工程施工合同范本中的结算与支付条款

PAGEPAGE1工程施工合同范本中的结算与支付条款甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担的工程项目（以下简称“工程”），达成如下合同条款：一、工程结算1.1工程结算依据：本工程结算依据为施工图纸、设计变更、工程量清单、合同约定及国家、行业和地方的相关规定。1.2工程结算方式：工程结算采取固定总价方式。1.3工程结算程序：（1）乙方按照合同约定的施工进度完成工程；（2）乙方提交工程结算报告及相关资料；（3）甲方对乙方的工程结算报告进行审核；（4）甲乙双方对工程结算报告进行确认，并签订工程结算确认书；（5）甲方按照工程结算确认书支付工程款项。二、工程支付2.1工程预付款：甲方应在合同签订后7个工作日内，向乙方支付合同总价款的20%作为工程预付款。2.2工程进度款：乙方按照合同约定的施工进度完成工程，并经甲方验收合格后，甲方应按照实际完成工程量的80%支付工程进度款。2.3工程结算款：甲方应在工程结算确认书签订后15个工作日内，向乙方支付至合同总价款的95%。2.4工程质保金：甲方应在工程竣工验收合格并办理移交手续后，留取合同总价款的5%作为工程质保金。质保期为工程竣工验收合格之日起计算，具体期限根据合同约定执行。质保期满且无质量问题时，甲方应在7个工作日内一次性支付剩余质保金。三、违约责任3.1甲方未按照约定支付工程款项的，每逾期一日，应按照应付未付款项的万分之五向乙方支付违约金。3.2乙方未按照合同约定的施工进度完成工程的，每逾期一日，应按照合同总价款的万分之五向甲方支付违约金。四、争议解决4.1本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、其他约定5.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。5.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________甲方代表（签名）：____________乙方代表（签名）：____________签订日期：________________注：以上合同条款仅供参考，具体合同内容请根据实际情况和需求进行调整。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见。2024带目录带附件详细版-工程施工合同范本中的结算与支付条款目录一、合同双方二、工程概况三、合同工期四、合同价款五、结算与支付5.1工程结算5.1.1工程结算依据5.1.2工程结算方式5.1.3工程结算程序5.2工程支付5.2.1工程预付款5.2.2工程进度款5.2.3工程结算款5.2.4工程质保金六、违约责任七、争议解决八、其他约定九、附件合同正文一、合同双方甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________二、工程概况2.1工程名称：________________2.2工程地点：________________2.3工程内容：________________三、合同工期3.1合同工期：______天，自______年______月______日至______年______月______日。四、合同价款4.1合同总价款为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。五、结算与支付5.1工程结算5.1.1工程结算依据：本工程结算依据为施工图纸、设计变更、工程量清单、合同约定及国家、行业和地方的相关规定。5.1.2工程结算方式：工程结算采取固定总价方式。5.1.3工程结算程序：（1）乙方按照合同约定的施工进度完成工程；（2）乙方提交工程结算报告及相关资料；（3）甲方对乙方的工程结算报告进行审核；（4）甲乙双方对工程结算报告进行确认，并签订工程结算确认书；（5）甲方按照工程结算确认书支付工程款项。5.2工程支付5.2.1工程预付款：甲方应在合同签订后7个工作日内，向乙方支付合同总价款的20%作为工程预付款。5.2.2工程进度款：乙方按照合同约定的施工进度完成工程，并经甲方验收合格后，甲方应按照实际完成工程量的80%支付工程进度款。5.2.3工程结算款：甲方应在工程结算确认书签订后15个工作日内，向乙方支付至合同总价款的95%。5.2.4工程质保金：甲方应在工程竣工验收合格并办理移交手续后，留取合同总价款的5%作为工程质保金。质保期为工程竣工验收合格之日起计算，具体期限根据合同约定执行。质保期满且无质量问题时，甲方应在7个工作日内一次性支付剩余质保金。六、违约责任6.1甲方未按照约定支付工程款项的，每逾期一日，应按照应付未付款项的万分之五向乙方支付违约金。6.2乙方未按照合同约定的施工进度完成工程的，每逾期一日，应按照合同总价款的万分之五向甲方支付违约金。七、争议解决7.1本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。九、附件附件一：施工图纸附件二：工程量清单附件三：设计变更记录附件四：工程验收报告甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________甲方代表（签名）：____________乙方代表（签名）：____________签订日期：________________注：以上合同条款仅供参考，具体合同内容请根据实际情况和需求进行调整。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见。附件列表：1.施工图纸2.工程量清单3.设计变更记录4.工程验收报告法律名词及解释：1.合同法：《中华人民共和国合同法》是调整平等主体之间商品交换关系的法律规范的总称，包括合同的订立、履行、变更、解除和终止等。2.违约责任：当一方未履行合同约定的义务或者履行不符合约定时，应当承担的法律责任。3.争议解决：当合同双方在合同履行过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程。4.工程结算：根据施工图纸、设计变更、工程量清单等依据，计算并确认工程实际完成量和支付金额的过程。5.工程质保金：为确保工程质量，甲方在工程竣工验收合格后留取的一定比例的款项，待质保期满且无质量问题时支付。实际执行过程中可能遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：可能导致工程延期，影响合同工期。解决办法：乙方应加强项目管理，确保按期完成工程。如确实因不可抗力等原因导致延期，应及时通知甲方并协商解决。2.工程质量问题：可能导致甲方要求乙方返工或承担赔偿责任。解决办法：乙方应严格按照施工图纸和规范施工，确保工程质量。如有质量问题，应及时整改直至符合要求。3.支付款项延误：可能导致乙方资金周转困难。解决办法：甲方应按照合同约定的付款期限和比例按时支付款项。如因特殊情况导致延期，应及时通知乙方并协商解决。4.合同变更：可能导致工程范围、价款等发生变化。解决办法：甲乙双方应就变更事项签订书面协议，明确变更内容、价款和工期等，确保双方权益。适用场景：本合同适用于以下场景：