(带特殊条款)劳务分包合同协议模板

(带特殊条款)劳务分包合同协议模板劳务分包合同协议模板甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将工程项目中的劳务作业分包给乙方施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：________2.工程地点：________3.工程内容：________4.工程规模：________5.工程承包范围：________二、劳务分包方式1.甲方将工程项目的劳务作业分包给乙方，乙方按照甲方的要求完成劳务作业。2.乙方按照甲方的要求提供劳务人员，并负责劳务人员的招聘、培训、管理、考核等工作。3.乙方按照甲方的要求提供劳务所需的材料、设备、工具等，并负责材料、设备、工具的采购、运输、保管、维修等工作。4.乙方按照甲方的要求完成劳务作业，并按照甲方的要求进行质量、安全、环保等方面的管理。三、劳务分包费用1.甲方按照约定的单价和实际完成的工程量支付乙方的劳务分包费用。2.乙方按照甲方的要求提供发票，甲方按照发票金额支付乙方的劳务分包费用。3.甲方支付乙方的劳务分包费用不得低于当地最低工资标准。四、工期及质量要求1.乙方按照甲方的要求在约定的工期内完成劳务作业。2.乙方按照甲方的要求保证劳务作业的质量，并按照甲方的要求进行质量检查、验收等工作。3.乙方按照甲方的要求进行安全、环保等方面的管理，并按照甲方的要求进行安全、环保等方面的检查、验收等工作。五、违约责任1.甲方未按照约定支付乙方的劳务分包费用，应按照逾期支付金额的日万分之五向乙方支付违约金。2.乙方未按照约定完成劳务作业，应按照逾期完成的天数向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价的日万分之五。3.甲方和乙方违反合同的其他约定，应按照实际损失向对方支付违约金。六、争议解决1.本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。2.双方协商不成时，可以向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁。3.仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。七、其他约定1.本合同未尽事宜，由双方协商补充。2.本合同自双方签字盖章之日起生效，至劳务分包作业全部完成并支付完毕劳务分包费用之日止。3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：________1.违约情形的明确：在合同中，应当明确列出哪些情况属于违约行为，例如未按约定支付费用、未按约定完成工程、提供不符合要求的劳务人员等。对于每一种违约情形，都应当给出具体的规定和描述，以便双方在合同履行过程中有明确的依据。2.违约金的设定：违约金是违约责任的一种重要形式，可以通过经济手段来惩罚违约行为，并弥补守约方的损失。在合同中，可以设定违约金的计算方式和标准，例如按照逾期支付金额的日万分之五计算违约金，或者按照逾期完成的天数计算违约金。同时，还应当明确违约金的支付方式和时间，以及违约金的上限和下限。3.损害赔偿的范围和计算方式：除了违约金之外，违约方还应当承担损害赔偿责任，以弥补守约方因违约行为所造成的实际损失。在合同中，可以明确损害赔偿的范围，包括直接损失和间接损失，并给出具体的计算方式。同时，还应当明确损害赔偿的证明责任和索赔程序。4.解除合同的条件和后果：如果一方严重违约，守约方有权解除合同。在合同中，可以明确解除合同的条件，例如逾期履行达到一定期限、违约行为导致合同目的无法实现等。同时，还应当明确解除合同的后果，包括合同解除的效力、已履行部分的结算、违约方的赔偿责任等。5.争议解决方式：在违约责任部分，还应当明确争议解决的方式和程序。可以选择协商解决、仲裁或者诉讼等方式，并明确选择的具体机构或者法院。同时，还应当明确争议解决的费用承担和仲裁或者判决的效力。通过对违约责任部分的详细补充和说明，可以增强合同的约束力，促进双方按照约定履行合同，并有效解决合同履行过程中的争议和纠纷。同时，也有助于保护双方的权益，维护合同的公平性和正义性。因此，在签订劳务分包合同协议时，应当重视违约责任部分的内容，并根据实际情况进行合理的设定和规定。1.违约通知：合同中应明确，当一方出现违约行为时，另一方应尽快发出书面违约通知。违约通知应详细说明违约的性质、发生的时间、违约方的义务以及要求违约方采取的补救措施。这一步骤对于确保双方都有机会及时了解违约情况并采取相应行动至关重要。2.补救措施：合同中应规定，违约方在收到违约通知后，应在一定期限内采取补救措施，以消除违约行为的影响。补救措施可能包括但不限于支付逾期款项、修正不符合质量要求的工作、替换不合适的劳务人员等。补救措施的目的是尽可能地恢复合同的正常履行。3.连带责任：在某些情况下，合同可能涉及多方，例如总承包商、分包商和供应商。在这种情况下，合同应明确各方之间的连带责任，即当一方违约时，其他方是否需要承担连带责任，以及连带责任的具体范围和限制。4.不可抗力：合同中应包含不可抗力条款，明确在发生不可抗力事件时，双方的权利和义务。不可抗力事件可能包括自然灾害、战争、政府行为等，这些事件可能导致一方无法履行合同义务。不可抗力条款应规定在不可抗力事件发生时的通知义务、证明责任、延长工期的权利、免除责任的条件等。5.法律适用和司法管辖：合同中应明确适用的法律和司法管辖地。这有助于在发生争议时，确定适用的法律规则和解决争议的法院或仲裁机构。对于跨国工程项目，选择合适的法律和司法管辖地尤为重要。6.合同终止后的义务：合同中应规定合同终止后双方的义务，包括但不限于支付未结款项、退还保证金、移交项目资料、提供必要的后续支持等。这些规定有助于确保合同终止后双方能够顺利地完成剩余事项。7.变更和解除合同的程序：合同中应明确变更和解除合同的程序，包括需要履行的通知义务、获得同意的条件、书面确认的要求等。这有助于防止一方单方面变更或解除合同，保护