绝执行B)应当执行，但可获得费用补偿C)应当执行，仍可获得费用和利润的补偿D)应当执行，不能获得补偿[单选题]44.某工程施工合同约定的合同竣工日为10月5日。承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书，但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件，按工程师的指示，承包高在10月20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后，11月5日通过了工程竣工验收，根据FIDIC《施工合同条件》，承包商的实际竣工日期应确定为()A)9月5日B)10月5日C)1O月20日D)11月5日[单选题]45.根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为()A)需等待发包人批准B)工程师已拒绝索赔要求C)承包人的索赔要求已成立D)承包人需进一步提交补充索赔证据[单选题]46.《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计合同的设计期限为()A)从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B)从订立合同之日起，至完成工程验收之日止C)从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止D)从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止[单选题]47.某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为()A)工期顺延、给予经济补偿B)工期不予顺延、给予经济补偿C)工期顺延、不给经济补偿D)工期不予顺延、不给经济补偿第2部分：多项选择题，共29题，每题至少两个正确答案,多选或少选均不得分。[多选题]48.关于保证方式的说法，正确的有()A)保证方式有一般保证和连带责任保证B)当事人没有约定保证方式，则为一般保证C)当事人没有约定保证方式，则为连带责任保证D)一般保证是指债务人没有按约定履行债务时，债权人可直接要求保证人履行E)一般保证是指债权人必须首先要求债务人履行[多选题]49.关于抵押的说法，正确的有()A)抵押不转移抵押物的占有B)抵押人不再负有保管抵押物的义务C)抵押人未经抵押权人同意并告知受让人转让物已抵押的情况，转让抵押物的行为无效D)抵押人转让抵押物只需通知抵押权人即可E)抵押人转让抵押物应告知受让人转让物已抵押[多选题]50.施工企业从银行贷款，可作为质押担保的有()A)汽车B)土地C)土地所有权D)支票E)可以转让的商标专用权[多选题]51.以下造成损失的事件中，依据建筑工程一切险的规定，应由保险人支付损失赔偿金的有()A)地震造成的工程损坏B)水灾的淹没损失C)气温变化导致材料变质D)施工机具的自然磨损E)非外力引起的机械本身损坏[多选题]52.《合同法》规定，合同被撤销的法律后果有()A)返还财产B)赔偿损失C)罚款D)记入不良信用名单E)对经办人进行行政处分[多选题]53.关于迟到承诺的说法，正确的有()A)受要约人超过承诺期限发出的承诺，一律视为新要约B)受要约人超过承诺期限发出的承诺，要约人仍可通知该承诺有效C)非受要约人责任延误到达的承诺，仍是有效的承诺D)非受要约人责任延误到达的承诺，要约人可以不接受该承诺E)迟到承诺的法律效力与迟到承诺的原因无关[多选题]54.关于合同中格式条款的说法，正确的有()A)提供格式条款一方应提请对方注意免除其责任的条款B)提供格式条款一方无说明免除其责任条款的义务C)对格式条款的理解发生争议时，应按照通常的理解予以解释D)对格式条款有两种以上解释时，应采纳提供格式条款一方的解释E)在格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款[多选题]55.下列合同中，属于无效合同的有()A)一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同B)以合法形式掩盖非法目的的合同C)约定的质量标准低于国家强制性标准的合同D)必须招标的项目未招标的合同E)订立合同时显失公平的合同[多选题]56.《合同法》规定，合同解除后对当事人双方仍有约束力的条款为()A)履行期限条款B)结算条款C)清理条款D)质量条款E)违约责任条款[多选题]57.关于违约金的说法，正确的有()A)当事人可以约定一定数额的违约金B)当事人不可以约定按损失额计算违约金的方法C)违约金低于违约造成损失的，当事人可以同时请求赔偿损失D)只要约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求增加E)只要约定的违约金高于违约造成的损失，当事人可以请求减少[多选题]58.招标代理机构应具备的条件有()A)招标代理业务B)编制招标文件的能力C)从事招标代理业务的营业场所D)可以作为评标委员会人选的专家库E)专业齐备的评标专家[多选题]59.招标过程中，对投标人进行资格预审的目的有()A)保证投标人具备完成招标工作的能力B)简化招标程序C)减少评标工作量D)降低招标费用E)确保招标人满意的投标人中标[多选题]60.中标通知书发出后，其法律效力约束的对象有()A)招标代理机构B)招标人C)评标委员会D)中标人E)未中标的投标人[多选题]61.关于监理合同性质和特点的说法，正确的是()A)监理合同是委托合同的一种B)监理合同是建设工程合同的一种C)监理合同的标的是服务D)监理合同的标的是工程E)监理合同的工作内容必须符合工程项目建设程序[多选题]62.