版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
2022年-2023年监理工程师之交通工程监理案例分
析考试题库
大题(共io题)
一、某高速公路工程开工里程为24km,划分为二个施工合同段。建设单位通过
施工监理招标,将该工程施工监理工作委托给某监理单位。监理合同签订后,
监理单位立即着手组建项目监理机构。监理单位根据该工程特点设置了二级监
理机构,即总监理工程师办公室(简称总监办)和驻地监理工程师办公室(简
称驻地办)。总监办配备1名总监理工程师和若干名监理员。驻地办配备1名
驻地监理工程师和若干名专业监理工程师。总监办和驻地办的主要职责如下:
总监办的主要职责有:(1)主持召开监理交底会;(2)审批施工组织设计;
(3)签发支付证书;(4)签发合同工程开工令、单位或合同工程的暂停令和
复工令;(5)审核变更单价和总额以及延期和费用索赔;(6)组织编写监理
竣工文件及监理工作报告。驻地办的主要职责有:(1)主持编制监理计划;
(2)主持召开第一次工地会议;(3)审批总体进度计划、重要工程材料及混
合料配合比;(4)审批分项工程开工申请,签发分项和分部工程暂停令和复工
令;(5)日常巡视、旁站、抽检,并做好记录;(6)核算工程量清单,负责
对已完工程进行计量;(7)组织分项、分部工程中间验收和质量评定,签发中
间交工证书;(8)审查交工验收申请,评定工程质量;(9)组织编制监理月
报。建设单位和监理单位签订的监理合同由以下几部分组成:(1)监理合同协
议书及附件;(2)中标通知书;(3)合同专用条款;(4)合同通用条款;
(5)在本合同专用条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。监理合同中
有如下内容:(1)监理工作目标是确保工程获得“鲁班奖”;(2)建设单位
有权要求监理单位更换不能按监理合同的约定进行监理服务的监理人员;(3)
监理单位可以将监理服务的任何部分转让或分包;(4)监理单位不履行监理职
责,或与承包人串通损害建设单位利益,给建设单位造成经济损失,应向建设
单位赔偿,监理单位的累计赔偿限额为监理服务费总额;(5)建设单位应指定
一名授权代表,与监理机构建立工作联系;(6)建设单位在监理合同约定的监
理服务范围内对承包人的任何意见或要求可直接向承包人提出。VI〉?、监理单
位设置二级监理机构是否合理?为什么?<2〉?、总监办和驻地办配备的监理人
员是否合理?若不合理,请说明理由。<3〉?、试说明总监理工程师、驻地监理
工程师的任职条件。
【答案】
【正确答案】
监理单位设置二级监理机构不合理。因为根据《公路工程施工监理规范》规
定,公路工程项目监理均应设总监办,100km以上的高速公路、一级公路工程
可设驻地办。本题开工里程为24km,无须配备二级监理机构。
【正确答案】
总监办配备的监理人员不合理。理由:总监办应配备1名总监理工程师和若干
名专业监理工程师。驻地办配备的监理人员合理。理由:驻地办应根据工程复
杂程度配备1名驻地监理工程师和若干名专业监理工程师。
【正确答案】
总监理工程师应公路工程监理工程师资格,负责全面履行项目监理职责的管理
者,简称总监。驻地监理工程师应具备公路工程监理工程师资格,经总监授,
负责驻地办监理职责的管理者。
【正确答案】
本题所列总监办的各项职责是正确的。本题所列驻地办职责中的(1)(2)
(3)(8)(9)不妥,这些职责应是总监办的职责。
【正确答案】
本工程监理合同的组成不完备,还缺少以下几种文件:(1)监理投标文件;
(2)工程专用规范;(3)监理规范;
二、某项工程建设项目,业主与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工
程施工合同,工程未进行投保。在工程施工过程中,遭受暴风雨不可抗力袭击,造
成了相应的损失,施工单位及时向监理工程师提出索赔要求,并附索赔有关的资
料和证据。索赔报告的基本要求如下:1、遭暴风雨袭击是因非施工单位原因造
成的损失,故应由业主承担赔偿责任。2、给已建分部工程造成破坏,损失计18
万元,应由业主承担修复的经济责任,施工单位不承担修复的经济责任。3、施工
单位人员因此灾害数人受伤,处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元,业主应给
予赔偿。4、施工单位进场的正在使用的机械、设备受到损坏,造成损失8万元,
由于现场停工造成费损失4.2万元,业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝
工费3.8万元,业主应予支付。5、因暴风雨造成现场停工8天,要求合同工期顺
延8天。6、由于工程破坏,清理现场需费用
2.4万元,业主应予支付。
【问题】
监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后,应进行哪些工作?
