【含附件】外墙保温与真石漆工程施工合同范本

【含附件】外墙保温与真石漆工程施工合同范本-PAGE【含附件】外墙保温与真石漆工程施工合同范本-PAGE外墙保温与真石漆工程施工合同范本合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：外墙保温与真石漆工程施工。第二条工程质量2.1乙方应按照国家相关标准、规范和设计文件要求进行施工，确保工程质量。2.2乙方应提供材料、设备的质量保证书、合格证等相关资料，并接受甲方及有关部门的检查。第三条工程期限3.1工程期限为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。3.2乙方应按照约定的工程期限完成工程，若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。第四条工程价款4.1工程价款为人民币_______元（大写：_______元整）。4.2甲方支付工程进度款，具体支付方式为：_______。4.3工程竣工后，乙方提供完整、准确的竣工资料，甲方进行验收，验收合格后支付剩余工程价款。第五条材料供应5.1乙方应按照设计文件和施工要求，自行采购符合国家标准的材料、设备。5.2乙方采购的材料、设备应接受甲方的检查，甲方有权要求乙方更换不合格的材料、设备。第六条工程变更6.1在施工过程中，若甲方要求变更设计，乙方应按照甲方要求进行施工。6.2因工程变更导致工程价款、工程期限发生变化，甲乙双方应另行协商确定。第七条工程验收7.1工程竣工后，乙方应向甲方提供完整、准确的竣工资料。7.2甲方应在收到乙方提供的竣工资料后_______日内组织验收，验收合格后办理竣工手续。第八条违约责任8.1乙方未能按照约定的工程期限完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：_______。8.2乙方提供的材料、设备不符合国家标准，甲方有权要求乙方更换，由此导致的工期延误和费用增加由乙方承担。第九条争议解决9.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第_______种方式解决：（1）提交_______仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院起诉。第十条其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________签订日期：_______年_______月_______日一、五种特殊的应用场合及注意事项1.乡村自建房乡下人盖房子，图个省心省力，找施工队做外墙保温和真石漆。这时候合同得改改，得加一条，乙方得保证施工过程中不影响左邻右舍，毕竟乡里乡亲的，别弄出矛盾来。还有，材料得用环保的，不能为了省钱用劣质的，对身体不好。2.城市老旧小区改造城里老小区改造，合同里得加上一条，乙方施工的时候不能影响居民正常生活，比如噪音、灰尘啥的，得控制好。还有，施工时间得避开上下班高峰期，别影响大家出行。3.商业综合体装修商业综合体装修，合同里得强调一下，乙方得保证施工质量，因为这些地方人流量大，质量不过关容易出问题。还有，施工期间得做好安全措施，比如围挡、警示标志啥的，确保顾客和路人的安全。4.学校、医院等公共建筑学校和医院这种地方，合同得特别注明，乙方用的材料必须是无毒无害的，还得有相关的检测报告。施工时间也得安排好，不能影响学生上课和病人休息。5.高档别墅区高档别墅区，合同里得加上一条，乙方施工的时候得注意保护周围环境，别把绿化带弄坏了。还有，施工人员的素质也得高，不能影响业主的生活品质。二、实际操作过程中可能遇到的问题及解决办法1.工期延误施工过程中可能会遇到各种原因导致工期延误，比如天气、材料供应啥的。解决办法就是提前在合同里约定好，如果是因为乙方原因导致的延误，乙方得支付违约金；如果是不可抗力因素，双方协商解决。2.质量问题施工质量出了问题，比如真石漆颜色不均匀、外墙保温效果不好。解决办法就是严格按照合同规定，乙方得重新施工，直到达到甲方满意为止。3.材料不合格乙方用的材料不合格，比如真石漆有毒、保温材料不防火。解决办法就是甲方有权要求乙方更换合格的材料，并且乙方得承担因此产生的所有费用。4.安全事故施工过程中发生安全事故，比如工人受伤、火灾等。解决办法就是乙方得做好安全措施，比如定期进行安全培训、配备足够的消防设备等。同时，乙方得购买相应的保险，一旦发生事故，由保险公司承担。三、原始合同所需详细附件1.设计图纸：乙方施工的依据，得有，还得甲方签字确认。2.材料质量保证书、合格证：乙方提供的材料得有这些证明，保证质量。3.工程进度表：乙方得按照进度表施工，不能乱来。4.验收报告：工程完工后，得有验收报告，证明工程合格。5.保险单：乙方得买保险，出了事得有保险公司承担。施工合同真重要，条款内容要记牢。甲方乙方要平等，自愿公平别搞糟。工程概况要明确，地点内容别漏掉。工程质量有标准，乙方施工要达标。工程期限要商定，乙方延误要赔钞。工程价款要谈清，支付方式要写好。材料供应乙方管，质量保证不能少。工程变更要协商，价款期限要改好。工程验收要严格，竣工资料要交好。违约责任要写明，乙方违约要赔钞。争议解决有多种，仲裁诉讼看谁傲。合同两份要签字，生效日期要记牢。乡村建房要和谐，邻里关系处理好。城市改造要文明，生活出行要顾到。商业装修要质量，安全措施要做牢。公共建筑要环保，施工时间要选好。别墅装修要环境