某项工程项目由于设计错误造成部分工程发生了质量事故，按照《建设工程设计合同》示范文本，设计单位承担的违约责任包括()A)负责修改该部分工程的设计B)免收该部分工程的设计费C)赔偿发包人该部分工程的全部损失D)赔偿发包人该部分工程的一定百分比的损失E)赔偿施工承包人的实际损失[多选题]63.按照《建设工程施工合同（示范文本）》对?设计变更?的规定,下列情况中属于设计变更的有()A)减少合同中的约定的工程量B)删减合同中约定的部分承包工作内容C)提高合同中的约定的部分工程质量标准D)增加附加工作内容E)变更工程有关部分的基线[多选题]64.按照《建设工程施工合同(示范文本）》规定，下列隐蔽工程的检验步骤和要求中，正确的有()A)隐蔽工程施工完毕，承包人进行自检B)自检合格后，书面通知工程师验收C)工程师对通知隐蔽工程验收时间未提出异议，又未按时验收，承包人可继续施工D)在任何情况下未经工程师签字认可，工程部位都不得隐蔽E)隐蔽工程验收合格后，在合同约定时间内工程师未在验收记录上签字，承包人可继续施工[多选题]65.按照《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人出于某种需要希望工程提前竣工，则应完成的工作有()A)向承包人发出要求提前竣工的通知B)与承包人协商签订提前竣工的协议C)负责修改施工计划D)为承包人提供赶工的必要条件E)减少工程质量检测的试验项目[多选题]66.《建设工程施工合同（示范文本）》规定，下列工作中，属于竣工验收必须满足的条件有()A)承包人已完成了合同约定的各项工作B)工程质量监督机构已确认了工程质量合格C)有完整的技术档案和施工管理资料D)承包人签署了工程质量保修书E)设计单位对施工中其签署的设计变更通知书进行了确认[多选题]67.《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人对合同约定质量保修期内的工程缺陷负有保修义务。下列工程缺陷中，修复时承包人不对保修费用承担责任的有()A)工程验收时未发现的施工质量缺陷B)不可抗力造成的工程损坏C)发包人使用工程运行不当造成的损坏D)发包人日常维护不当造成的损坏E)承包人采购的材料质量缺陷造成的损坏[多选题]68.《建设工程施工合同（示范文本）》规定，下列工作，属于发包人义务的有()A)办理施工许可B)办理施工临时用地手续C)施工用电接入现场D)做好施工现场邻近建筑物的保护措施E)提供施工现场的安全防护设施[多选题]69.某工程，合同约定3月10日开工，当年11月10日竣工，3月1日承包人因主要施工机具未能按计划到场，书面向工程师提出延期10天开工的申请，工程师对此申请始终未作任何答复，承包人延至3月20日实际开工，关于承包人竣工责任的说法，正确的有()A)承包人通过赶工在11月10日竣工，赶工费用自行承担B)承包人通过赶工在11月10日竣工，赶工费用由发包人承担C)承包人通过赶工在11月10日竣工，可获得提前竣工奖励D)工程在11月20日竣工，承包人不承担拖期违约责任E)工程在11月20日竣工，承包人应承担拖期违约责任[多选题]70.按照《建设工程施工合同（示范文本）》规定，对发包人和承包人都有约束力的合同文件有()A)中标意向书B)合同专用条款C)有关技术文件D)投标书附件E)施工过程中双方洽商达成的书面协议[多选题]71.某材料采购合同履行过程中，供货方提前30天通过铁路运输将对购材料运抵项目所在地车站，且交付数量多于合同约定的尾差。采购方提货后的支付责任包括()A)及时支付全部货物的货款B)及时支付订购数量的货款C)及时支付订购数量及合理尾差的货款D)按合同约定的到货时间支付订购数量的货款E)在应支付的货款中扣除提前交货期间的保管费用[多选题]72.采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同，承包商最终结算的合同价格与中标价不一致，可能的原因有()A)工程量清单中的工程量不准确B)承包商的投标报价漏缺C)合同内有调价条款D)施工中发生工程变更E)承包商拖期竣工的赔偿[多选题]73.采用FIDIC《施工合同条件》中的?暂列金额?的特点有()A)该笔款额包括在中标通知书注明的?接受的合同款额?内B)属于承包人控制使用的应急费C)工程师有权根据工程进展的实际需要使用该笔款项D)该笔款项的支出只能用于与业主签订施工合同的承包人E)工程竣工结算前，该笔款项可以只使用一部分金额[多选题]74.按照FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，关于分包合同管理的说法，正确的有()A)签订施工合同后，承包商将某部分工程的施工任务交分包商完成，需经过业主同意B)业主应严格审查分包合同条款，保证分包合同与施工合同的一致性C)工程师直接发给分包商的指令，分包商必须立即执行D)承包商对分包商的施工负有监督、管理责任E)工程师对承包商和分包商施工产生的交叉干扰没有协调责任[多选题]75.下列导致承包人索赔的情况中，工程师应批准补偿费用及利润的有()A)延误发放施工图纸B)延误移交施工现场C)施工中由于异常不利的气候条件造成的暂停施工D)施工中遇到有保护价值古迹的暂停施工E)依据工程师提供的错误数据导致的放线错误[多选题]76.《建设工程设计合同》示范文本规定，下列工作中，属于设计单位义务的有()A)组织设计成果鉴定B)参加隐蔽工程验收C)审查外商提供的设备设计图纸D)组织并主持设计交底会E)向有关主管部门办理竣工图纸的审查备案1.答案:A解析:合同法人应当具备以下条件：①依法成立；②有必要的财产或者经费；③有自己的名称、组织机构和场所；④能够独立承担民事责任。本题中投标书即为合同，投标人即为合同法律关系的主体--法人，该题四个选项中，只有选项A具备法人的资格。