建设工程解除合同模板

PAGEPAGE1标题：建设工程解除合同模板甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），双方就解除原合同事宜，经协商一致，达成如下协议：一、原合同解除1.1甲方与乙方同意自本协议签订之日起解除原合同。1.2乙方应于本协议签订之日起__日内，将原合同项下的工程全部移交给甲方。1.3甲方应在乙方移交工程后__日内，按照原合同约定的付款方式，支付乙方已完成的工程量及已发生的其他费用。二、工程结算2.1乙方应在工程移交后__日内，向甲方提交工程结算报告。2.2甲方应在收到乙方提交的工程结算报告后__日内，进行审核，并将审核结果通知乙方。2.3若甲方对乙方提交的工程结算报告有异议，双方应协商解决；协商不成的，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。三、违约责任3.1任何一方违反本协议的约定，导致合同解除的，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。3.2甲方未按约定支付乙方工程款的，应按原合同约定的利率支付逾期付款违约金。3.3乙方未按约定时间移交工程的，应向甲方支付逾期移交违约金。四、争议解决4.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。4.2双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。五、其他约定5.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。5.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。5.3本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：____年__月__日请注意，本合同模板仅供参考，具体内容需根据实际情况进行调整。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见，以确保合同的合法性和有效性。目录一、建设工程解除合同模板1.1甲乙双方基本信息1.2解除原合同1.3工程结算1.4违约责任1.5争议解决1.6其他约定附件一：原合同副本附件二：工程结算报告模板附件三：违约金计算方式正文2024带目录带附件详细版-建设工程解除合同模板甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），双方就解除原合同事宜，经协商一致，达成如下协议：一、甲乙双方基本信息1.1甲方基本信息：________1.2乙方基本信息：________二、解除原合同2.1甲方与乙方同意自本协议签订之日起解除原合同。2.2乙方应于本协议签订之日起__日内，将原合同项下的工程全部移交给甲方。2.3甲方应在乙方移交工程后__日内，按照原合同约定的付款方式，支付乙方已完成的工程量及已发生的其他费用。三、工程结算3.1乙方应在工程移交后__日内，向甲方提交工程结算报告。3.2甲方应在收到乙方提交的工程结算报告后__日内，进行审核，并将审核结果通知乙方。3.3若甲方对乙方提交的工程结算报告有异议，双方应协商解决；协商不成的，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。四、违约责任4.1任何一方违反本协议的约定，导致合同解除的，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。4.2甲方未按约定支付乙方工程款的，应按原合同约定的利率支付逾期付款违约金。4.3乙方未按约定时间移交工程的，应向甲方支付逾期移交违约金。五、争议解决5.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。5.2双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。6.3本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。附件一：原合同副本附件二：工程结算报告模板附件三：违约金计算方式甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：____年__月__日请注意，本合同模板仅供参考，具体内容需根据实际情况进行调整。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见，以确保合同的合法性和有效性。附件列表：1.原合同副本2.工程结算报告模板3.违约金计算方式违约行为罗列及认定：1.甲方未按约定支付乙方工程款-认定：甲方未在约定的时间内支付乙方已完成的工程量及已发生的其他费用。2.乙方未按约定时间移交工程-认定：乙方未在本协议签订之日起__日内将原合同项下的工程全部移交给甲方。法律名词及解释：1.建设工程施工合同：指甲方委托乙方进行建设工程施工的合同。2.违约金：指违约方根据合同约定向守约方支付的一定金额作为违约责任。3.仲裁：指双方在争议解决过程中，通过仲裁机构进行调解和裁决。4.诉讼：指双方在争议解决过程中，向人民法院提起诉讼。实际执行过程中可能遇到的相关问题及注意事项：1.工程质量和进度不符合约定：在签订原合同时，应明确工程质量和进度的要求，并在合同中约定相应的违约责任。2.支付款项的延迟：甲方应按照合同约定的付款方式进行支付，避免延迟支付导致的违约。3.移交工程的延迟：乙方应按照合同约定的时间移交工程，避免延迟移交导致的违约。4.工程变更和额外费用：在工程过程中，如需进行变更或产生额外费用，双方应及时协商并签订补充协议，明确变更和费用的承担方式。解决方法：1.对于工程质量和进度不符合约定的问题，双方应按照合同约定进行协商解决，如协商不成，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。2.对于支付款项的延迟，甲方应尽量按时支付，如无法按时支付，应及时与乙方沟通并说明原因，争取乙方的理解和支持。3.对于移交工程的延迟，乙方应尽量按时移交，如无法按时移交，应及时与甲方沟通并说明原因，争取甲方的理解和支持。4.对于工程变更和额外费用，双方应及时协商并签订补充协议，明确变更和费用的