公园建设工程施工合同书(2篇)

公园建设工程施工合同书(2篇)-PAGE公园建设工程施工合同书(2篇)-PAGE公园建设工程施工合同书甲方（委托方）：×××乙方（承包方）：×××签订日期：××年××月××日鉴于甲方拟建公园工程，乙方愿意承担该工程的施工任务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：×××公园建设工程1.2工程地点：×××1.3工程内容：包括但不限于土建、绿化、景观、照明、给排水、污水处理等工程1.4工程规模：×××平方米1.5工程质量：符合国家及地方相关规范、标准和规定第二条合同工期2.1工程总工期为×××天，自合同签订之日起计算。2.2如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应协商解决，工期相应顺延。第三条工程价款及支付方式3.1工程价款：本工程合同总价款为人民币×××元（大写：×××元整）。3.2支付方式：a)工程开工前，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；b)工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；c)工程进度达到80%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；d)工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的10%作为尾款。第四条工程质量及验收4.1乙方应严格按照国家及地方相关规范、标准和规定进行施工，确保工程质量。4.2工程施工过程中，甲方有权对工程质量进行监督和检查，乙方应积极配合。4.3工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方应在收到竣工资料后30天内组织验收。4.4验收合格后，双方签署竣工验收报告，办理工程移交手续。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿对方因此造成的损失。5.2乙方未按合同约定完成工程，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款0.1%的违约金。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：×××乙方（盖章）：×××甲方代表（签字）：×××乙方代表（签字）：×××签订日期：××年××月××日2024最新带目录带附件详细版-公园建设工程施工合同书目录一、合同双方二、工程概况三、合同工期四、工程价款及支付方式五、工程质量及验收六、违约责任七、争议解决八、其他约定九、附件甲方（委托方）：×××乙方（承包方）：×××签订日期：××年××月××日一、合同双方甲方（委托方）：×××（以下简称“甲方”）乙方（承包方）：×××（以下简称“乙方”）二、工程概况2.1工程名称：×××公园建设工程2.2工程地点：×××2.3工程内容：包括但不限于土建、绿化、景观、照明、给排水、污水处理等工程2.4工程规模：×××平方米2.5工程质量：符合国家及地方相关规范、标准和规定三、合同工期3.1工程总工期为×××天，自合同签订之日起计算。3.2如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应协商解决，工期相应顺延。四、工程价款及支付方式4.1工程价款：本工程合同总价款为人民币×××元（大写：×××元整）。4.2支付方式：a)工程开工前，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；b)工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；c)工程进度达到80%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；d)工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的10%作为尾款。五、工程质量及验收5.1乙方应严格按照国家及地方相关规范、标准和规定进行施工，确保工程质量。5.2工程施工过程中，甲方有权对工程质量进行监督和检查，乙方应积极配合。5.3工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方应在收到竣工资料后30天内组织验收。5.4验收合格后，双方签署竣工验收报告，办理工程移交手续。六、违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿对方因此造成的损失。6.2乙方未按合同约定完成工程，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款0.1%的违约金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。九、附件9.1工程施工图纸9.2工程预算书9.3工程进度计划表9.4工程质量验收标准甲方（盖章）：×××乙方（盖章）：×××甲方代表（签字）：×××乙方代表（签字）：×××签订日期：××年××月××日附件列表：1.工程施工图纸2.工程预算书3.工程进度计划表4.工程质量验收标准法律名词及解释：1.甲方（委托方）：指承担公园建设工程的委托方，即合同中的委托人。2.乙方（承包方）：指承担公园建设工程的承包方，即合同中的承包人。3.合同价款：指甲方应支付给乙方的工程费用总额。4.违约金：指当一方违反合同约定时，应向对方支付的一定金额作为违约责任。5.争议解决：指甲方和乙方在合同履行过程中发生争议时，双方应采取的解决方式。6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.工期延误：在施工过程中，可能会遇到各种原因导致工期延误，如设计变更、材料供应不及时等。为避免工期延误，双方应提前做好详细的施工计划，并预留一定的时间缓冲。2.质量问题：在施工过程中，可能会出现质量问题，如施工不符合规范、材料不合格等。为保障工程质量，乙方应严格按照相关规范和标准进行施工，甲方也应进行监督和检查。3.支付问题：在支付工程价款过程中，可能会出现支付不及时或不足的情况。为避免支付问题，双方应按照合同约定的支付方式进行支付，并保留支付凭证。4.合同变更：在施工过程中，可能会出现合同变更的情况，如设计变更、工程量增减等。为处理合同变更，双方应及时