2.答案:D解析:诉讼是指合同当事人依法请求人民法院行使审判权，审理双方之间发生的合同争议，作出有国家强制保证实现其合法权益、从而解决纠纷的审判活动。3.答案:B解析:在建设工程的过程中，保证是最为常用的一种担保方式。保证这种担保方式必须由第三人作为保证人，由于对保证人的信誉要求比较高，建设工程中的保证人往往是银行，也可能是信用校高的其他担保人，如担保公司。在建设工程中习惯把银行出具的保证称为保函，而把其他保证人出具的书面。保证称为保证书。4.答案:C解析:要约是希望和他人订立合同的意思表示；要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。二者均为明示订立合同的意思表示。5.答案:D解析:要约人可以撤回要约，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或同时到达受要约人；同时，要约也可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。6.答案:B解析:合同成立后，合同中的仲裁条款是独立存在的，合同的无效、变更、解除、终止，不影响仲裁协议的效力。7.答案:D解析:建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。8.答案:D解析:当事人名称或者法定代表人变更不会对合同的效力产生影响。因此，合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。9.答案:C解析:建设工程委托监理合同的专用条件第10条规定：本合同在实施过程中如与国家及本市颁布的新法规有抵触时，按国家当时颁布的新法规执行。本题中施工企业逾期至2011年4月10日提货，应按照当时的政府指导价格4500元/吨付款。10.答案:A解析:债权人转让权利的，应当通知债务人。经通知的，该转让对债务人不发生效力。且转让权利的通知不得撤销，除经受让人同意。债务人将合同的义务全部或部分转移给第三人的必须经债权人的同意。因此债权人转让权利时仅需通知债务人，不需要经债务人同意。11.答案:C解析:当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。12.答案:B解析:按照《合同法》规定，承担违约责任的条件采用严格责任原则，只要当事人有违约行为，即当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件，就应当承担违约责任。严格责任原则还包括，当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当向对方承担违约责任。13.答案:A解析:仲裁的原则包括自愿原则、公平合理原则、仲裁依法独立进行原则和一裁终局原则。其中，自愿原则是指解决合同争议是否选择仲裁方式以及选择仲裁机构本身并无强制力。当事人采用仲裁方式解决纠纷，应当贯彻双方自愿原则，达成仲裁协议。如有一方不同意进行仲裁的，仲裁机构即无权受理合同纠纷。14.答案:A解析:国家计委颁布的《工程建设项目招标范围和规模标准规定》对必须招标的范围作业了进一步细化的规定。要求各类工程项目的建设活动，达到下列标准之一者，必须进行招标：①施工单项合同估算价在200万元人民币以上；②重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上；③勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上。15.答案:B解析:公开招标的优点是，招标人可以在较广的范围内选择中标人，投标竞争激烈，有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价。16.答案:C解析:投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑问题，招标人应及时给予书面解答。招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人保证招标的公开和公平，但不必说明问题的来源。招标人的回答函件作为招标文件的组成部分，如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准。17.答案:D解析:存在细微偏差的投标文件，指投标文件基本上符合招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。属于存在细微偏差的投标书，可以书面要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。本题情况为细微偏差的投标文件，而D选项中书面澄清修改承诺的施工工期，改变了投标文件的实质性内容。18.答案:A解析:招标人应该根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人并退还他们的投标保证金或保函。因此，确定中标人的权利属于招标人。19.答案:B解析:评标价法是指评审过程中以该标书的报价为基础，将报价之外需要评定的要素按预先规定的折算办法换算为货币价值，根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上增加或扣减一定金额，最终构成评标价格。因此?评标价?既不是投标价也不是中标价，只是用价格指标作为评审标书优劣的衡量方法，评标价最低的投标书为最优。本题甲投标人的评标价最低，排序为第一，而定标签订合同时，仍以报价作为中标的合同价，因此合同价为7080万元。20.