建筑排水施工合同

建筑排水施工合同本建筑排水施工合同（以下简称“合同”）由以下双方于______年______月______日签订：甲方（委托方）：____________________地址：______________________________乙方（承包方）：____________________地址：______________________________鉴于甲方为需进行建筑排水施工的业主，乙方为具备建筑排水施工资质的专业承包方，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程范围：____________________1.4工程面积：____________________1.5工程质量标准：____________________第二条施工内容2.1乙方根据甲方提供的建筑排水施工图纸和设计文件，按照相关规范和标准进行施工。2.2乙方负责建筑排水系统的设计、材料采购、施工安装、调试及验收等工作。2.3乙方应按照合同约定的施工进度和质量要求完成施工任务。第三条合同价格3.1双方经协商一致，合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。3.2乙方应按照合同约定的工程进度和完成情况，向甲方申请支付相应的工程款项。第四条施工期限4.1乙方应在合同签订后____天内完成施工任务。4.2如因不可抗力等因素导致施工延期，双方应协商确定合理的延期时间。第五条质量保证5.1乙方应按照相关规范和标准进行施工，并保证施工质量符合甲方的要求。5.2乙方应提供施工材料的质量保证书和检测报告，并保证施工过程中使用的材料符合国家标准和合同要求。5.3乙方应按照合同约定进行施工质量保修，保修期为____年。第六条违约责任6.1如乙方未按照合同约定完成施工任务，甲方有权要求乙方支付违约金，并要求乙方采取必要的补救措施。6.2如甲方未按照合同约定支付工程款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。7.2如协商无果，双方同意将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。第八条合同生效及其他8.1本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：____________________2024带目录带附件详细版-建筑排水施工合同目录1.引言2.合同主体3.工程概况4.施工内容5.合同价格6.施工期限7.质量保证8.违约责任9.争议解决10.合同生效及其他11.附件1.引言本建筑排水施工合同（以下简称“合同”）由以下双方于2024年签订：甲方（委托方）：____________________地址：______________________________乙方（承包方）：____________________地址：______________________________鉴于甲方为需进行建筑排水施工的业主，乙方为具备建筑排水施工资质的专业承包方，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成以下合同条款：2.合同主体2.1甲方（委托方）：____________________2.2乙方（承包方）：____________________3.工程概况3.1工程名称：____________________3.2工程地点：____________________3.3工程范围：____________________3.4工程面积：____________________3.5工程质量标准：____________________4.施工内容4.1乙方根据甲方提供的建筑排水施工图纸和设计文件，按照相关规范和标准进行施工。4.2乙方负责建筑排水系统的设计、材料采购、施工安装、调试及验收等工作。4.3乙方应按照合同约定的施工进度和质量要求完成施工任务。5.合同价格5.1双方经协商一致，合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。5.2乙方应按照合同约定的工程进度和完成情况，向甲方申请支付相应的工程款项。6.施工期限6.1乙方应在合同签订后____天内完成施工任务。6.2如因不可抗力等因素导致施工延期，双方应协商确定合理的延期时间。7.质量保证7.1乙方应按照相关规范和标准进行施工，并保证施工质量符合甲方的要求。7.2乙方应提供施工材料的质量保证书和检测报告，并保证施工过程中使用的材料符合国家标准和合同要求。7.3乙方应按照合同约定进行施工质量保修，保修期为____年。8.违约责任8.1如乙方未按照合同约定完成施工任务，甲方有权要求乙方支付违约金，并要求乙方采取必要的补救措施。8.2如甲方未按照合同约定支付工程款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。9.争议解决9.1双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。9.2如协商无果，双方同意将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。10.合同生效及其他10.1本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：____________________11.附件附件1：建筑排水施工图纸附件2：施工材料质量保证书附件3：施工材料检测报告附件4：施工进度计划附件5：验收标准及方法附件列表：1.建筑排水施工图纸2.施工材料质量保证书3.施工材料检测报告4.施工进度计划5.验收标准及方法法律名词及解释：1.建筑排水施工合同：指甲方委托乙方进行建筑排水施工的合同，明确了双方的权利和义务。2.委托方（甲方）：需进行建筑排水施工的业主，负责提供施工图纸和设计文件，支付工程款项等。3.承包方（乙方）：具备建筑排水施工资质的专业承包方，负责施工、材料采购、验收等工作。4.违约金：当一方违反合同约定时，应向另一方支付的一定金额作为违约责任。5.争议解决：双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；如协商无果，可提交至法院诉讼解决。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.施工进度延误：可能由于不可抗力因素、设计变更等原因导致。双方应提前沟通，协商确定合理的延期时间。2.施工质量不符合要求：乙方应严格按照相关规范和标准进行施工，甲方有权要求乙方进行整改直至符合要求。3.工程款项支付逾期：甲方应按照合同约定的付款时间进行支付，如逾期支付，乙方有权要求甲方支付违约金。4.材料质量和供应问题：乙方应提供质量合格的施工材料，并保证材料供应的及时性。如材料存在质量问题，乙方应及时更换并承担相应责任。解决办法：1.施工进度延误：双方应提前沟通，协商确定合理的延期时间，并签订补充协议。2.施工质量不符合要求：甲方有权要求乙方进行整改直至符合要求。如乙方拒不整改，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。3.工程款项支付逾期：甲方应按照合同约定的付款时间进行支付。如逾期支付，乙方有权要求甲方支付违约金。甲方应尽快支付欠款，以免影响施工进度。4