项目工地围挡施工合同-两份

项目工地围挡施工合同-两份-PAGE项目工地围挡施工合同-两份-PAGE项目工地围挡施工合同甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行项目工地围挡施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程内容：________________1.4工程面积：________________1.5工程期限：______年______月______日至______年______月______日二、工程质量2.1乙方应按照甲方提供的设计图纸、施工方案及国家相关标准进行施工。2.2乙方应保证施工质量，若施工过程中出现质量问题，乙方应无条件返工直至达到甲方要求。2.3工程验收合格后，乙方应向甲方提供完整的施工资料及验收报告。三、工程价款及支付方式3.1工程价款为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。3.2甲方支付乙方工程款的支付方式为：________________。3.3工程验收合格后，甲方应在______个工作日内支付乙方全部工程款。四、工期延误4.1因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，并向甲方支付违约金，违约金计算方式为：________________。4.2因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应责任，并向乙方支付窝工费，窝工费计算方式为：________________。五、工程变更5.1工程施工过程中，如甲方需对工程进行变更，应提前通知乙方，双方协商一致后签订书面变更协议。5.2工程变更导致工程价款增加的，甲方应支付给乙方相应增加的工程价款；导致工程价款减少的，乙方应退还甲方相应减少的工程价款。六、工程验收6.1工程完工后，乙方应向甲方提出验收申请，甲方应在______个工作日内组织验收。6.2验收合格后，双方签订验收证书，乙方交付工程。七、售后服务7.1乙方对施工的围挡提供______个月的质保期，质保期内因施工质量问题导致的围挡损坏，乙方应免费修复。7.2质保期届满后，乙方提供有偿维修服务，收费标准为：________________。八、违约责任8.1双方应严格履行本合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金计算方式为：________________。8.2因不可抗力因素导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。九、争议解决9.1本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________签订日期：________________2024带目录带附件详细版-项目工地围挡施工合同目录一、合同双方二、工程概况三、工程质量四、工程价款及支付方式五、工期延误六、工程变更七、工程验收八、售后服务九、违约责任十、争议解决十一、其他约定十二、附件一、合同双方甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行项目工地围挡施工事宜，达成如下协议：二、工程概况1.工程名称：________________2.工程地点：________________3.工程内容：________________4.工程面积：________________5.工程期限：______年______月______日至______年______月______日三、工程质量1.乙方应按照甲方提供的设计图纸、施工方案及国家相关标准进行施工。2.乙方应保证施工质量，若施工过程中出现质量问题，乙方应无条件返工直至达到甲方要求。3.工程验收合格后，乙方应向甲方提供完整的施工资料及验收报告。四、工程价款及支付方式1.工程价款为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。2.甲方支付乙方工程款的支付方式为：________________。3.工程验收合格后，甲方应在______个工作日内支付乙方全部工程款。五、工期延误1.因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，并向甲方支付违约金，违约金计算方式为：________________。2.因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应责任，并向乙方支付窝工费，窝工费计算方式为：________________。六、工程变更1.工程施工过程中，如甲方需对工程进行变更，应提前通知乙方，双方协商一致后签订书面变更协议。2.工程变更导致工程价款增加的，甲方应支付给乙方相应增加的工程价款；导致工程价款减少的，乙方应退还甲方相应减少的工程价款。七、工程验收1.工程完工后，乙方应向甲方提出验收申请，甲方应在______个工作日内组织验收。2.验收合格后，双方签订验收证书，乙方交付工程。八、售后服务1.乙方对施工的围挡提供______个月的质保期，质保期内因施工质量问题导致的围挡损坏，乙方应免费修复。2.质保期届满后，乙方提供有偿维修服务，收费标准为：________________。九、违约责任1.双方应严格履行本合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金计算方式为：________________。2.因不可抗力因素导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。十、争议解决1.本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。十一、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。十