学校工程协议书学生宿舍扩建工程

学校工程协议书学生宿舍扩建工程甲方：XX学校乙方：XX建筑公司鉴于甲方计划对学生宿舍进行扩建，以提高学生的住宿条件，乙方愿意承担此项工程的施工任务。为此，甲乙双方经友好协商，特订立本协议书，以便共同遵守。一、工程概况1.工程名称：XX学校学生宿舍扩建工程2.工程地点：XX学校校园内3.工程内容：包括但不限于土建、装修、水电安装等4.工程规模：按照甲方提供的施工图纸及工程量清单进行施工5.工程期限：自本协议签订之日起，共计XX天二、甲方责任1.提供施工图纸及工程量清单，并对乙方进行施工交底2.提供施工所需的场地、水、电等基础设施3.协助乙方办理施工所需的各种手续和批文4.按照合同约定的付款方式进行付款5.对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督和检查三、乙方责任1.严格按照甲方提供的施工图纸及工程量清单进行施工2.确保施工过程中的质量、进度、安全，遵守国家相关法律法规和行业标准3.按照合同约定的工期完成施工任务4.施工完成后，对工程进行自检，并向甲方提交竣工报告5.对施工过程中出现的问题和甲方的要求进行及时整改和处理四、合同价款及付款方式1.工程总造价为人民币XX元（大写：XX元整）2.付款方式：按照工程进度，分阶段付款。具体付款方式和比例如下：a)工程开工后，甲方支付乙方工程总造价的30%作为预付款b)工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总造价的30%c)工程进度达到80%时，甲方支付乙方工程总造价的30%d)工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总造价的10%作为尾款五、违约责任1.如甲方未能按照约定支付工程款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金按照逾期付款金额的千分之五计算2.如乙方未能按照约定完成施工任务，甲方有权要求乙方支付逾期完工的违约金，违约金按照逾期天数的工程总造价的千分之五计算六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律2.在履行本协议过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼七、其他约定1.本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份2.本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充甲方（盖章）：XX学校乙方（盖章）：XX建筑公司甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：____年____月____日2024带目录带附件详细版-学校工程协议书学生宿舍扩建工程目录一、协议背景二、工程概况三、甲方责任四、乙方责任五、合同价款及付款方式六、违约责任七、争议解决八、其他约定九、附件一、协议背景鉴于甲方计划对学生宿舍进行扩建，以提高学生的住宿条件，乙方愿意承担此项工程的施工任务。为此，甲乙双方经友好协商，特订立本协议书，以便共同遵守。二、工程概况1.工程名称：XX学校学生宿舍扩建工程2.工程地点：XX学校校园内3.工程内容：包括但不限于土建、装修、水电安装等4.工程规模：按照甲方提供的施工图纸及工程量清单进行施工5.工程期限：自本协议签订之日起，共计XX天三、甲方责任1.提供施工图纸及工程量清单，并对乙方进行施工交底2.提供施工所需的场地、水、电等基础设施3.协助乙方办理施工所需的各种手续和批文4.按照合同约定的付款方式进行付款5.对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督和检查四、乙方责任1.严格按照甲方提供的施工图纸及工程量清单进行施工2.确保施工过程中的质量、进度、安全，遵守国家相关法律法规和行业标准3.按照合同约定的工期完成施工任务4.施工完成后，对工程进行自检，并向甲方提交竣工报告5.对施工过程中出现的问题和甲方的要求进行及时整改和处理五、合同价款及付款方式1.工程总造价为人民币XX元（大写：XX元整）2.付款方式：按照工程进度，分阶段付款。具体付款方式和比例如下：a)工程开工后，甲方支付乙方工程总造价的30%作为预付款b)工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总造价的30%c)工程进度达到80%时，甲方支付乙方工程总造价的30%d)工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总造价的10%作为尾款六、违约责任1.如甲方未能按照约定支付工程款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金按照逾期付款金额的千分之五计算2.如乙方未能按照约定完成施工任务，甲方有权要求乙方支付逾期完工的违约金，违约金按照逾期天数的工程总造价的千分之五计算七、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律2.在履行本协议过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼八、其他约定1.本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份2.本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充九、附件附件1：施工图纸附件2：工程量清单附件3：施工进度计划甲方（盖章）：XX学校乙方（盖章）：XX建筑公司甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：____年____月____日附件列表：1.施工图纸2.工程量清单3.施工进度计划法律名词及解释：1.违约金：当一方违反合同约定时，需要向另一方支付的一定金额作为违约责任。2.诉讼：当双方无法通过协商解决纠纷时，可以向法院提起诉讼，由法院进行判决。3.施工交底：甲方提供施工图纸和工程要求，乙方对施工图纸和工程要求进行理解和确认的过程。实际执行过程中可能遇到的相关问题及注意事项：1.设计变更：在施工过程中，可能会出现设计变更的情况，需要双方及时沟通并签订补充协议，明确变更部分的工程量、费用和工期。2.施工质量不符合要求：甲方有权要求乙方对不符合质量要求的部分进行整改，乙方应积极配合并承担相应的责任。3.工期延误：乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。4.付款逾期：甲方应按照合同约定的付款方式进行付款，如因甲方原因导致付款逾期，甲方应承担相应的违约责任。解决办法：1.设计变更：双方签订补充协议，明确变更部分的工程量、费用和工期，并按照补充协议执行。2.施工质量不符合要求：乙方对不符合质量要求的部分进行整改，并承担相应的责任。如乙方不积极配合整改，甲方有权要求乙方支付违约金。3.工期延误：乙方应加快施工进度，尽量减少工期延误。如乙方无法按期完成施工任务，甲方有权要求乙方支付违约金。4.付款逾期：甲方应尽快支付逾期款项，并承担相应的违约责任。如甲方长时间逾期付款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违