版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
PAGEPAGE1标题:建筑工程罚款单样本合同编号:_______甲方(建设单位):_______乙方(施工单位):_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就乙方在施工过程中违反合同约定,造成甲方损失,需支付罚款事宜,达成如下协议:一、罚款事由1.1乙方在施工过程中,未按照施工图纸、施工方案、施工规范及甲方的要求进行施工,造成工程质量不符合合同约定的质量标准。1.2乙方在施工过程中,未按照合同约定的施工进度完成工程,导致工程延期。1.3乙方在施工过程中,未按照合同约定的安全生产措施进行施工,造成安全事故。二、罚款金额及计算方式2.1乙方应支付的罚款金额为人民币(大写):_______元整(小写):¥_______元。2.2罚款金额的计算方式为:根据合同约定的违约金比例,乘以因乙方违约导致的甲方实际损失金额。三、罚款的支付3.1乙方应在收到甲方发出的罚款通知后_______日内,将罚款金额支付至甲方指定的账户。3.2乙方逾期支付罚款的,每逾期一日,应支付逾期付款金额的_______%作为滞纳金。四、违约责任4.1乙方如未能按照本协议的约定支付罚款,甲方有权采取一切合法手段追究乙方的违约责任,包括但不限于向人民法院提起诉讼。4.2乙方应承担因自身违约行为而导致的甲方的一切损失,包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、鉴定费等。五、争议解决5.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。5.2双方在履行本协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权将争议提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。六、其他约定6.1本协议一式两份,甲乙双方各执一份。6.2本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。甲方(盖章):_______乙方(盖章):_______签订日期:_______年_______月_______日以上内容仅供参考,具体合同内容请根据实际情况进行修改。在签订合同前,请务必咨询专业律师意见,以确保合同的合法性和有效性。标题:2024带目录带附件详细版-建筑工程罚款单样本目录:一、引言二、罚款事由三、罚款金额及计算方式四、罚款的支付五、违约责任六、争议解决七、其他约定八、附件正文:一、引言本罚款单是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就乙方在施工过程中违反合同约定,造成甲方损失,需支付罚款事宜所达成的协议。二、罚款事由1.乙方在施工过程中,未按照施工图纸、施工方案、施工规范及甲方的要求进行施工,造成工程质量不符合合同约定的质量标准。2.乙方在施工过程中,未按照合同约定的施工进度完成工程,导致工程延期。3.乙方在施工过程中,未按照合同约定的安全生产措施进行施工,造成安全事故。三、罚款金额及计算方式1.乙方应支付的罚款金额为人民币(大写):_______元整(小写):¥_______元。2.罚款金额的计算方式为:根据合同约定的违约金比例,乘以因乙方违约导致的甲方实际损失金额。四、罚款的支付1.乙方应在收到甲方发出的罚款通知后_______日内,将罚款金额支付至甲方指定的账户。2.乙方逾期支付罚款的,每逾期一日,应支付逾期付款金额的_______%作为滞纳金。五、违约责任1.乙方如未能按照本协议的约定支付罚款,甲方有权采取一切合法手段追究乙方的违约责任,包括但不限于向人民法院提起诉讼。2.乙方应承担因自身违约行为而导致的甲方的一切损失,包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、鉴定费等。六、争议解决1.本罚款单的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本罚款单过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权将争议提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。七、其他约定1.本罚款单一式两份,甲乙双方各执一份。2.本罚款单自甲乙双方签字盖章之日起生效。甲方(盖章):_______乙方(盖章):_______签订日期:_______年_______月_______日八、附件以下为相关法律法规及合同约定的附件,与本罚款单具有同等法律效力:1.施工合同2.施工图纸3.施工方案4.施工规范以上内容仅供参考,具体罚款单内容请根据实际情况进行修改。在签订罚款单前,请务必咨询专业律师意见,以确保罚款单的合法性和有效性。附件列表:1.施工合同2.施工图纸3.施工方案4.施工规范5.工程质量标准文件6.施工进度计划7.安全生产措施文件8.罚款通知单9.付款凭证违约行为罗列及认定:1.未按照施工图纸、施工方案、施工规范及甲方要求进行施工,导致工程质量不符合合同约定的质量标准。-认定:通过工程质量检测报告或第三方鉴定结果来确定工程质量是否达到合同约定的标准。2.未按照合同约定的施工进度完成工程,导致工程延期。-认定:通过施工进度计划与实际完成情况的对比来确定是否存在延期。3.未按照合同约定的安全生产措施进行施工,造成安全事故。-认定:通过安全监管部门的调查报告或事故分析报告来确定安全事故的责任。法律名词及解释:1.违约金:合同当事人违反合同约定时,应向对方支付的一定金额的货币作为违约责任的一种形式。2.滞纳金:债务人未按照约定时间履行债务时,应向债权人支付的一定比例的额外金额。3.诉讼:当事人通过法院解决民事纠纷的一种方式。4.保全:为保证判决的执行,法院对当事人的财产采取的限制措施。5.鉴定:聘请具有专业知识的人员对特定问题进行评估和判断的行为。实际执行过程中的相关问题及注意事项:1.确保合同条款明确具体,避免模糊不清的表述,减少争议发生的可能性。2.在施工过程中,甲方应定期检查工程质量、进度和安全,及时发现问题并采取措施。3.甲方在发出罚款通知单时,应详细说明罚款的理由、依据和金额,确保通知的合法性和有效性。4.乙方在收到罚款通知单后,应尽快支付罚款,避免产生滞纳金。5.双方在解决争议时,应首先尝试通过友好协商解决,避免诉
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 我的中国心主题班会
- 【大学课件】物流管理 信息系统及其实例
- 动物核移植课件
- 《火场分工与职责》课件
- 妊娠时限异常-旧课件
- 《疟疾的流行与控制》课件
- 《温度调节系统设计》课件
- 建筑商品房住宅小区施工组织设计方案
- 吉林风机抗震支架施工方案
- 小学2024年度校本培训计划
- 清热泻火药-黄芩、黄连、黄柏(方剂学课件)
- 【老年糖尿病患者夜间易发低血糖的原因及预防措施分析报告(论文)4600字】
- 华东师大版七年级数学上册《平行线》教学设计
- 医院电工安全操作规程
- 居家养老服务组织(社区居家养老服务课件)
- 国家开放大学电大《课程与教学论》形考任务2试题及答案
- 机械制造工艺学课程设计-插入耳环加工工艺及铣R12.5键槽的夹具设计
- 墙体-墙体保温(建筑识图与房屋构造)
- 【拓展阅读】类文阅读《王羲之吃墨》
- 俄语阅读知到章节答案智慧树2023年哈尔滨师范大学
- 英语老师家长会课件95908
评论
0/150
提交评论