版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
(多场合)建设工程施工合同(模板)范本建设工程施工合同(模板)范本甲方(委托方):__________乙方(承包方):__________根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承担建设工程施工的事宜,经充分协商,达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:__________2.工程地点:__________3.工程范围:__________4.工程面积:__________5.工程质量:__________6.工程期限:__________二、合同价款及支付方式1.合同价款:本合同的总价为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。2.支付方式:(1)预付款:合同签订后,甲方支付乙方合同总价款的__________%,即人民币(大写):__________元整(小写):__________元。(2)进度款:乙方按照合同约定的工程进度,向甲方提出支付申请,甲方应在收到申请后__________日内支付相应进度款。(3)结算款:工程竣工验收合格后,乙方提交工程结算报告,甲方在收到报告后__________日内支付至合同总价款的__________%。三、施工质量及验收1.乙方应按照国家有关工程质量的标准和甲方的要求进行施工,确保工程质量。2.工程施工过程中,乙方应定期向甲方报告工程进度和质量情况,甲方有权对工程质量进行监督和检查。3.工程竣工后,乙方应向甲方提交完整的竣工资料,甲方应在收到资料后__________日内组织验收。四、工期及违约责任1.乙方应按照合同约定的工期完成工程,如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担违约责任,并向甲方支付违约金,违约金计算方式为:__________。2.如因甲方原因导致工期延误,乙方有权要求甲方延长工期,并支付相应的费用。五、合同解除1.在合同履行过程中,如双方协商一致,可以解除本合同。2.如乙方违反合同约定,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应的违约责任。六、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。2.双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商无果,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字盖章之日起生效。3.本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________甲方代表(签字):__________乙方代表(签字):__________签订日期:__________签订日期:__________附件:__________========本合同更广泛的场景,特设场景及条款========特殊应用场合及增加条款:1.特殊应用场合:高风险工程(如高层建筑、桥梁等)增加条款:(1)安全防护:乙方应严格遵守国家有关安全规定,采取必要的安全防护措施,确保工程安全。(2)事故处理:如发生安全事故,乙方应立即报告甲方,并按照国家有关规定处理,同时承担相应的法律责任。(3)保险:乙方应在合同签订后按照甲方的要求购买工程保险,并将保险单副本提交给甲方。2.特殊应用场合:环保要求严格的工程增加条款:(1)环保标准:乙方应按照国家环保标准和甲方的要求进行施工,确保工程符合环保要求。(2)环保设施:乙方应负责建设和维护环保设施,确保施工过程中产生的废水、废气、固体废物等得到有效处理。(3)环保罚款:如因乙方原因导致工程不符合环保要求,乙方应承担相应的环保罚款和法律责任。3.特殊应用场合:境外工程增加条款:(1)适用法律:本合同的签订、履行、解释及争议解决适用工程所在国的法律。(2)汇率风险:如因汇率波动导致合同价款变动,双方应按照约定的汇率调整方式进行处理。(3)劳务管理:乙方应负责办理劳务输出手续,并遵守工程所在国的劳务管理法规。4.特殊应用场合:政府投资工程增加条款:(1)资金拨付:甲方应根据政府投资计划拨付工程款项,乙方应按照约定的进度申请拨款。(2)审计监督:乙方应接受政府审计部门的审计监督,提供真实、完整的工程资料。(3)政策变动:如因政府政策变动导致工程无法继续进行,双方应协商解决,并按照政策变动后的规定执行。5.特殊应用场合:紧急工程(如自然灾害救援、突发事件应对等)增加条款:(1)紧急响应:乙方应在接到甲方通知后立即组织施工,确保工程按时完成。(2)资源调配:乙方应优先调配人力、物力、财力等资源,确保工程顺利进行。