建筑抗震工程合同

合同编号：_______本建筑抗震工程合同（以下简称“本合同”）由以下双方于____年__月__日签订：甲方（委托方）：_______地址：_______法定代表人：_______乙方（承包方）：_______地址：_______法定代表人：_______鉴于甲方为抗震工程项目的建设单位，乙方为抗震工程项目的施工单位，双方经友好协商，就乙方承担甲方抗震工程项目施工的事宜，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程范围：包括抗震结构设计、施工、验收及后期维护等。1.4工程质量：符合国家抗震设防要求和甲方要求。第二条合同工期2.1工程总工期为____天，自____年__月__日起至____年__月__日止。2.2如因甲方原因导致工程延期，乙方不承担任何责任。第三条合同价款及支付方式3.1本工程合同价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。3.2甲方应在本合同签订后____个工作日内支付合同价款的____%作为预付款，计人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。3.3工程进度款按实际完成工程量的____%支付，每月支付一次。3.4工程竣工验收合格后，甲方支付至合同价款的____%，计人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。3.5工程质保金为合同价款的____%，质保期满后支付。第四条工程质量及验收4.1乙方应严格按照国家抗震设防要求和甲方要求进行施工。4.2工程质量不符合约定，乙方应在甲方提出整改要求后____个工作日内完成整改。4.3工程验收合格后，双方签署《工程验收报告》。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。5.2乙方未按约定工期完成工程，每逾期一天，应支付合同价款的____‰作为违约金。5.3甲方未按约定支付合同价款，每逾期一天，应支付合同价款的____‰作为违约金。第六条争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如发生合同争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向工程所在地人民法院提起诉讼。第七条合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______甲方代表（签字）：_______乙方代表（签字）：_______签订日期：____年__月__日合同编号：_______本建筑抗震工程合同（以下简称“本合同”）由以下双方于____年__月__日签订：甲方（委托方）：_______地址：_______法定代表人：_______乙方（承包方）：_______地址：_______法定代表人：_______鉴于甲方为抗震工程项目的建设单位，乙方为抗震工程项目的施工单位，双方经友好协商，就乙方承担甲方抗震工程项目施工的事宜，达成如下合同条款：第一章工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程范围：包括抗震结构设计、施工、验收及后期维护等。1.4工程质量：符合国家抗震设防要求和甲方要求。第二章合同工期2.1工程总工期为____天，自____年__月__日起至____年__月__日止。2.2如因甲方原因导致工程延期，乙方不承担任何责任。第三章合同价款及支付方式3.1本工程合同价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。3.2甲方应在本合同签订后____个工作日内支付合同价款的____%作为预付款，计人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。3.3工程进度款按实际完成工程量的____%支付，每月支付一次。3.4工程竣工验收合格后，甲方支付至合同价款的____%，计人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。3.5工程质保金为合同价款的____%，质保期满后支付。第四章工程质量及验收4.1乙方应严格按照国家抗震设防要求和甲方要求进行施工。4.2工程质量不符合约定，乙方应在甲方提出整改要求后____个工作日内完成整改。4.3工程验收合格后，双方签署《工程验收报告》。第五章违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。5.2乙方未按约定工期完成工程，每逾期一天，应支付合同价款的____‰作为违约金。5.3甲方未按约定支付合同价款，每逾期一天，应支付合同价款的____‰作为违约金。第六章争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如发生合同争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向工程所在地人民法院提起诉讼。第七章合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______甲方代表（签字）：_______乙方代表（签字）：_______签订日期：____年__月__日附件一：工程量清单附件二：工程质量验收标准附件三：工程进度计划附件四：工程变更及签证程序附件五：安全生产责任书附件列表：1.附件一：工程量清单2.附件二：工程质量验收标准3.附件三：工程进度计划4.附件四：工程变更及签证程序5.附件五：安全生产责任书法律名词及解释：1.建设单位：指承担工程建设任务的法人或其他组织。2.施工单位：指承担工程施工任务的法人或其他组织。3.抗震设防要求：指根据地震烈度、场地条件等因素确定的，建筑物应具备的抗震能力。4.竣工验收：指工程完工后，由建设单位组织进行的工程质量、安全、功能等方面的检查、评定和认可活动。5.质保金：指为保证工程质量，由承包方在合同中预留的一部分款项，用于支付工程质量问题的整改费用。6.违约金：指合同当事人违反合同约定，应向守约方支付的一定金额的赔偿金。7.争议解决：指合同当事人在履行合同过程中产生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.工期延误：可能导致工程延期，影响双方利益。解决办法：加强工程进度管理，确保按期完成工程。2.质量问题：可能导致工程安全隐患，影响甲方使用。解决办法：加强质量监管，严格按照验收标准进行验收。3.合同价款支付：可能导致乙方资金压力，影响工程进度。解决办法：严格按照合同约定的支付方式进行支付，确保乙方资金充足。4.合同变更：可能导致双方权益受损。解决办法：严格按照变更及签证程序进行操作，确保双方权益。5.安全生产：可能导致人员伤亡和财产损失。解决办法：加强安全生产管理，落实安全生产责任。适用场景：本合同适用于以下场景：1.新建建筑物的抗震工程。2.既有建筑物的抗震加固工程。3.抗震性能提升工程。4.地震灾区重建工程。注意事项：1.在签订合同前，