【答案】一、监理工程师接到索赔申请通知后应进行以下主要工作:1、进行调
查、取证;2、审查索赔成立条件,确定索赔是否成立;3、分清责任,认可合理
索赔;4、与施工单位协商,统一意见;5、签发索赔报告,处理意见报业主核
准。二、不可抗力风险承担责任的原则(一)处理原则:1、工程本身的损害由
业主承担;2、人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用;3、造成施工单位
机械、设备的损坏及停工等损失,由施工单位承担;4、所需清理、修复工作的
费用,由业主承担;5、工期给予顺延。
三、某公路工程工作量计600万元,计划当年上半年内完工,主要材料金额占施
工总产量的6
2.5%,预付备料款占工程款25%,当年上半年各月实际完成施工产值见表7-6所
Zj\O
【问题】
2、计算按月结算的工程进度款。
【答案】2、各月结算的工程进度款1月份:工程款60万元,累计完成60万
元;2月份:工程款80万元,累计完成140万元;3月份:工程款100万元,累
计完成240万元;4月份:工程款120万元,累计完成360万元;5月份:已达
到起扣点情况下的应收工程款为:工程款=当月已完工作量-(当月累计已完工
作量一起扣点)X主材所占比重=120-(360+120-360)X0.625=45(万元)
累计完成405万元;6月份:工程款=当月已完工作量X(卜主材所占比重)
=120X(1-0.625)=45(万元)
四、某路桥工程公司,承包高速公路一座桥梁施工,4月1日进驻工地,准备按合
同工期2001年5月1日开工,因征地拆迁延误到5月24日才开始施工。在
2001年11月3日施工段A中桥基坑开挖后,发现基底承载力不能满足设计要求,
按监理变更通知改为钻孔桩基础。因此,使该桥施工期延误7d。2002年9月20
日,业主提出桥梁外形重新装修的要求,因此使工程不能在合同规定的10月1日
前竣工,需延迟到10月15日。承包人10月5日为上述三项事件提出索赔要求,
并要求工期延长56do
【问题】
承包人提出索赔的依据是什么?监理工程师如何处理上述索赔事件?
【答案】1、承包人有理由要求索赔的有两项,即:开工延误24d的索赔;增加
装修内容需时25d的索赔,该两项均因业主原因或业主要求增加了工程内容。而
因地基承载力不足而改为钻孔灌注桩不能要求索赔,因为此项并非业主的原因所
造成的。但上述三项均有理由要求延长工期。因为上述三项均不属于承包人的
过错或失误或违约造成的。2、可获准索赔和延期的只有桥梁增加装修内容一
项。因按合同规定,当索赔事件首次发生的21d之内,承包人应将索赔意向书提
交监理工程师,并抄送业主,当延期事件首次发生后,承包人应在14d之内向监理
工程师发出要求延期的通知。而只有该项事件是在合同规定时效范围内。3、工
期可延至10月15日。4、监理工程师只受理桥梁增加装修的索赔和延期事件,
同时对基础改为钻孔桩和增加装修,按工程变更处理。
五、2007年8月13日,湖南省湘西自治州凤凰县正在建设的堤溪沱江大桥发
生坍塌事故,造成64人死亡22人受伤,直接经济损失3974.7万元。(一)事
故原因和性质L直接原因。由于大桥主拱圈砌筑材料未满足规范和设计要
求,拱桥上部构造施工工序不合理,主拱圈砌筑质量差,降低了拱圈砌体的整
体性和强度,随着拱上荷载的不断增加,造成1号孔主拱圈靠近。号桥台一侧
约3〜4m宽范围内,即2号腹拱下的拱脚区段砌体强度达到破坏极限而坍塌,
受连拱效应影响,整个大桥迅速坍塌。2.间接原因。①施工单位项目经理部擅
自变更原主拱圈施工方案,现场管理混乱,违规乱用料石,主拱圈施工不符合
规范要求,在主拱圈未达到设计强度的情况下就开始落架施工作业。②建设单
位项目管理混乱,对发现的施工质量问题未认真督促施工单位整改,未经设计
单位同意擅自与施工单位变更原主拱圈设计施工方案,盲目倒排工期赶进度,
越权指挥,甚至要求监理不要上桥检查。③监理单位未能制止施工单位擅自变
