建设工程承诺书

PAGEPAGE1建设工程承诺书甲方：建设单位名称乙方：施工单位名称鉴于甲方拟对项目名称（以下简称“本项目”）进行建设，乙方愿意承担本项目的施工任务，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，达成如下承诺：一、乙方承诺1.1乙方保证具备完成本项目所需的资质、技术力量和施工经验，确保施工质量符合国家相关标准和规定。1.2乙方承诺按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工，并严格按照施工进度计划完成各阶段施工任务。1.3乙方保证在施工过程中遵守国家安全生产的法律、法规和标准，采取有效措施确保施工现场的安全，防止事故发生。1.4乙方承诺按照合同约定的工期完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。二、甲方承诺2.1甲方保证按照合同约定及时支付乙方施工款项，不得无故拖延或拒付。2.2甲方应提供施工所需的设计图纸、技术规范和其他相关资料，并保证其准确性和完整性。2.3甲方应协助乙方办理施工所需的各类手续和批文，包括但不限于施工许可证、环保手续等。2.4甲方应提供施工所需的场地、水、电等基础设施，并保证其正常使用。三、违约责任3.1如乙方违反本承诺书的约定，导致施工质量不符合合同要求或发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任和违约责任。3.2如甲方违反本承诺书的约定，导致施工进度延误或施工款项支付不及时，甲方应承担相应的法律责任和违约责任。四、争议解决4.1双方在履行本承诺书过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、其他5.1本承诺书自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。5.2本承诺书未尽事宜，可由双方另行协商补充。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：________________2024带目录带附件详细版-建设工程承诺书目录一、前言二、承诺范围三、乙方承诺四、甲方承诺五、违约责任六、争议解决七、其他八、附件一、前言鉴于甲方拟对项目名称（以下简称“本项目”）进行建设，乙方愿意承担本项目的施工任务，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，达成如下承诺：二、承诺范围本承诺书适用于甲方与乙方在项目名称的建设工程中的合作关系，包括但不限于施工质量、进度、安全等方面的承诺。三、乙方承诺3.1乙方保证具备完成本项目所需的资质、技术力量和施工经验，确保施工质量符合国家相关标准和规定。3.2乙方承诺按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工，并严格按照施工进度计划完成各阶段施工任务。3.3乙方保证在施工过程中遵守国家安全生产的法律、法规和标准，采取有效措施确保施工现场的安全，防止事故发生。3.4乙方承诺按照合同约定的工期完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。四、甲方承诺4.1甲方保证按照合同约定及时支付乙方施工款项，不得无故拖延或拒付。4.2甲方应提供施工所需的设计图纸、技术规范和其他相关资料，并保证其准确性和完整性。4.3甲方应协助乙方办理施工所需的各类手续和批文，包括但不限于施工许可证、环保手续等。4.4甲方应提供施工所需的场地、水、电等基础设施，并保证其正常使用。五、违约责任5.1如乙方违反本承诺书的约定，导致施工质量不符合合同要求或发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任和违约责任。5.2如甲方违反本承诺书的约定，导致施工进度延误或施工款项支付不及时，甲方应承担相应的法律责任和违约责任。六、争议解决6.1双方在履行本承诺书过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他7.1本承诺书自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本承诺书未尽事宜，可由双方另行协商补充。八、附件（此处为附件内容，可根据实际情况添加）甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：________________附件列表：1.施工图纸2.技术规范3.施工方案4.施工进度计划5.安全生产法律、法规和标准6.施工许可证7.环保手续8.付款凭证9.工程变更单10.工程验收报告违约行为罗列及认定：1.乙方未能按照合同约定的质量标准完成施工任务。2.乙方未能按照合同约定的进度完成施工任务。3.乙方未能遵守安全生产的法律、法规和标准，导致安全事故发生。4.甲方未能按照合同约定及时支付施工款项。5.甲方未能提供完整、准确的施工图纸和技术规范。6.甲方未能协助乙方办理施工所需的手续和批文。法律名词及解释：1.违约责任：指合同当事人违反合同义务所应承担的法律责任。2.诉讼：指当事人通过法院解决合同争议的程序。3.施工质量：指施工成果符合国家相关标准和规定的要求。4.工期：指合同约定的完成施工任务所需的时间。5.安全生产：指在施工过程中遵守法律、法规和标准，采取有效措施确保施工现场的安全。实际执行过程中可能遇到的相关问题及注意事项：1.设计变更：在施工过程中，可能会出现设计变更的情况，双方应就变更内容进行充分沟通，并签订工程变更单。2.进度延误：乙方应密切关注施工进度，如遇特殊情况导致进度延误，应及时通知甲方，并采取补救措施。3.质量问题：甲方应对施工质量进行监督，如发现问题，应及时与乙方沟通，并要求乙方进行整改。4.付款延迟：甲方应按照合同约定及时支付施工款项，如遇特殊情况导致付款延迟，应及时通知乙方，并与乙方协商解决。解决方法：1.对于设计变更，双方应签订工程变更单，明确变更内容、影响范围和费用调整等。2.对于进度延误，乙方应采取加班、增加人力和设备等措施加快施工进度，并与甲方沟通协商解决。3.对于质量问题，甲方有权要求乙方进行整改，乙方应积极配合，确保施工质量符合要求。4.对于付款延迟，甲方