办公楼装修合同实例（完整版合同模板）

办公楼装修合同实例（完整版合同模板）甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行办公楼装修工程事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程面积：__________1.4工程内容：__________1.5工程期限：自____年__月__日至____年__月__日二、工程价款2.1工程总造价为人民币（大写）：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整（小写）：￥____元。2.2工程价款支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总造价的30%；（3）工程进度达到80%时，甲方支付乙方工程总造价的30%；（4）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总造价的10%作为尾款。三、工程质量和验收3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、设计文件及施工要求进行施工，并确保工程质量符合国家规定的相关标准和质量要求。3.2工程施工过程中，乙方应严格按照施工方案和施工进度计划进行施工，确保工程进度。3.3工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括施工图纸、设计文件、验收报告等。3.4工程验收合格后，甲乙双方应签订工程验收报告，并办理工程结算手续。四、工期延误4.1由于以下原因导致工期延误，乙方不承担违约责任：（1）不可抗力因素；（2）甲方原因导致的工程变更、设计变更；（3）甲方未按时提供施工图纸、设计文件或施工场地；（4）甲方原因导致的停工、窝工。4.2由于乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，按照延误天数向甲方支付违约金，违约金为工程总造价的千分之五。五、合同解除和终止5.1在合同履行过程中，甲乙双方应严格遵守合同约定，如一方违约，另一方有权解除合同。5.2合同解除或终止后，甲乙双方应按照合同约定办理工程结算手续，并按照实际完成工程量支付相应款项。六、争议解决6.1合同履行过程中，如发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________签订日期：____年__月__日以上内容仅供参考，具体合同内容请根据实际情况进行调整。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见，以确保合同内容的合法性和有效性。2024带目录带附件详细版-办公楼装修合同实例（完整版合同模板）目录一、合同双方二、工程概况三、工程价款四、工程质量和验收五、工期延误六、合同解除和终止七、争议解决八、其他约定九、附件一、合同双方甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________二、工程概况2.1工程名称：__________2.2工程地点：__________2.3工程面积：__________2.4工程内容：__________2.5工程期限：自____年__月__日至____年__月__日三、工程价款3.1工程总造价为人民币（大写）：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整（小写）：￥____元。3.2工程价款支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总造价的30%；（3）工程进度达到80%时，甲方支付乙方工程总造价的30%；（4）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总造价的10%作为尾款。四、工程质量和验收4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、设计文件及施工要求进行施工，并确保工程质量符合国家规定的相关标准和质量要求。4.2工程施工过程中，乙方应严格按照施工方案和施工进度计划进行施工，确保工程进度。4.3工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括施工图纸、设计文件、验收报告等。4.4工程验收合格后，甲乙双方应签订工程验收报告，并办理工程结算手续。五、工期延误5.1由于以下原因导致工期延误，乙方不承担违约责任：（1）不可抗力因素；（2）甲方原因导致的工程变更、设计变更；（3）甲方未按时提供施工图纸、设计文件或施工场地；（4）甲方原因导致的停工、窝工。5.2由于乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，按照延误天数向甲方支付违约金，违约金为工程总造价的千分之五。六、合同解除和终止6.1在合同履行过程中，甲乙双方应严格遵守合同约定，如一方违约，另一方有权解除合同。6.2合同解除或终止后，甲乙双方应按照合同约定办理工程结算手续，并按照实际完成工程量支付相应款项。七、争议解决7.1合同履行过程中，如发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。九、附件（附件内容包括但不限于施工图纸、设计文件、工程量清单等）甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________签订日期：____年__月__日以上内容仅供参考，具体合同内容请根据实际情况进行调整。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见，以确保合同内容的合法性和有效性。附件列表：1.施工图纸2.设计文件3.工程量清单4.工程进度计划5.竣工资料6.验收报告7.工程结算手续违约行为罗列及认定：1.甲方未按时支付工程款项；2.乙方未按照约定完成工程进度；3.乙方工程质量不符合约定标准；4.甲方未按时提供施工图纸、设计文件或施工场地；5.甲方原因导致的停工、窝工；6.乙方原因导致的工期延误。法律名词及解释：1.合同法：指调整合同关系的法律规范的总称，包括合同的订立、履行、变更、解除和终止等方面的规定。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。3.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的一定金额的赔偿金。4.诉讼：指当事人通过法院解决民事纠纷的方式。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.工程变更：在施工过程中，可能会出现甲方要求变更工程内容的情况，此时应及时签订补充协议，明确变更内容、费用和工期。2.质量问题：乙方应严格按照施工方案和施工进度计划进行施工，确保工程质量。甲方应对工程质量进行监督，如有问题应及时提出并要求乙方整改。3.工期延误：乙方应按照约定完成工程进度，如有延误，应及时通知甲方，并采取补救措施。甲方也应按照约定提供施工图纸、设计文件或施工场地，以免