小程序开发合同_第1页
小程序开发合同_第2页
小程序开发合同_第3页
小程序开发合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

小程序开发合同合同概述本合同是由甲方（以下简称“开发商”）与乙方（以下简称“客户”）在平等、自愿、合法的基础上，就小程序开发等相关事宜达成的协议。合同内容一、约定事项客户委托开发商开发小程序。开发商应当根据客户提供的需求，开发满足要求的小程序。开发商应当在规定时间内完成小程序开发任务，并交付给客户。开发商应当对小程序的维护和更新承担相关责任。客户应当按照约定支付相应的费用。双方应当保守商业机密，不得泄露对方的商业机密和相关信息。二、费用及支付方式小程序开发费用为人民币（￥）**元。开发费用的支付方式为，共分次支付，每次支付**元，最后一次支付与最终成果验收一并支付。三、开发流程客户提供小程序需求，开发商制定开发计划。开发商进行小程序设计并向客户提交设计方案。客户确认设计方案后，开发商开始编码开发。开发商完成小程序的功能开发、测试、修复和维护，保证小程序的正常运行和稳定性。客户验收小程序并确认无误后，支付最后一次费用并签署验收文件。四、质保期开发商对小程序的质保期为一个月。质保期内，开发商负责修复小程序中出现的问题，以保证其正常运行。五、知识产权小程序中涉及的全部代码、技术方案、设计图等全部知识产权归开发商所有。客户获得小程序的使用权。客户不得逆向工程、分析、复制或传播小程序中的任何部分。六、违约责任一方未履行合同约定时，应当承担相应的违约责任。如果客户未按时支付相应费用，开发商有权要求客户在规定时间内进行支付，逾期无法支付的，开发商有权中止合同并有权向客户扣除违约金，违约金的金额为未付款项的3%。如果开发商未按时完成小程序开发任务，客户有权以书面方式提出意见并要求开发商按照要求尽快完成，逾期无法完成的，客户有权要求开发商退回已支付的费用及赔偿损失。七、争议解决双方协商解决：如在履行合同过程中发生争议，双方应当友好协商，以达成一致意见。仲裁解决：如无法协商解决，则争议双方有权提交至上级法院或仲裁机构进行处理。八、其他本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等效力。本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。未尽事宜，双方可以根据实际情况新增约定，经双方签字确认后生效。合同期限自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。签

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 工作计划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论