(3)费用报销:乙方在紧急工程中产生的合理费用,甲方应在验收合格后予以报销。附件列表及要求说明:1.工程施工图纸:乙方应提供完整、准确的工程施工图纸,包括平面图、立面图、剖面图等,并经甲方审核批准。2.工程预算书:乙方应提供详细的工程预算书,包括各项工程量清单、单价、合价等,并经甲方审核批准。3.工程进度计划:乙方应提供详细的工程进度计划,包括施工各阶段的起止时间、关键节点等,并经甲方审核批准。4.工程质量保证书:乙方应提供工程质量保证书,明确工程质量标准和质量保证措施,并经甲方审核批准。5.工程验收标准:乙方应提供工程验收标准,包括验收程序、验收内容、验收标准等,并经甲方审核批准。实际操作过程中的相关问题及解决办法:1.问题:工程变更导致合同价款调整。解决办法:双方应签订补充协议,明确工程变更的范围、价款调整方式等,并按照补充协议执行。2.问题:乙方施工质量不符合约定。解决办法:甲方有权要求乙方整改,并按照合同约定追究乙方的违约责任。3.问题:工程进度延误。解决办法:乙方应向甲方报告工程进度情况,双方协商解决进度延误问题,如需延长工期,应签订补充协议。4.问题:合同履行过程中发生争议。解决办法:双方应通过友好协商解决争议,如协商无果,可依法向合同签订地的人民法院提起诉讼。5.问题:乙方未按约定提交竣工资料。解决办法:甲方有权拒绝验收,并要求乙方提交完整的竣工资料,乙方应按照合同约定承担相应的违约责任。6.问题:甲方未按约定支付工程款项。解决办法:乙方应书面催告甲方支付款项,并按照合同约定的支付方式和期限进行支付。如甲方仍不支付,乙方有权暂停施工,并依法主张逾期付款的违约金或损害赔偿。7.问题:施工现场出现不可预见的地下障碍物或文物。解决办法:乙方应立即停止施工,并通知甲方。双方应协商解决方案,如需变更设计或采取特殊措施,应签订补充协议,并调整合同价款和工期。8.问题:施工过程中遇到不可抗力事件(如自然灾害、疫情等)。解决办法:受影响的一方应立即通知对方,并提供相关证明。双方应协商确定是否延长工期,以及由此产生的额外费用如何分担。9.问题:乙方在施工过程中使用不合格材料或设备。解决办法:甲方有权要求乙方立即停止使用,并更换合格的材料或设备。乙方应承担因此产生的所有费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。10.问题:乙方在施工过程中违反环保规定。解决办法:甲方有权要求乙方立即整改,并采取措施消除环境影响。乙方应承担因此产生的所有罚款和整治费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。11.问题:乙方在施工过程中发生安全事故。解决办法:乙方应立即报告甲方,并按照国家有关规定处理事故。乙方应承担因此产生的所有责任和费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。12.问题:甲方在施工过程中提出设计变更。解决办法:乙方应评估设计变更对工程的影响,包括工期和费用。双方应签订补充协议,明确设计变更的内容、费用和工期调整。13.问题:乙方在施工过程中发现设计错误或缺陷。解决办法:乙方应立即通知甲方,并提供详细的报告。双方应协商解决方案,如需修改设计,应由甲方负责修改,并承担因此产生的额外费用。14.问题:工程竣工后,甲方对工程质量不满意。解决办法:甲方有权要求乙方进行整改,直至达到合同约定的质量标准。乙方应按照合同约定承担整改费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。15.问题
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五版304不锈钢厨具设备采购与租赁合同2篇
- 二零二五版反担保融资租赁合同
- 二零二五年网络安全防护合伙协议书3篇
- 二零二五版三人合作共建的现代农业产业园协议3篇
- 2023年-2024年项目部安全管理人员安全培训考试题及完整答案【夺冠】
- 2024项目管理人员安全培训考试题及参考答案(A卷)
- 二零二五年度林业资产评估与林地承包服务协议2篇
- 二零二五年救生员水上安全防护与服务协议2篇
- 二零二五年财务咨询服务及培训一体化合同2篇
- 二零二五年集装箱式展览馆租赁合作协议3篇
- 集团公司垂直管理办法
- 小学外来人员出入校门登记表
- GB/T 25283-2023矿产资源综合勘查评价规范
- 《滑炒技法-尖椒炒肉丝》教学设计
- 【人生哲学与传统道德4200字(论文)】
- 116个公共信息图形通用符号
- 劳动仲裁证据目录清单
- DB11T 1832.11-2022建筑工程施工工艺规程 第11部分幕墙工程
- 怎样移动重物幻灯片
- GB/T 29529-2013泵的噪声测量与评价方法
- GB/T 29494-2013小型垂直轴风力发电机组
评论
0/150
提交评论