更原主拱圈施工方案,对发现的主拱圈施工质量问题督促整改不力,在主拱圈
砌筑完成但强度资料尚未测出的情况下即签字验收合格。3.事故性质:这是一
起生产安全责任事故。(二)对事故责任人员及责任单位的处理1.移送司法
机关处理人员。移送司法机关处理人员共13人。其中:监理公司现场监理处副
处长兼现场监理余XX,涉嫌工程重大安全事故罪;现场监理处处长李XX,
涉嫌工程重大安全事故罪。2.给予党纪、政纪处分人员。给予党纪、政纪处分
人员共19人。其中:监理公司党支部书记、副经理续XX,对事故发生负有重
要领导责任,给予行政记大过、党内警告处分;监理公司总工汤XX,对事故
发生负有主要领导责任,给予行政撤职、党内严重警告处分。3.对事故有关人
员的处理……4.对事故有关单位的处理。……暂扣监理有限公司“工程监理证
书”等有关证照。(三)中央电视台专访的专家视点沱江大桥突然坍塌存在以
下几个问题:1.为了州庆缩短大桥养护期。沱江大桥施工工期过紧,施工中变
更了主拱圈砌筑的程序,拱架拆卸过早。据了解,主拱圈的养护期是28天,第
19天开始卸架,养护期不够,比规定少了9天。因为养护期减短,大桥拱圈承
载能力减弱。
【答案】1.上述案例中,监理工程师巡视发现施工单位未按主拱圈施工方案施
工时,该如何处理?答案:(1)监理工程师在巡视、旁站过程中应监督施工单
位按专项施工方案组织施工。若发现施工单位未按有关安全法律、法规和工程
强制性标准施工,违规作业时,应予以制止。(2)对危险性较大的工程作业等
要定期巡视检查,发现安全事故隐患,应立即书面指令施工单位整改;情况严
重的应签发《工程暂停令》,要求施工单位暂停施工,并及时报告建设单位。
(3)施工单位拒不整改或者不停止施工的,监理工程师应及时向有关主管部门
报告。
2.安全监理工作中,监理工程师该如何检查分包单位?答案:(1)按照《公路
水运工程平安工地建设管理办法》规定,监理工程师在危险性较大分部分项工
程施工前核查该工程的安全生产条件。(2)核查分包单位的施工资质,所承揽
的施工业务是否在其资质范围内。(3)核查分包单位从业人员持证是否符合要
求。(4)在危险性较大工程施工前将安全生产条件核查结果以书面形式报建设
单位确认。3.事故发生后,监理工程师应做哪些工作?答案:(1)事故发生
后,事故现场有关人员立即向总监理工程师报告,总监理工程师立即向建设单
位、监理公司负责人报告。(2)监理机构负责人启动监理机构应急预案,指令
有关单位和人员立即抢救人员、防止事态发展、妥善保护事故现场。同时下达
《工程暂停令》,要求施工单位暂停施工,全面排查安全隐患。(3)事故发生
24小时内,安全专业监理工程师形成书面报告,经总监理工程师审核后上报。
(4)事故报告后出现新情况的,应当及时补报。自事故发生之日起30日内,
事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。
六、某山区桥梁工程,桥梁墩高HOm。建设单位按照招标程序分别与监理单位
和施工单位签署了合同。施工单位根据相关法规要求,对该项目进行了施工安
全风险评估。首先进行了总体风险评估,评估结果显示桥梁总体风险评估等级
为IV级。根据规定,进行了进一步的专项风险评估,并形成了风险评估报告,
主要内容包括:评估依据、工程概况、评估方法等。在实施中,施工单位应根
据风险评估结论,完善施工组织设计和危险性较大工程专项施工方案,制定相
应的专项应急预案,对项目施工过程实施预警预控,尤其针对桥墩施工的风险
还采取了进一步的措施。监理也按照要求进行了监理工作。施工过程中,由于
施工单位质量把控不严,部分支座有倾斜和裂缝现象发生,监理对质量事故采
取了相应的措施。VI〉?、结合背景,分析该桥施工安全风险评估的四大步骤。
<2〉?、补充风险评估报告的内容。<3〉?、针对桥墩施工的风险,施工单位还
应进一步采取哪些主要措施?<4〉?、开工后,监理单位应针对评估报告中的施
工风险做哪些工作?<5〉?、质量事故的监理处理程序包括哪些?
