城市广场土石方施工合同

PAGEPAGE1城市广场土石方施工合同甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就城市广场土石方施工项目达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：城市广场土石方施工工程1.2工程地点：_______市_______区1.3工程内容：土石方挖掘、运输、回填、平整等工程1.4工程面积：_______平方米1.5工程期限：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日二、工程质量2.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及施工方案进行施工。2.2乙方应确保施工过程中使用的材料、设备符合国家相关标准和规定。2.3乙方应保证工程质量达到国家相关验收标准，并接受甲方的质量监督和检查。三、工程价款及支付方式3.1工程价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。3.2甲方应按照以下方式支付工程价款：3.2.1工程开工前，甲方支付乙方工程总价款的30%作为预付款。3.2.2工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%。3.2.3工程进度达到80%时，甲方支付乙方工程总价款的30%。3.2.4工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的10%作为尾款。四、工期延误4.1因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应的违约责任，并向甲方支付违约金，违约金为工程总价款的5%。4.2因甲方原因导致工程延误，甲方应提前通知乙方，并协商解决。乙方不承担由此产生的违约责任。五、工程变更5.1在施工过程中，如甲方要求变更工程设计、施工方案等，应提前通知乙方，并与乙方协商确定变更事宜。5.2变更导致工程价款增加或减少的部分，甲乙双方应协商确定，并签订补充协议。六、竣工验收6.1工程完成后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方应在收到申请后15个工作日内组织验收。6.2验收合格后，甲乙双方应签订竣工验收报告，并办理工程结算手续。七、保修7.1乙方对施工工程的质量实行保修，保修期为工程竣工验收合格之日起一年。7.2在保修期内，如发现工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后及时进行维修，费用由乙方承担。八、违约责任8.1甲乙双方应严格履行本合同的各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿由此造成的损失。九、争议解决9.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。9.2在合同履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________签订日期：_______年_______月_______日以上内容仅供参考，具体合同内容请根据实际情况进行修改和完善。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见。2024带目录带附件详细版-城市广场土石方施工合同目录一、合同双方基本信息二、工程概况三、工程质量四、工程价款及支付方式五、工期延误六、工程变更七、竣工验收八、保修九、违约责任十、争议解决十一、其他约定十二、附件一、合同双方基本信息甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________二、工程概况2.1工程名称：城市广场土石方施工工程2.2工程地点：_______市_______区2.3工程内容：土石方挖掘、运输、回填、平整等工程2.4工程面积：_______平方米2.5工程期限：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日三、工程质量3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及施工方案进行施工。3.2乙方应确保施工过程中使用的材料、设备符合国家相关标准和规定。3.3乙方应保证工程质量达到国家相关验收标准，并接受甲方的质量监督和检查。四、工程价款及支付方式4.1工程价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。4.2甲方应按照以下方式支付工程价款：4.2.1工程开工前，甲方支付乙方工程总价款的30%作为预付款。4.2.2工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%。4.2.3工程进度达到80%时，甲方支付乙方工程总价款的30%。4.2.4工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的10%作为尾款。五、工期延误5.1因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应的违约责任，并向甲方支付违约金，违约金为工程总价款的5%。5.2因甲方原因导致工程延误，甲方应提前通知乙方，并协商解决。乙方不承担由此产生的违约责任。六、工程变更6.1在施工过程中，如甲方要求变更工程设计、施工方案等，应提前通知乙方，并与乙方协商确定变更事宜。6.2变更导致工程价款增加或减少的部分，甲乙双方应协商确定，并签订补充协议。七、竣工验收7.1工程完成后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方应在收到申请后15个工作日内组织验收。7.2验收合格后，甲乙双方应签订竣工验收报告，并办理工程结算手续。八、保修8.1乙方对施工工程的质量实行保修，保修期为工程竣工验收合格之日起一年。8.2在保修期内，如发现工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后及时进行维修，费用由乙方承担。九、违约责任9.1甲乙双方应严格履行本合同的各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿由此造成的损失。十、争议解决10.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.2在合同履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。十一、其他约定11.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。11.2本合同自双方签字盖章之日起生效。十二、附件（附件内容包括但不限于施工图纸、技术规范、施工方案等）甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________签订日期：_______年_______月_______日以上内容仅供参考，具体合同内容请根据实际情况进行修改和完善。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见。附件列表：1.施工图纸2.技术规范3.施工方案4.工程量清单5.工程进度计划6.工程变更记录7.竣工验收报告8.保修条款违约行为罗列及认定：1.工期延误：未能按照合同约定的工期完成工程，经甲方催告后仍未采取有效措施予以纠正。2.质量不达标：工程质量不符合国家相关验收标准，经甲方提出质量问题后，乙方未及时进行整改。3.未按约定支付款项：甲方未按照合同约定的支付方式和时间向乙方支付工程款项。4.违反合同变更条款：未经双方协商一致，单方面变更工程设计、施工方案等。5.保修期内未履行保修义务：乙方在保修期内未按照合同约定履行保修义务。法律名词及解释：1.合同法：指调整平等主体之间因合同所产生的财产性民事权利义务关系的法律规范的总称。2.竣工验收：指工程完成后，由甲方组织对工程质量、工程量、工程技术等内容进行检验，确认是否符合合同约定的活动。3.保修：指乙方对施工工程的质量实行一定期限的保证，期限内发现工程质量问题，乙方应负责维修。4.违约金：指违约方按照合同约定或法律规定向守约方支付的一定金额作为违约责任。5.争议解决：指当合同履行过程中发生纠纷时，双方通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的活动。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.工期延误：在施工过程中，可能会遇到不可抗力因素导致的工期延误，应及时通知甲方，并协商解决。2.质量问题：乙方应严格按照施工图纸和技术规范进行施工，确保工程质量达标。甲方应对工程质量进行监督和检查。3.支付款项：甲乙双方应按照合同约定的支付方式