工程施工合同范本及工程改进建议约定

PAGEPAGE1工程施工合同范本及工程改进建议约定甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担工程施工及工程改进建议的事宜，达成如下合同：第一条工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程范围：________________1.4工程内容：________________1.5工程期限：________________1.6工程质量：________________第二条工程施工2.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、设计文件和技术要求进行施工。2.2乙方应按照国家相关法律法规和施工规范进行施工，确保工程质量。2.3乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。2.4乙方应按照甲方的要求提供施工过程中的相关资料和记录，并接受甲方的检查和监督。第三条工程改进建议3.1乙方在施工过程中，如发现工程设计或施工方法存在不合理之处，有权向甲方提出改进建议。3.2甲方应在收到乙方的改进建议后，及时进行审查，并根据实际情况决定是否采纳。3.3如甲方采纳乙方的改进建议，乙方应按照甲方的决定进行相应的调整和改进，并承担相应的费用。3.4如甲方不采纳乙方的改进建议，乙方应按照原设计方案和施工方法继续施工。第四条合同价款4.1双方约定的合同价款为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。4.2乙方应按照合同约定的进度和工程质量要求完成施工任务，并按照实际完成的工作量进行结算。4.3乙方应按照甲方的要求提供工程量清单和结算依据，甲方应在收到乙方提供的工程量清单和结算依据后，及时进行审核和支付。第五条违约责任5.1任何一方违反合同约定的义务，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。5.2乙方未按照合同约定的工期完成施工任务，每延误一日，应向甲方支付合同价款千分之五的违约金。5.3乙方未按照合同约定的质量要求完成施工任务，应重新进行整改，并承担因此产生的费用。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条合同生效7.1本合同自双方签字或盖章之日起生效。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________代表（签名）：________________代表（签名）：________________签订日期：________________签订日期：________________2024带目录带附件详细版-工程施工合同范本及工程改进建议约定目录一、合同双方二、工程概况三、工程施工四、工程改进建议五、合同价款六、违约责任七、争议解决八、合同生效九、附件一、合同双方甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________二、工程概况2.1工程名称：________________2.2工程地点：________________2.3工程范围：________________2.4工程内容：________________2.5工程期限：________________2.6工程质量：________________三、工程施工3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、设计文件和技术要求进行施工。3.2乙方应按照国家相关法律法规和施工规范进行施工，确保工程质量。3.3乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。3.4乙方应按照甲方的要求提供施工过程中的相关资料和记录，并接受甲方的检查和监督。四、工程改进建议4.1乙方在施工过程中，如发现工程设计或施工方法存在不合理之处，有权向甲方提出改进建议。4.2甲方应在收到乙方的改进建议后，及时进行审查，并根据实际情况决定是否采纳。4.3如甲方采纳乙方的改进建议，乙方应按照甲方的决定进行相应的调整和改进，并承担相应的费用。4.4如甲方不采纳乙方的改进建议，乙方应按照原设计方案和施工方法继续施工。五、合同价款5.1双方约定的合同价款为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。5.2乙方应按照合同约定的进度和工程质量要求完成施工任务，并按照实际完成的工作量进行结算。5.3乙方应按照甲方的要求提供工程量清单和结算依据，甲方应在收到乙方提供的工程量清单和结算依据后，及时进行审核和支付。六、违约责任6.1任何一方违反合同约定的义务，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。6.2乙方未按照合同约定的工期完成施工任务，每延误一日，应向甲方支付合同价款千分之五的违约金。6.3乙方未按照合同约定的质量要求完成施工任务，应重新进行整改，并承担因此产生的费用。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、合同生效8.1本合同自双方签字或盖章之日起生效。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。九、附件附件1：施工图纸和技术文件附件2：工程量清单和结算依据附件3：工程质量标准和验收标准甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________代表（签名）：________________代表（签名）：________________签订日期：________________签订日期：________________附件列表：1.施工图纸和技术文件2.工程量清单和结算依据3.工程质量标准和验收标准法律名词及解释：1.合同法：指中华人民共和国合同法，规定了合同的订立、履行、变更、解除和终止等方面的法律规则。2.违约责任：指合同当事人违反合同约定的义务，应当承担的法律责任。3.争议解决：指合同当事人在履行合同过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的法律程序。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.工期延误：乙方应合理安排施工计划，确保按期完成施工任务。如因特殊情况导致工期延误，应及时通知甲方，并采取补救措施。2.质量问题：乙方应严格按照施工图纸和技术文件进行施工，确保工程质量。如发现质量问题，应及时整改，并承担相应的费用。3.支付问题：甲方应按照合同约定的付款方式和时间及时支付合同价款。乙方应提供完整的工程量清单和结算依据，以便甲方进行审核和支付。解决办法：1.工期延误：乙方应与甲方沟通，说明原因，并协商合理的延期时间。同时，乙方应采取加班、增加施工人员等措施，以确保尽快完成施工任务。2.质量问题：乙方应立即停止施工，对存在的问题进行整改。如需要，可以邀请第三方专业机构进行评估和验收，确保工程质量符合要求。3.支付问题：乙方应提供完整的工程量清单和结算