【适用复杂情况】消防工程施工劳务合同2

合同编号：_______名称：________地质：________法定代表人：________联系方式：________名称：________地质：________法定代表人：________联系方式：________第一条工程概况1.1工程名称：________1.2工程地点：________1.3工程范围：包括但不限于消防水系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、气体灭火系统等施工。第二条合同价格及支付2.1合同总价为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。2.2付款方式：双方约定按工程进度分期支付，具体支付比例和时间为：（1）预付款：合同签订后，业主支付合同总价款的10%作为预付款。（2）进度款：按工程实际进度支付，每次支付金额为当期已完工程量的70%。（3）竣工验收款：工程竣工验收合格后，业主支付至合同总价款的95%。（4）质保金：剩余的5%作为质保金，质保期满后无息支付。第三条工程质量及验收3.1承包方应严格按照国家及地方相关法规、规范和标准进行施工，确保工程质量。3.2工程质量标准：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及国家相关消防施工质量验收标准执行。3.3工程验收：工程完工后，承包方应向业主提交竣工验收报告及相关资料，双方按照约定进行验收。第四条工期4.1工期：自合同签订之日起，总工期为____天。4.2工期延误：如因承包方原因导致工期延误，应支付逾期竣工违约金，违约金计算方法为：逾期天数×合同总价款的0.1%。第五条违约责任5.1任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。5.2如业主未能按约定支付合同价款，每逾期一天，应支付逾期付款金额的0.1%作为违约金。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格、款项结清之日止。甲方（盖章）：________法定代表人（签字）：________签订日期：________乙方（盖章）：________法定代表人（签字）：________签订日期：________1.工程施工图纸及说明书2.工程量清单3.工程进度计划表4.工程变更签证5.工程验收报告6.质量保证书及售后服务承诺书注：本合同仅供参考，具体内容请根据实际情况调整。在签订正式合同前，请务必咨询专业律师意见。一、五种特殊的应用场合及注意事项1.农村自建房消防工程应用场合：在农村自建房时，需要对消防设施进行施工。注意事项：在农村自建房中，可能存在一些特殊的规定，需要在合同中明确。例如，施工过程中要遵守当地的环保要求，避免对周边环境造成污染。农村自建房可能涉及到一些特殊的材料或工艺，需要在合同中明确双方的责任和义务。2.商业综合体消防工程应用场合：商业综合体需要进行消防工程施工。注意事项：商业综合体的人员密集，对消防安全的要求较高。在合同中，要明确施工方需要按照国家及地方相关法规、规范和标准进行施工，确保工程质量。同时，要明确验收标准，确保消防工程符合商业综合体的使用需求。3.旧楼改造消防工程应用场合：对旧楼进行改造，需要重新施工消防设施。注意事项：旧楼改造过程中，可能会遇到一些意想不到的问题，如原有设施的拆除、新设施的安装等。在合同中，要明确双方的责任和义务，避免施工过程中出现纠纷。同时，要明确施工方的责任，确保改造后的消防设施符合相关法规和标准。4.工业园区消防工程应用场合：工业园区需要进行消防工程施工。注意事项：工业园区内的企业类型多样，对消防设施的要求也各不相同。在合同中，要明确施工方需要根据工业园区的特点和需求进行施工。同时，要明确验收标准，确保消防工程符合工业园区的使用需求。5.高层住宅消防工程应用场合：高层住宅需要进行消防工程施工。注意事项：高层住宅的消防安全尤为重要，对消防设施的要求也较高。在合同中，要明确施工方需要按照国家及地方相关法规、规范和标准进行施工，确保工程质量。同时，要明确验收标准，确保消防工程符合高层住宅的使用需求。二、实际操作过程中可能遇到的问题及解决办法1.施工过程中出现质量问题解决办法：在合同中明确施工方需要按照国家及地方相关法规、规范和标准进行施工，确保工程质量。同时，要明确验收标准，确保消防工程符合使用需求。2.工期延误解决办法：在合同中明确工期，并约定工期延误的违约责任。如因承包方原因导致工期延误，应支付逾期竣工违约金。3.付款问题解决办法：在合同中明确付款方式，包括预付款、进度款、竣工验收款和质保金。同时，要明确业主未能按约定支付合同价款的责任。4.工程变更解决办法：在合同中约定工程变更的处理方式。如发生工程变更，双方应签订变更签证，明确变更内容、范围和费用。5.质量保证及售后服务解决办法：在合同中要求施工方提供质量保证书及售后服务承诺书，明确质量保证期限和售后服务内容。三、原始合同所需详细附件1.工程施工图纸及说明书：用于指导施工，明确施工内容和要求。2.工程量清单：详细列出工程项目的数量和单价，便于双方核对工程量。3.工程进度计划表：明确施工进度，便于双方监督施工进度。4.工程变更签证：记录工程变更内容、范围和费用，便于双方核对。5.工程验收报告：记录工程验收结果，便于双方确认工程质量。6.质量保证书及售后服务承诺书：明确质量保证期限和售后服务内容，保障业主权益。总结：在签订消防工程施工劳务合同时，要充分考虑各种特殊应用场合，明确双方的责任和义务。在实际操作过程中，要注意施工质量、工期、付款等问题，并提前约定解决办法。同时，要准备详细的附件，为合同的履行提供有力支持。消防工程合同来帮忙，条款严谨别慌张。甲方乙方要分明，工程概况放心中。价格支付要写清，预付进度质量金。质量标准要达标，工程验收笑哈哈。工期延误要赔钱，违约责任写在前。争议解决要合法，友好协商别闹大。其他约定要看清，附件内容要齐全。农村自建房要注意，环保要求要牢记。商业综合体人多多，消防安全要把握。旧楼改造问题多，双方责任要划清。工业园区要求高，施工特点要记牢。高层住宅要小心，消防安全是第一。施工质量要把关，工期延误要避免。付款问题要理顺