工程承包施工合同

施工合同甲方：徐州天道房屋拆迁安置有限公司法定代表人:李良职务:总经理乙方：北京新景瑞建筑工程有限公司工程项目名称：徐州福如海康复中心工程地点：徐州铜山区张集邓楼工程数量：约10万平方（以实际工程量为准）就乙方施工徐州福如海康复中心建设项目工程和甲方组成联合体事宜，经双方平等协商，为确保本工程项目圆满交付使用，自愿达成如下协议。一、施工内容:1.1经双方协商，一致同意乙方联合建造完成徐州福如海康复中心建设项目(设计施工一体化工程，该工程甲方项目建设，乙方注资甲方的本项目承建范围内工程(行业特殊要求的除外)。甲方提供施工图纸、投标文件等资料(复印件)，甲乙双方配合完成相关工作。1.2方按甲方要求出具正规专用发票，按税务部门的有关规定交本项目所应交纳税金，税金由乙方全部承担。二、甲方的权利和义务2.1按照本协议的约定向乙方收取施工费用；2.2按照甲方与徐州福如海康复中心签署的《建筑工程施工合同》约定的付款节点一万平方，施工到5000平方时付生活费100万。完工付工程量的70%,施工主体封顶付工程量的85%，审计结束付工程量的97%，剩下的3%作为质保金，一年无质量问题无息付清，春节前按实际工程量付款。甲方审计应在两个月审计完毕，如没完成审计，认可工程合格。2.3对乙方在经营施工过程中有关部门关系协调。因手续不全造成停工，一切损失由甲方负责。2.4不参与乙方施工该项目工程范围内的盈亏处置，仅取得施工费用。2.5对乙方在施工期内，出现负面社会影响及拖欠工人工资，工人上访次或停工待料超过15日以上，停工等现象。甲方有权将乙方无偿清出施工现场。一切损失，乙方自负。三、乙方的权利和义务3.1乙方严格按甲方提供的施工图纸施工，按甲方与徐州福如海康复中心签署的《建筑工程施工合同》和甲方约定的施工期限、质量要求施工安全措施，确保圆满完成本项目建设工程。完全接受项目部对工程质量安全工作的全面管理和监督.3.2乙方与甲方施工和实施的工程内容上实行内部独立核算。确保工期按大合同约定工期完成。3.3项目内工程的一切盈亏归属注资人享有，注资范围内的处置分配不受干涉。3.4乙方在施工中应严格遵守国家施工规范。保证安全文明施工，严格执行甲方与徐州福如海康复中心签署的《建筑工程施工合同》中所有条款内容和本协议中的各项条款内容。3.5乙方负责施工范围内施工项目的质量、安全、工期等。在施工期间发生的质量责任、安全事故、人身伤害事故、拖欠材料款、拖欠人工工资等任何问题全部由乙方承担法律责任及经济责任，甲方不承担任何责任(出现任何责任及损失，甲方有权直接从工程款中扣留)施工有关事项的约定4.1工程款结算:根据图纸施工，毛墙毛地，1800元每平方，最后工程量以审计报告为准，每个节点工期为3个月，每提前一天奖励一万元，同等推迟一天罚款一万元。本价标不包括附属工程。4.2乙方施工实施项日的现场管理由乙方全部负责，甲方项目部人员对施工项目进行全面管理、检查监督。五、其他5.1乙方施工项目的最终工程总价款，按徐州福如海康复中心建设项目设计施工一体化工程业主的结算审计报告确定最终工程总价款。5.2本合同以签订日期为生效日，施工期限至该项目工程全部竣工验收合格且交付后，所有工作完成工程款清。机城人员材料进场开始施工，五天内乙方向甲方交保证金贰拾万元。六、违约责任6.1如乙方无资金投入或发现分包，停工超过15日以上，甲方有权收回另行安排施工队伍。以前所投资按成本价支付。6.2甲方如果不能按约定及时拨付工程款时，所造成的一切损失和后果全部由甲方承担。七、双方因履行本协议发生的争议，首先应协商解决，协商不成的，由工程所在地人民法院管辖裁处。八、钢材混凝土，甲方出面协调解决，本工程只开劳务税票。九、本协议一式肆份甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人:法定代表人:委托授权人签字:委托授权人签字:身份证号: