水电站建筑施工合同

第页共页水电站建筑施工合同甲方：（委托方）地址：_____________________电话：_____________________乙方：（承包方）地址：_____________________电话：_____________________鉴于甲方为在__________________（地点）建设一座水电站，并为此向乙方提出建筑施工要求。经甲、乙双方经过友好协商，达成以下合同：第一条合同目的本合同是甲、乙双方依法独立签署的，双方就商定的水电站建筑施工事宜达成的协议，以便在法律规定的期限内完成施工任务。第二条工程概况（1）工程名称：_____________________（2）工程地点：_____________________（3）工程范围：_____________________（4）建设工期：_____________________（5）甲方提供的材料：_____________________第三条工程款项（1）工程总投资：_____________________（2）工程款项支付方式：_____________________（3）甲方支付的款项：_____________________（4）乙方承担的款项：_____________________第四条施工标准和进度（1）按照国家规定的水电站建设相关标准进行施工，确保工程质量和安全。（2）乙方按照工程计划进度表进行施工，确保在约定的工期内完工。第五条合同变更（1）如需对本合同进行任何变更，需经甲、乙双方书面协商一致，并签署变更协议。（2）双方协商一致后，对本合同进行变更时，变更后的合同条款应作为本合同的组成部分。第六条材料使用（1）乙方应按照甲方提供的材料标准和数量进行施工，并确保材料的质量和使用效果。（2）如有合同变更，乙方应根据变更的内容调整材料使用，确保符合新的合同要求。第七条质量保证（1）乙方承诺按照国家建筑标准和有关规定进行施工，确保工程质量达到或超过甲方要求的标准。（2）若工程出现质量问题，乙方应在甲方通知后及时进行修复，并承担由此产生的费用。第八条保险责任（1）乙方完成施工后，应自行负责购买施工过程中可能发生的人身伤害和财产损失的保险。（2）如发生保险事故，乙方应按照保险合同的规定进行索赔和赔偿工作。第九条违约责任（1）如果乙方严重违反本合同的约定，导致工程无法按时完成或发生重大质量问题，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。（2）如果甲方严重违反本合同的约定，导致工程无法按时完成或对乙方产生重大经济损失，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的违约责任。第十条合同解除（1）乙方在施工过程中如发现无法按时完成工程或出现其他不可抗力因素，应及时通知甲方，并提出解决方案。（2）甲、乙双方经过友好协商一致，可以解除本合同。解除合同后，双方应在法律规定的期限内结清未付款项。第十一条争议解决（1）若因本合同的履行发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可以向相关行政部门或法院提起诉讼解决。（2）法律适用及争议解决的管辖法院以签署合同时甲方所在地法院为准。第十二条其他条款（1）本合同自双方签署之日起生效，并持续有效直到施工完工。（2）本合同一式两份，甲方和乙方各执一份。（3）本合同的任何修改或补充，应当以书面形式并经双方签字盖章方可生效。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_________