水利工程停工补偿合同

PAGEPAGE1水利工程停工补偿合同甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订的《水利工程承包合同》（以下简称“原合同”），鉴于乙方在履行原合同过程中发生停工，为明确双方的权利义务，经双方友好协商，特订立本合同。第一条原合同概况1.1原合同项目名称：________1.2原合同项目地点：________1.3原合同项目内容：________1.4原合同工期：____年____月____日至____年____月____日第二条停工原因乙方在履行原合同过程中，由于以下原因导致工程停工：2.1自然灾害；2.2政府政策调整；2.3甲方原因；2.4不可抗力因素。第三条停工时间乙方自____年____月____日至____年____月____日停工，共计____天。第四条补偿金额4.1甲方同意按照原合同约定的工程进度支付乙方停工期间的工程款；4.2甲方同意支付乙方停工期间的人员窝工费、设备租赁费、材料保管费等实际损失，具体金额为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。第五条支付方式5.1甲方应在本合同签订之日起____个工作日内，将补偿金额一次性支付给乙方；5.2乙方指定收款账户为：开户行：________，账户名称：________，账号：________。第六条违约责任6.1甲方未按照本合同约定支付补偿金额的，应承担逾期付款的违约责任，按照中国人民银行同期贷款利率支付逾期期间的利息；6.2乙方未按照本合同约定履行相关义务的，应承担违约责任，向甲方支付相当于补偿金额____%的违约金。第七条争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________代表（签名）：________代表（签名）：________签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日附件：原合同扫描件2024带目录带附件详细版-水利工程停工补偿合同目录1.引言2.合同双方3.原合同概况4.停工原因5.停工时间6.补偿金额7.支付方式8.违约责任9.争议解决10.合同效力11.附件正文1.引言本合同旨在规范和明确甲方（委托方）与乙方（承包方）在原合同履行过程中因停工所产生的补偿问题，确保双方权益得到合理保障。2.合同双方甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________3.原合同概况3.1原合同项目名称：________3.2原合同项目地点：________3.3原合同项目内容：________3.4原合同工期：____年____月____日至____年____月____日4.停工原因乙方在履行原合同过程中，由于以下原因导致工程停工：4.1自然灾害；4.2政府政策调整；4.3甲方原因；4.4不可抗力因素。5.停工时间乙方自____年____月____日至____年____月____日停工，共计____天。6.补偿金额6.1甲方同意按照原合同约定的工程进度支付乙方停工期间的工程款；6.2甲方同意支付乙方停工期间的人员窝工费、设备租赁费、材料保管费等实际损失，具体金额为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。7.支付方式7.1甲方应在本合同签订之日起____个工作日内，将补偿金额一次性支付给乙方；7.2乙方指定收款账户为：开户行：________，账户名称：________，账号：________。8.违约责任8.1甲方未按照本合同约定支付补偿金额的，应承担逾期付款的违约责任，按照中国人民银行同期贷款利率支付逾期期间的利息；8.2乙方未按照本合同约定履行相关义务的，应承担违约责任，向甲方支付相当于补偿金额____%的违约金。9.争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________代表（签名）：________代表（签名）：________签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日11.附件附件：原合同扫描件附件列表：1.原合同扫描件2.工程进度报告3.停工通知4.补偿金额计算明细5.支付凭证6.违约金计算明细7.争议解决协议违约行为罗列及认定：1.甲方未按时支付补偿金额：甲方未在本合同约定的时间内支付补偿金额，经乙方书面催告后仍未支付的，视为甲方违约。2.乙方未履行相关义务：乙方未按照本合同约定履行相关义务，经甲方书面催告后仍未改正的，视为乙方违约。法律名词及解释：1.停工补偿：指由于不可抗力或其他原因导致工程停工，甲方应向乙方支付的补偿金额。2.违约责任：指合同当事人违反合同义务所应承担的法律责任。3.争议解决：指合同当事人在履行合同过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.停工原因的认定：在停工发生时，双方应共同确认停工原因，并留存相关证据，以便于后续补偿金额的确定。2.补偿金额的计算：双方应按照合同约定和相关法律法规的规定，合理计算补偿金额，避免产生争议。3.支付时间的约定：双方应明确支付补偿金额的时间，并严格按照约定执行，避免逾期付款导致的违约责任。4.违约金的计算：双方应明确违约金的计算方法和标准，并在违约行为发生时，按照约定计算违约金，避免产生争议。5.争议解决的途径：双方应选择合适的争议解决途径，并在合同中明确约定，以便于争议的及时解决。适