【多条款多场景】建设工程施工合同(江苏版)

【多条款多场景】建设工程施工合同(江苏版)-PAGE【多条款多场景】建设工程施工合同(江苏版)-PAGE建设工程施工合同(江苏版)合同编号：________甲方（业主）：________乙方（承包人）：________根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行________（工程名称）施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：________1.2工程地点：________1.3工程内容：________1.4工程规模：________1.5工程承包方式：________1.6工程质量标准：________二、合同价款2.1合同总价款为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。2.2合同价款支付方式：________三、施工期限3.1工程施工期限自________年________月________日起至________年________月________日止。3.2乙方应按照约定的施工期限完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。四、工程质量4.1乙方应按照国家有关施工质量验收规范和标准进行施工，确保工程质量符合约定的质量标准。4.2乙方应建立健全质量保证体系，加强施工过程中的质量管理，甲方有权对乙方施工过程进行监督、检查。五、安全生产5.1乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和规章制度，加强安全生产管理，确保施工安全。5.2乙方应按照甲方的要求，采取必要的安全防护措施，确保施工现场的安全。六、合同变更、解除和终止6.1在施工过程中，如甲方要求变更工程内容、规模、质量标准等，甲乙双方应签订书面变更协议。6.2在施工过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法继续履行，甲乙双方应协商解决，可依法解除或终止合同。七、违约责任7.1甲方违约责任：（1）甲方未按约定支付合同价款的，应按逾期支付金额的________%向乙方支付违约金。（2）甲方未按约定提供施工场地、施工条件等，导致乙方无法正常施工的，应承担相应责任。7.2乙方违约责任：（1）乙方未按约定施工期限完成工程的，应按逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方法为：________。（2）乙方施工过程中出现质量问题，应负责修复，并承担因此产生的费用。八、争议解决8.1本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________甲方代表（签字）：________乙方代表（签字）：________签订日期：________年________月________日签订地点：________建设工程施工合同（江苏版）应用场合及注意事项1.家庭装修应用场合：张先生想将自己的房子进行装修，于是找了一家装修公司。此时，张先生与装修公司签订的合同就属于建设工程施工合同。注意事项：（1）在合同中明确装修的具体内容、材料、工艺等，避免施工过程中产生纠纷。（2）约定施工期限，确保装修公司按时完成工程。（3）明确工程质量标准，以保证装修质量。2.商业综合体建设应用场合：某地产公司投资建设一座商业综合体，与施工单位签订建设工程施工合同。注意事项：（1）在合同中明确商业综合体的具体规模、层数、功能分区等。（2）约定工程质量标准，确保商业综合体符合国家安全规定。（3）明确工程款的支付方式及时间，确保施工单位按时收到款项。3.公共设施建设应用场合：政府投资建设一座公园，与施工单位签订建设工程施工合同。注意事项：（1）在合同中明确公园的具体规模、绿化面积、设施等。（2）约定工程质量标准，确保公园符合国家安全规定。（3）明确工程款的支付方式及时间，确保施工单位按时收到款项。4.旧房改造应用场合：某小区进行老旧房屋改造，与施工单位签订建设工程施工合同。注意事项：（1）在合同中明确改造的具体内容，如外墙粉刷、防水层修复等。（2）约定施工期限，确保施工单位按时完成改造工程。（3）明确工程质量标准，以保证改造质量。5.工业厂房建设应用场合：某企业投资建设一座工业厂房，与施工单位签订建设工程施工合同。注意事项：（1）在合同中明确工业厂房的具体规模、车间数量、生产线布局等。（2）约定工程质量标准，确保工业厂房符合国家安全规定。（3）明确工程款的支付方式及时间，确保施工单位按时收到款项。在实际操作过程中，会遇到的相关问题及注意事项：1.工程变更：在施工过程中，甲方可能会要求变更工程内容、规模等。此时，甲乙双方应签订书面变更协议，明确变更内容、费用及工期等。2.工期延误：乙方应按照约定的施工期限完成工程。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。为避免工期延误，乙方应加强项目管理，确保施工进度。3.质量问题：乙方应按照国家有关施工质量验收规范和标准进行施工，确保工程质量符合约定的质量标准。如出现质量问题，乙方应负责修复，并承担因此产生的费用。4.安全生产：乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和规章制度，加强安全生产管理，确保施工安全。甲方有权对乙方施工过程进行监督、检查。5.合同解除：在施工过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法继续履行，甲乙双方应协商解决，可依法解除或终止合同。原始合同所需要的所有详细的附件：1.工程图纸：包括平面图、立面图、剖面图等，用于明确工程的具体内容和规模。2.工程量清单：详细列出工程所需的材料、设备、人工等，用于计算工程款。3.工程进度计划：明确施工过程中的各个阶段及完成时间，用于监督施工进度。4.质量验收标准：明确工程质量的具体要求，用于验收工程质量。5.安全生产措施：包括施工现场的安全防护措施、应急预案等，用于确保施工安全。6.变更协议：用于记录施工过程中的工程变更内容、费用及工期等。7.工程款支付凭证：用于证明甲方已按照约定支付工程款。施工合同真重要，条款内容要记牢。甲方乙方要分明，工程信息要写清。施工期限要约定，逾期违约金要付。工程质量要达标，验收规范要遵守。安全生产放首位，安全措施要落实。变更合同要协商，白纸黑字写清楚。支付条款要明确，