【答案】
【正确答案】
该桥施工安全风险评估的四大步骤为:开展总体风险评估、确定专项风险评估
范围、开展专项风险评估和确定风险控制措施。
【正确答案】
报告内容还包括评估步骤、评估内容、评估结论及对策建议等。
【正确答案】
针对桥墩施工的风险,施工单位还应进一步采取的主要措施有:(1)重大风险
源的监控与防治措施、应急预案经施工企业技术负责人和项目总监理工程师审
批后,由建设单位组织论证或复评估。(2)施工单位应建立重大风险源监测及
验收、日常巡查、定期报告等工作制度,并组织实施。(3)施工项目经理或技
术负责人在工程施工前应对施工人员进行安全技术教育与交底;施工现场应设
立相应的危险告知牌。(4)适时组织对典型重大风险源的应急救援演练。
(5)当专项风险等级为IV级(极高风险)且无法降低时,必须提高现场防护标
准,落实应急处置措施,视情况开展第三方施工监测;未采取有效措施的,不
得施工。
【正确答案】
工程开工后,监理单位应督查施工单位安全风险控制措施的落实情况,并予以
记录。对施工中存在的重大隐患应及时指出并督促整改,对施工单位拒不整改
的,应及时向建设单位及公路工程安全生产监督管理部门报告。
七、某公路建设项目的建设单位采用公开招标方式分别选定了施工单位和监理
单位,并与施工单位和监理单位分别签订了施工合同与监理合同。在施工过程
中,发生了如下事件:事件1:在某段土方开挖工作完成后不久,边坡出现了
局部塌方,令地基土受到扰动,承载能力降低。事件2:在基础工程施工结束
后,因施工单位质量检查人员外出未归,未进行自检,为了能够提前进行基础
的填埋工作,施工单位报请监理工程师对其进行检查验收,被监理工程师拒
绝。事件3:在某段危险性较大的高边坡处理工程,施工单位没有按规定编制
专项施工方案。该高边坡处理工程施工时没有安全生产管理人员进行现场监
督,施工时发生了安全事故。事件4:某段石方爆破作业比较危险,施工单位
为了保证本单位从事爆破作业人员的生命安全,决定从劳务市场雇用三名无爆
破作业上岗证人员去实施爆破作业,监理工程师发现后立即予以制止。事件
5:某段土方路基完工后,施工单位申请中间交工验收,监理工程师检查发现施
工单位的施工自检资料不完整,最终拒绝对该土方路基进行中间交工验收。事
件6:该公路项目施工结束后,施工单位提交了交工验收申请,监理工程师经
审查后认为竣工资料不完善,不具备交工验收条件。因而拒绝了施工单位的交
工验收申请。
【问题】
1.事件1中所述边坡出现了局部塌方的问题可能是由于什么原因引起的?
