农村房屋楼顶防水施工合同合集3篇

农村房屋楼顶防水施工合同(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。甲方：*******乙方：*******依据其它有关法律、法规，遵循公平、自愿、诚恳守信的原则。双方就本楼顶防水工程施工事项协商全都，订立本合同，供双方共同遵守。一、工程概况1、工程地点：*******2、工程名称：*******3、工程内容：在原有基础上新做一层SBS改性沥青防水卷材施工，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包平安、包进度、包文明施工。三、主材选用及工程价款等：1、选用材质：乙方在施工前必需供应材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工2、全部包工包料，单价为***元/平方。3、面积：按甲方确认的实做面积结算。四、工期：按甲方项目部所支配的进度施工。五、工程质量：1、工程质量标准：合格工程质量标准。2、承包人施工质量必需达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必需符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-2000)，防水施工所用的材料必需有产品合格证书和性能检测报告。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。六、合同价款与支付方式按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积***元。不再另计任何费用。达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严峻滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。七、甲方根据合同商定的期限和方式支付合同价款。八、其他事项：1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。2、本合同一式两份，经双方签字盖章后即生效。甲方：*****乙方：******年***月***日***年***月***日农村房屋楼顶防水施工合同(第二篇)农村房屋楼顶防水施工合同ContractforWaterproofingConstructionofRuralHouseRoofs合同编号：ContractNumber:甲方（雇主）：乙方（承包商）：PartyA(Employer)PartyB(Contractor):在确保双方合法权益的基础上，甲乙双方经友好协商，就农村房屋楼顶防水施工事宜达成如下合同：摘要：本合同旨在明确甲乙双方在农村房屋楼顶防水施工过程中的权责，确保施工质量，保障双方利益，并规定了合同履行的相关事宜。本合同涉及的具体内容如下：1.合同目的和范围2.工程概况3.工期及交付4.价格及付款方式5.质量标准及保修6.违约责任7.解决争议8.合同变更或终止9.其他合同正文：第一条：合同目的和范围甲方聘请乙方为农村房屋楼顶防水施工提供服务，乙方同意接受甲方的委托，在规定的时间内完成目标。第二条：工程概况详细描述房屋楼顶防水施工的具体要求和规格，包括使用材料、施工方法和工艺要求等。第三条：工期及交付1.双方约定的工期为______（起始日期至交付日期）。2.甲方负责提供施工所需的全部资料和条件。3.乙方应按时完成施工任务，并按照要求提交相关验收报告。第四条：价格及付款方式1.乙方为本施工服务按约定收取价格，价格为__________。2.付款方式:(1)甲方应在工程开始前支付_____%的合同金额作为预付款。(2)甲方应在工程完工后___天内支付合同余款。第五条：质量标准及保修1.施工质量应符合国家及相关行业的标准和规定。2.乙方对施工所使用的材料提供合格证明，并承诺在工程完工后提供一定期限的质量保修。第六条：违约责任1.如一方未履行合同规定的义务，应向对方支付违约金。2.合同解除后，双方应根据实际损失进行赔偿。第七条：解决争议双方在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决；协商不能达成一致时，可依法向有管辖权的法院提起诉讼。第八条：合同变更或终止1.合同变更应经双方书面同意，并签订变更协议。2.双方如需终止合同，应提前____天书面告知对方。第九条：其他本合同未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。甲方（雇主）签名：日期：PartyA(Employer)SignatureDate乙方（承包商）签名：日期：PartyB(Contractor)SignatureDate农村房屋楼顶防水施工合同(第三篇)农村房屋楼顶防水施工合同甲方（委托方）：姓名/名称：联系地址：联系电话：乙方（承包方）：姓名/名称：联系地址：联系电话：根据双方自愿，经充分协商，达成以下合同，共同遵守并执行：一、工程概况1.1项目名称：农村房屋楼顶防水施工1.2工程地点：（填写具体地址）1.3工程内容：（详细描述工程范围和内容）二、合同价格2.1总工程款：（填写具体金额）2.2结算方式：（填写具体支付方式和结算周期）三、工期与质量要求3.1工期：（填写工程开始时间和完成时间）3.2质量要求：乙方承诺按照相关规范和标准进行施工，确保工程质量符合安全、可靠、耐用等要求。四、责任和义务4.1甲方责任：提供工程所需资金、材料等，并配合乙方进行施工。4.2乙方责任：按照约定要求，按时保质完成工程，并对施工过程中发生的人员伤亡和财产损失承担相应责任。4.3双方共同遵守相关法律法规，保障施工过程中的环保、安全等要求。五、变更和解决纠纷5.1双方同意，在未经协商一致的情况下，不得擅自变更合同内容。5.2如发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.3合同解释权归双方共同所有。六、违约责任6.1如违反合同规定，一方应向对方支付违约金，违约金的具体金额在合同另行约定。6.2如因一方违约导致对方遭受经济损失，违约方应承担相应赔偿责任。七、其他条款7.1本合同自双方签字