建设工程施工合同范本实例分析中介优先版

建设工程施工合同范本实例分析中介优先版建设工程施工合同范本实例分析中介优先版建设工程施工合同范本实例分析中介优先版建设工程施工合同范本实例分析中介优先版合同编号：_______合同签订日期：_______甲方（发包方）：_______地质：_______法定代表人：_______联系方式：_______乙方（承包方）：_______地质：_______法定代表人：_______联系方式：_______一、工程概述1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程范围：包括但不限于土建、安装、装修、绿化等施工内容。1.4工程质量：按照国家及行业相关标准执行，确保达到优良标准。1.5工程期限：自合同签订之日起_______天内完成。二、合同价款2.1合同总价款为人民币_______元（大写：_______元整）。2.2付款方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的_______%作为预付款；工程进度达到_______%时，甲方支付乙方合同总价款的_______%；工程完工验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同总价款。三、甲乙双方的权利与义务3.1甲方权利与义务：（1）按照约定向乙方支付合同价款。（2）提供施工所需的场地、水电等基础设施。（3）对工程质量、进度、安全等方面进行监督检查。（4）协调解决施工过程中出现的问题。3.2乙方权利与义务：（1）按照约定完成施工任务，确保工程质量、进度、安全。（2）对施工人员进行管理，确保施工人员遵守国家法律法规及甲方相关规定。（3）配合甲方进行工程验收。（4）承担因施工过程中造成的损失及责任。四、违约责任4.1甲方违约：（1）甲方未按约定支付合同价款的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的_______%。（2）甲方无故中途要求停工的，应向乙方支付合同总价款的_______%作为赔偿。4.2乙方违约：（1）乙方未按约定完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的_______%。（2）乙方施工过程中出现质量、安全事故的，应承担相应责任及赔偿。五、争议解决5.1本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程完工验收合格之日止。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______甲方代表（签名）：_______乙方代表（签名）：_______签订日期：_______年_______月_______日==本合同更广泛的场景，特设场景及条款==一、五种特殊的应用场合及注意事项1.家庭装修应用场合：小明家的房子需要装修，他找到了一家装修公司，双方准备签订合同。注意事项：在合同中明确装修的具体内容、材料品牌、施工期限等，确保双方权益。2.商业建筑翻新应用场合：老张的商场需要进行翻新，他找到了一家具备资质的施工队，准备签订合同。注意事项：明确工程范围、工程质量标准、付款方式等，确保工程顺利进行。3.乡村道路修建应用场合：李村长为了方便村民出行，决定修建一条乡村道路，找到了一家施工单位，准备签订合同。注意事项：明确道路长度、宽度、路面材料、施工期限等，确保道路质量。4.校园设施建设应用场合：学校需要建设一座新的教学楼，找到了一家施工单位，准备签订合同。注意事项：明确教学楼的设计方案、施工标准、工程进度等，确保教学楼质量及安全。5.工业园区建设应用场合：某地政府决定开发一个工业园区，找到了一家具备实力的建筑公司，准备签订合同。注意事项：明确园区规划、配套设施、施工期限等，确保园区建设顺利进行。二、实际操作过程中遇到的问题及解决办法1.问题：施工过程中，甲方发现乙方使用的材料与合同约定的不符。解决办法：甲方应立即与乙方沟通，要求乙方按照合同约定更换材料。如乙方不配合，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除合同。2.问题：乙方施工进度严重滞后，导致工程延期。解决办法：甲方应与乙方沟通，了解原因，并提出整改要求。如乙方在规定时间内未能整改，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除合同。3.问题：工程验收时，甲方发现工程质量存在问题。解决办法：甲方应立即与乙方沟通，要求乙方整改。如乙方拒绝整改或整改后仍不符合要求，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除合同。4.问题：甲方未按约定支付合同价款。解决办法：乙方应与甲方沟通，催促甲方支付款项。如甲方拒不支付，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权暂停施工。1.工程图纸：双方需要一份详细的工程图纸，上面标注了工程的各项细节，以免施工过程中出现误会。2.材料清单：列出乙方施工过程中需要使用的所有材料，包括品牌、规格、数量等，以便甲方监督。3.工程进度表：详细记录工程各阶段的完成时间，以便双方了解工程进度。4.验收标准：明确工程质量验收的标准，以免验收时出现争议。5.违约金支付凭证：如一方违约，另一方需要提供违约金支付凭证，以便双方了解违约责任的履行情况。施工合同真重要，条款内容要记牢。甲方乙方要分明，权利义务要知晓。工程概况第一条，名称地点范围好。质量标准要达标，工程期限不能超。合同价款第二项，付款方式要协商。预付款和进度款，验收合格付清账。双方义务第三条，甲方乙方各负责。提供场地和水电，监督检查不能少。违约责任第四点，甲方乙方要记全。未付款项要罚金，中途停工要赔款。争议解决第五条，友好协商是首选。协商不成走法院，公平公正来解决。其他约定第六项，