道路照明安装分包协议

PAGEPAGE1道路照明安装分包协议甲方：_______（以下简称“甲方”）乙方：_______（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将道路照明安装工程分包给乙方施工的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_______道路照明安装工程2.工程地点：_______3.工程内容：道路照明设备的采购、安装、调试及售后服务等。4.工程面积：_______平方米5.工程期限：_______天（自合同签订之日起计算）二、分包范围及要求1.乙方按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工。2.乙方负责采购符合国家相关标准的照明设备，并承担设备运输、安装、调试及售后服务等。3.乙方负责办理与工程相关的各项审批手续，并承担相应的费用。4.乙方负责按照甲方的要求进行施工，确保工程质量和安全。三、合同价款及支付方式1.合同价款：人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。2.付款方式：乙方按照工程进度向甲方申请付款，甲方在收到乙方申请后_______天内支付相应款项。四、工期及质量要求1.乙方应按照合同约定的工期完成工程，并确保工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。2.乙方应按照甲方的要求提交施工进度计划，并在工程关键节点向甲方报告工程进度。3.乙方应按照甲方的要求进行工程验收，并承担验收不合格部分的整改费用。五、违约责任1.乙方未按照合同约定的工期完成工程的，应向甲方支付违约金，具体金额为合同价款的_______%。2.乙方提供的照明设备不符合国家相关标准的，应承担相应的法律责任。3.甲方未按照合同约定的付款期限支付款项的，应向乙方支付逾期付款的违约金，具体金额为应付未付款项的_______%。六、争议解决1.本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______甲方代表（签名）：_______乙方代表（签名）：_______签订日期：_______年_______月_______日以上内容仅供参考，具体合同内容请根据实际情况和法律法规进行调整。2024带目录带附件详细版-道路照明安装分包协议目录一、引言二、定义与术语三、工程概况四、分包范围及要求五、合同价款及支付方式六、工期及质量要求七、违约责任八、争议解决九、其他约定十、附件一、引言1.1本协议（以下简称“本协议”）由以下双方于2024年签订：甲方：[甲方名称]（以下简称“甲方”）乙方：[乙方名称]（以下简称“乙方”）1.2本协议的目的是明确双方在道路照明安装工程（以下简称“工程”）中的权利、义务和责任，确保工程的顺利进行。二、定义与术语2.1“工程”指2024年道路照明安装工程，包括但不限于照明设备的采购、安装、调试和售后服务等。2.2“分包范围”指甲方根据本协议将工程中的部分工作委托给乙方完成的范围。2.3“合同价款”指甲方根据本协议向乙方支付的工程费用。三、工程概况3.1工程名称：2024年道路照明安装工程3.2工程地点：[工程地点]3.3工程内容：照明设备的采购、安装、调试和售后服务等。3.4工程面积：[工程面积]平方米3.5工程期限：[工程期限]天（自合同签订之日起计算）四、分包范围及要求4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工。4.2乙方负责采购符合国家相关标准的照明设备，并承担设备运输、安装、调试及售后服务等。4.3乙方负责办理与工程相关的各项审批手续，并承担相应的费用。4.4乙方负责按照甲方的要求进行施工，确保工程质量和安全。五、合同价款及支付方式5.1合同价款：人民币（大写）：[合同价款]元整（小写）：￥[合同价款]元。5.2付款方式：乙方按照工程进度向甲方申请付款，甲方在收到乙方申请后[付款期限]天内支付相应款项。六、工期及质量要求6.1乙方应按照合同约定的工期完成工程，并确保工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。6.2乙方应按照甲方的要求提交施工进度计划，并在工程关键节点向甲方报告工程进度。6.3乙方应按照甲方的要求进行工程验收，并承担验收不合格部分的整改费用。七、违约责任7.1乙方未按照合同约定的工期完成工程的，应向甲方支付违约金，具体金额为合同价款的[违约金比例]%。7.2乙方提供的照明设备不符合国家相关标准的，应承担相应的法律责任。7.3甲方未按照合同约定的付款期限支付款项的，应向乙方支付逾期付款的违约金，具体金额为应付未付款项的[逾期付款违约金比例]%。八、争议解决8.1本协议在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。十、附件附件一：施工图纸和技术规范附件二：施工进度计划附件三：工程验收标准甲方（盖章）：[甲方名称]乙方（盖章）：[乙方名称]甲方代表（签名）：_______乙方代表（签名）：_______签订日期：_______年_______月_______日以上内容仅供参考，具体合同内容请根据实际情况和法律法规进行调整。附件列表：1.施工图纸和技术规范2.施工进度计划3.工程验收标准4.工程量清单5.付款申请表6.工程变更单7.工程验收报告8.违约金支付凭证违约行为罗列及认定：1.乙方未按合同约定的工期完成工程，认定为违约。2.乙方提供的照明设备不符合国家相关标准，认定为违约。3.甲方未按合同约定的付款期限支付款项，认定为违约。法律名词及解释：1.分包协议：指甲方将工程的部分工作委托给乙方完成，并明确双方权利、义务和责任的合同。2.违约金：指甲方或乙方违反合同约定，应向对方支付的违约责任赔偿金。3.工程验收：指甲方根据合同约定对乙方完成的工程进行检查、确认和接收的过程。4.诉讼：指当双方在合同履行过程中发生争议，无法通过协商解决时，可以向人民法院提起诉讼，请求法院判决。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.工期延误：乙方应合理安排施工进度，避免因自身原因导致工期延误。如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时通知甲方，并协商解决。2.质量问题：乙方应严格按照施工图纸、技术规范和施工方案进行施工，确保工程质量。如有质量问题，应承担整改费用。3.付款逾期：甲方应按照合同约定的付款期限支付款项。如有逾期付款，应向乙方支付违约金。4.争议解决：双方在合同履行过程中，如发生争议，应友好协商解决。如协商不成，可以向人民法院提起诉讼。解决方法：1.工期延误：乙方应制定合理的施工计划，确保工程按期完成。如遇不可抗力因素，应及时通知甲方，并协商延长工期。2.质量问题：乙方应加强施工质量管理，确保工程质量符合国家相关标准和甲方要求。如有质量问题，应及时整改，直至合格。3.付款逾期：甲