答案:D解析:监理人的义务包括：①监理人在履行合同的义务期间，应运用合理的技能认真勤奋地工作，公正地维护有关方面的合法权益；②合同履行期间应按合同约定派驻足够的人员从事监理工作；③在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、合同业务有关的保密资料；④任何由委托人提供的供监理人使用的设施和物品都属于委托人的财产，监理工作完成或中止时，应将设施和剩余物品归还委托人；⑤非经委托人书面同意，监理人及其职员不应接受委托监理合同约定以外的与监理工程有关的报酬，以保证监理行为的公正性；⑥监理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动；⑦在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，亦不得泄露设计、承包等单位申明的秘密；⑧负责合同的协调管理工作。21.答案:B解析:在合同履行过程中，任何一方对另一方负有责任时的赔偿原则是：①委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失；②因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额不应超出监理酬金总额（除去税金）；③当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出。结合题干分析可得，B选项是正确的。22.答案:A解析:由于设计人完成设计工作的主要地点不是施工现场，因此，发包人有义务为设计人在现场工作期间提供必要的工作、生活方便条件。发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供的方便条件可能涉及工作、生活、交通等方面的便利条件，以及必要的劳动保护装备。23.答案:D解析:设计标准可以高于国家规范的强制性规定，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。24.答案:B解析:初步设计文件应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要。而B项为施工图设计应当满足的需要。25.答案:B解析:发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由承包人负责检查试验，费用由发包人负责。26.答案:B解析:工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。工程师接到承包人的请求验收通知后，应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验。如果工程师不能按时进行验收，应在承包人通知的验收时间前24小时，以书面形式向承包人提出延期验收要求，但延期不能超过48小时。若工程师未能按以上时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收。本次检验视为工程师在场情况下进行的验收，工程师应承认验收记录的正确性。本题中的管道工程即为隐蔽工程，因此必须按照隐蔽工程的检验程序。27.答案:C解析:分包商应承担并履行与分包工程有关的主合同规定承包商的所有义务和责任，保障承包商免于承担由于分包商的违约行为，业主根据主合同要求承包商负责的损害赔偿或任何第三方的索赔。如果发生此类情况，承包商可以从应付给分包商的款项中扣除这笔金额，且不排除采用其他方法弥补所受到的损失。本题中由于分包人赶工措施的缺陷，导致出现严重的质量事故，因此损失应该由分包人承担。28.答案:C解析:根据暂停施工的管理程序，承包人实施工程师做出的处理意见后，可提出书面复工要求。工程师应当在收到复工通知后的48小时内给予相应的答复。如果工程师未能在规定的时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可以自行复工。29.答案:B解析:发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见。竣工验收合格的工程移交给发包人运行使用，承包人不再承担工程保管责任。本题中承包人的工程并未验收合格，因此在工程缺陷修改完成前，工程的保护和照管责任应由承包人负责。30.答案:D解析:因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期。本题中两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工，但在过程中受到了干扰，是工程师指令失误造成的，停工责任在发包人，因此甲承包人的停工损失应由发包人给予补偿，合同工期相应顺延。31.答案:C解析:开工前，合同双方应当做好其他各项准备工作。发包人应当按照专用条款的规定使施工现场具备施工条件、开通施工现场公共道路。因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期。发包人压当赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期。32.答案:A解析:根据施工合同范本通用条件的规定，属于发包人违约或者是应当由发包人承担的风险时，工期延误责任由发包人承担，工期可以相应顺延，反之，如果造成工期延误的原因是承包人的违约或者应当由承包人承担的风险，则工期不能顺延。本题中的工期延误的责任是施工方案的缺陷，属于应当由承包人承担的风险。33.答案:B解析:工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。34.答案:C解析:施工合同范本中将工程变更分为工程设计变更和其他变更两类。