综合布线施工合同2篇

综合布线施工合同(2)综合布线施工合同(2)精选2篇（一）综合布线施工合同合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]电话：[甲方联系电话]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]电话：[乙方联系电话]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]鉴于甲方拟委托乙方进行综合布线施工工作，经双方友好协商，达成如下合同：第一条项目概况1.1项目名称：综合布线施工项目1.2项目地点：[项目地点]1.3项目内容：根据甲方要求，在项目地点进行综合布线施工，包括但不限于网络布线、电话布线、电力布线等工作。第二条工期2.1施工工期：乙方承诺自合同生效之日起，按照甲方要求完成工程，并交付使用。2.2工期延误：如因乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方支付违约金，每延误一天，违约金为合同总金额的1%。第三条价格及支付方式3.1施工价格：本次施工的总价格为[施工总价格]，不含税。3.2付款方式：甲方应在施工开始前支付合同总金额的30%作为预付款。乙方完成工程并通过甲方验收后，甲方应支付合同总金额的70%作为尾款。第四条施工要求4.1施工标准：乙方应按照甲方要求进行施工，确保施工质量达到国家标准。4.2施工材料：乙方应使用符合相关标准的优质材料进行施工，保证施工质量和施工进度。4.3施工安全：乙方应按照施工安全规定进行施工，确保施工期间的工作安全。第五条质保期5.1质保期：乙方应在施工完成后提供一年质保期，对于因质量问题导致的故障进行免费维修或更换。5.2维修承诺：乙方承诺在收到甲方报修通知后，24小时内派专业技术人员进行维修处理。第六条违约责任6.1若任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。6.2除非本合同另有约定，违约方应向守约方支付相应的违约金，违约金金额为合同总金额的10%。第七条争议解决7.1合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，则提交至[仲裁机构/法院]解决。第八条合同生效与解除8.1合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为施工完成并经过甲方验收之日起至质保期届满之日止。8.2若因不可抗力或其他不可预见的因素导致合同无法履行，双方应立即通知对方，并协商解决或解除合同。本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：综合布线施工合同(2)精选2篇（二）综合布线施工合同本合同由以下各方于_____年____月____日签署：甲方（施工单位）：______________（以下简称“甲方”）地址：__________________联系人：_______________电话：_______________注册资本：_______________统一社会信用代码：_______________乙方（建设单位）：______________（以下简称“乙方”）地址：__________________联系人：_______________电话：_______________注册资本：_______________统一社会信用代码：_______________丙方（监理单位）：______________（以下简称“丙方”）地址：__________________联系人：_______________电话：_______________注册资本：_______________统一社会信用代码：_______________鉴于甲方具有综合布线施工的经验和技术能力，乙方拟委托甲方进行综合布线工程施工，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经协商一致，达成如下合同：第一条工程内容及规模1.1乙方委托甲方进行综合布线工程施工，工程名称为__________，工程地点为__________。1.2工程的主要内容包括但不限于：（列举具体工程内容）1.3工程的规模及工期为：（具体规模及工期）第二条施工资料及技术要求2.1甲方应按照乙方提供的施工图纸和设计要求进行施工，并保证施工过程中的质量。2.2甲方应按照乙方要求提交施工计划、施工进度表以及其他相关施工资料。2.3甲方应派遣具备相应资质和经验的工程技术人员进行施工，并保证施工人员持证上岗。第三条施工期限与费用3.1工程施工期限为自本合同生效之日起，至工程竣工验收合格之日止。3.2工程总造价为人民币__________元。3.3工程造价的支付方式及时间如下：（具体支付方式及时间）3.4工程的支付方式应符合国家相关法律法规的规定，并提供相关发票和收据。第四条质量保证和维修4.1甲方应按照国家有关标准和规范要求，保证工程施工的质量。4.2甲方应对施工完成后出现的质量问题进行维修，并提供免费修理服务。第五条管理与监督5.1丙方为本工程的监理单位，负责对工程施工进行全过程监督和检查，并及时向乙方汇报施工情况。5.2甲方应积极配合丙方的监理工作，并按要求提供工程施工的相关资料。第六条违约责任6.1若甲方未按照约定的工期完成工程施工，并无合理解释的，应支付违约金，违约金为工程总造价的______%。6.2若甲方的施工质量不符合乙方要求、设计要求和相关标准，乙方有权索赔或要求甲方修复，并对甲方造成的损失进行补偿。第七条争议解决7.1本合同履行过程中，如发生争议，应由双方通过友好协商解决。7.2若协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条合同变更和解除8.1本合同的变更、解除或终止应经过双方协商一致，并以书面形式作出。8.2本合同解除时，双方应按照约定进行结算和清偿各方应承担的费用和责任。第九条其他事项9.1本