【答案】1.边坡出现局部塌方的原因可能是:(1)开挖坡度过陡,或通过不同
土层时没有根据土的特性分别放成不同坡度,致使边坡失稳而塌方。(2)未采
取有效的降水排水措施,土层湿化,内聚力降低,引起塌方。(3)边坡顶部堆
载过大,或受到外力振动影响,使边坡内剪应力增大,土体失稳而塌方。(4)
土质松软,开挖次序、方法不妥当而造成塌方。
八、某工程下部为钢筋混凝土基础、上面安装设备。业主分别与土建、安装单
位签订了基础、设备安装工程施工合同。两个承包人都编制了相互协调的施工
进度计划,且进度计划已得到监理工程师的批准。基础施工完毕.设备安装单位
按计划将材料及设备运进现场准备施工。经检测发现有近1/6的设备预埋螺栓
位置偏移过大,无法安装设备,须返工处理。安装工作因基础返工而受到影响,安
装单位提出索赔要求。
【问题】
3、对于预埋螺栓位置偏移过大的质量问题,监理工程师应如何处理?
【答案】3、对于地脚螺栓偏移的质量问题,监理工程师应向土建施工单位发出
整改通知,要求施工单位返工处理,对施工单位提出的具体施工措施,监理工程师
应进行审核,并严格监督检查返工处理情况,处理完成后,应进行检查验收,验收
合格后,组织办理移交签证,交由安装单位进行安装作业。
九、某市投资修建一公路建设项目,建设单位采用公开招标方式选择承包单位。
在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求,并规定2006年10月
30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标,乙单位2006年H月5
日才提交了投标保证金。2006年n月3日由该市招标管理办公室主持,举行了
公开开标。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。建设单位重新招标后确
定甲承包单位中标,并签订了施工合同。施工开始后,建设单位要求提前交工,并
与甲承包单位协商签订了书面协议,该协议规定了甲承包单位为保证施工质量采
取的措施和建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事
故,经调查组技术鉴定,认为是甲承包单位为赶工拆模过早,混凝土强度不足造
成。该事故未造成人员伤亡,但导致直接经济损失35万元。质量事故发生后,建
设单位以甲承包单位的行为与投标文件中的承诺不符,不具备履约能力,又不可
能保证提前交工为由,提出解除合同。甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶
工引起的,不同意解除合同。建设单位按合同约定提请仲裁,仲裁机构裁定解除
合同,甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。
【问题】
1、指出该工程招投标过程中的不妥之处,并说明理由。因招标人原因导致招标
失败造成投标单位损失是否应给予补偿?说明理由。
【答案】1、该工程招投标过程中的不妥之处如下:(1)“对省内与省外投标
人提出了不同的资格要求”不妥。因为根据《招标投标法》等规定,招示人不得
违法限制或排斥本地区、本系统以外的法人或其他组织参加投标。招标人不得
以不合理的条件限制或排斥潜在投标人,不得对潜在投标人实行歧视待遇,或限
制投标人之间的竞争。(2)“投标截止时间与开标时间有所不同”不妥。因为
按《招标投标法》规定,开标应当在提交投标文件截止时间的同一时间公开进
行。(3)“由市招标办主持开标”不妥。因为按《招标投标法》规定,公开开
标应由招标人或其代里人主持。(4)“乙单位提交投标保证金迟于规定时间”
不妥。因为投标保证金是投标文件的组成部
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年度绿化工程承包合同
- 大班种子课件教学课件
- 2024山西劳动合同范本
- 2024年度J企业卫星通信技术服务合同
- 2024年店面续租协议:市中心
- 2024互联网销售涂料产品独家代理合同
- 2024年工程进度与安全合同
- 2024年建筑修正协议
- 2024年家用电器维修服务合同
- 2024双方关于影视制作与发行委托合同
- 眼科护理中的孕妇与产妇护理
- 业主业主委员会通用课件
- 了解金融市场和金融产品
- 南京理工大学2015年613物理化学(含答案)考研真题
- 初中数学应用题解题思路分享
- 安全生产科技创新与应用
- 人工智能在文化传承与遗产保护中的价值实现
- 2024年汽修厂开业计划书
- ISTA标准-2A、2B、2C系列解读(图文)
- 日间手术应急预案方案
- 退费账户确认书
评论
0/150
提交评论