其他变更是指，合同履行中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更。35.答案:D解析:承包人在材料设备到货前24小时应通知工程师共同进行到货清点。36.答案:A解析:数量验收的方法主要包括：衡量法、理论换算法和查点法。其中的衡量法，即根据各种物资不同的计量单位进行检尺、检斤，以衡量其长度、面积、体积、重量是否与合同约定一致。如胶管衡量其长度；钢板衡量其面积；木材衡量其体积；钢筋衡量其重量等。本题验收物资为钢板，故应用衡量法。37.答案:D解析:供货方交付货物的数量少于合同的规定，采购方拒付少交部分的货款，即只需支付实际交付数量的货款。如果因供货方的原因导致不能全部或部分交货，应按合同约定的违约金比例乘以不能交货部分货款计算违约金。38.答案:D解析:履约保函的保证期限为从工程开工之日起，至颁发履约证书日止。39.答案:D解析:合同有效期为自合同签字日起至承包商提交给业主的?结清单?生效日止。40.答案:C解析:解决合同争议的程序如下：①提交工程师决定；②提交争端裁决委员会决定；③双方协商；④仲裁。41.答案:B解析:不可预见物质条件的范围包括：承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、人为干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件，但不包括气候条件。42.答案:D解析:工程师在接到正式索赔报告以后，认真研究承包人报送的索赔资料。首先在不确认责任归属的情况下，客观分析事件发生的原因，重温合同的有关条款，研究承包人的索赔证据，并检查他的同期记录。其次通过对事件的分析，工程师再依据合同条款划清责任界限，必要时还可以要求承包人进一步提供补充资料。尤其是对承包人与发包人或工程师都负有一定责任的事件影响，更应划出各方应该承担合同责任的比例。最后再审查承包人提出的索赔补偿要求，剔除其中的不合理部分，拟定自己计算的合理索赔款额和工期顺延天数。本题承包商按照工程师的指示采取了相应的技术施工，增加了施工成本20万元，属于工程师要承担一定责任的事件。经过仔细分析，工程师剔除了7万元不合理款项，则实际赔偿为20-7=13(万元)。43.答案:D解析:若工程师发现承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时，有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担。44.答案:A解析:在竣工验收阶段，有时也会出现施工已达到竣工条件，但由于不应由承包商负责的主观或客观原因不能进行竣工检验。针对此种情况，工程师应以本该进行竣工检验日签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。工程虽已接收，仍应在缺陷通知期内进行补充检验。当竣工检验条件具备后，承包商应在接到工程师指示进行竣工试验通知的14天内完成检验工作。本题中承包商在规定时间内完成了检验工作，并通过了工程竣工验收，因此实际竣工日为工程竣工验收通过，承包人送交验收报告的日期。本题中应为9月5日。45.答案:C解析:《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，如果在28天内既未予答复，也未对承包人作进一步要求的话，则视为承包人提出的该项索赔要求已经认可。46.答案:D解析:设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效；在合同正常履行的情况下，工程施工完成竣工验收工作，或委托专业建设工程设计完成施工安装验收，设计人为合同项目的服务结束。@jin47.答案:A解析:无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。@##48.答案:ACE解析:保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。在具体合同中，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证是指当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。49.答案:ADE解析:抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况。否则，该转让行为无效。50.答案:DE解析:可以质押的权利包括：①汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单；②依法可以转让的股份、股票；③依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权④依法可以质押的其他权利。A项，汽车为抵押物，排除。51.答案:AB解析:保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：①自然事件，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；②意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。52.答案:AB解析:合同被撤销后的法律后果与合同无效的法律后果相同，也是返还财产，赔偿损失，追缴财产、收归国有三种。53.答案:BCD解析:超过承诺期限到达要约人的承诺，按照迟到的原因不同，《合同法》对承诺的有效性作出了不同的区分：①受要约人超过承诺期限发出的承诺。