私人住宅施工合同_第1页
私人住宅施工合同_第2页
私人住宅施工合同_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第页共页私人住宅施工合同本合同由以下的雇主（以下称为“业主”）和承包商（以下称为“承包商”）订立，双方经友好协商同意，按照下列合同条款进行施工合作。一、工程名称和地址1.1工程名称：___________（以下称为“工程”）。1.2工程地址：___________。二、工程范围2.1承包商将按照业主的要求和设计图纸进行施工，包括但不限于以下工程范围：_______。2.2工程范围的具体要求将在施工前双方共同确认，并写入工程范围的补充协议。三、工期和支付方式3.1工期：工程的施工期为__________日历天，自合同签订之日起计算。3.2工期延误：如果施工期延误由承包商导致，承包商应向业主支付违约金，每延误一天违约金为工程总价款的____%。3.3付款方式：根据工程进度和工程质量，业主将按照以下方式支付承包商费用：（1）开工前支付工程总价款的____%作为预付款；（2）每完成____%工程进度，业主支付相应比例的工程费用；（3）工程全部竣工后，业主支付工程总价款的____%作为尾款。四、质量标准和保修期4.1质量标准：承包商应按照国家相关标准和工程设计要求进行施工，保证工程的质量符合相关标准。4.2材料质量：承包商应使用符合国家标准和工程设计要求的合格材料进行施工。4.3保修期：工程竣工验收合格后，承包商保修期为_____年。在保修期内，如有因承包商施工不当导致的质量问题，承包商将免费进行修复。4.4责任范围：在保修期外，如出现质量问题，由于正常使用或不当维护造成的损坏，责任由业主承担。五、变更和解约5.1变更：如需变更工程范围、工程设计或其他重要事项，双方应协商一致，并签订变更协议。5.2解约：在工程施工过程中，任何一方出现违约情况，对方有权解除合同。解约方应向对方支付相应的违约金。六、争议解决6.1本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。6.2如双方就本合同的履行发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可提交至______人民法院诉讼解决。七、其他条款7.1本合同一式两份，承包商和业主各持一份，具有同等法律效力。7.2本合同自签订之日起生效，并持续有效至工程竣工验收合格。业主（签字）：_______承包商（签字）：_______

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 年终总结

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论