除非要约人及时通知受要约人该承诺有效，否则该超期的承诺视为新要约，对要约人不具备法律效力。②非受要约人责任原因延误到达的承诺。受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情况能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过了承诺期限。对于这种情况，除非要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺，否则承诺有效。54.答案:AC解析:提供格式条款的一方应当遵循公平的原则确定当事人之间的权利义务关系，并采取合理的方式提请对方注意免除或限制其责任的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常的理解予以解释，对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款的一方的解释。在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款。55.答案:ABC解析:属于无效合同的情形有：①一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同；②恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同；③以合法形式掩盖非法目的的合同；④损害社会公共利益；⑤违反法律、行政法规的强制性规定的合同。56.答案:BC解析:合同解除后，合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。57.答案:ADE解析:当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失额的赔偿办法。约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加；约定违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。58.答案:ABCD解析:招标代理机构应具备的基本条件包括：①有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；②有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力；③有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的?专家库?。59.答案:ACE解析:公开招标时设置资格预审程序，一是保证参与投标的法人或组织在资质和能力等方面能够满足完成招标工作的要求；二是通过评审优选出综合实力较强的一批申请投标人，再请他们参加投标竞争，以减小评标的工作量。60.答案:BD解析:中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，招标人改变中标结果或中标人拒绝签订合同均要承担相应的法律责任。61.答案:ACE解析:监理合同是委托合同的一种，除具有委托合同的共同特点外，还具有以下特点：①监理合同的当事人双方应当是具有民事权力能力和民事行为能力、取得法人资格的企事业单位、其他社会组织，个人在法律允许的范围内也可以成为合同当事人；②监理合同委托的工作内容必须符合工程项目建设程序，遵守有关法律、行政法规；③委托监理合同的标的是服务。62.答案:ABD解析:由于设计错误承担的违约责任如下：作为设计人的基本义务，应对设计资料及文件中出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的，还应根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。63.答案:AE解析:工程师指示的设计变更包括：①更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；②增减合同中约定的工程量；③改变有关工程的施工时间和顺序；④其他有关工程变更需要的附加工作。64.答案:ABCE解析:隐蔽工程的检验程序如下：①承包人自检。工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。②共同检验。工程师接到承包人的请求验收通知后，应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验。若工程师未能按时间要求提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收。承包人经过验收的检查、试验程序后，将检查、试验记录送交工程师。本次检验视为工程师在场情况下进行的验收，工程师应承认验收记录的正确性。经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。65.答案:ABD解析:施工中如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，应与承包人协商，双方达成一致后签订提前竣工协议，作为合同文件的组成部分。提前竣工协议应包括以下方面的内容：①提前竣工的时间；②发包人为赶工应提供的方便条件；③承包人在保证工程质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施；④提前竣工所需的追加合同价款等。66.答案:ACDE解析:竣工验收需要满足的条件包括：①完成工程设计和合同约定的各项内容；②施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求