园林绿化工程承包合同书3篇(园林绿化工程承包合同范本)

园林绿化工程承包合同书3篇(园林绿化工程承包合同范本)园林绿化工程合同1

甲方：

乙方：

为了保证工程的顺当进展，甲乙双方协商达成以下条款，供双方参考。

第一条工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容:水

4、承包方式：

5、方米42.92元

其次条工程期限

1.本工程开工日期以甲方开工通知书和乙方确认为准，竣工日期在50日内。

第三条工程延误

1.乙方应准时按期开工。假如施工现场无法开工，应提前三天书面通知甲方，并经甲方同意。甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。

2.施工中因各种缘由需要停工时，应提前24小时书面对甲方提出申请，甲方应依据状况打算是否停工。

如遇不行抗力，如自然灾难等缘由，工期相应顺延。

4.因乙方缘由延期开工或停工的，乙方应担当相应损失。

第四条甲方工作

确保施工面，现场三通一平。确保乙方施工用水及养护用水、用电。甲方应向乙方供应地下隐藏工程信息。

第五条乙方工作

1、乙方必需依据甲方确认的工程进度组织施工，并承受甲方对工程进度的监视检查。

2、工程竣工后，乙方应按本合同商定的保修期对工程担当质量保修责任。

3、乙方应遵守工程建立安全生产的有关治理规定，乙方应担当施工过程中因乙方安全措施不力造成事故的责任及相关费用。

第六条质量验收

1、苗木种植应严格遵守操作标准，确保苗木成活率不低于%

2、、土建工程和换土工程应按图施工。苗木质量应经卫生防疫部门检验。

第七条付款方式

验收合格后支付35%第三期付款:20_年苗木成活率验收合格后支付5年%

第八条工程保修工程及保修期限

第九条补充协议和补充合同

第十条争议处理

合同执行过程中如有争议，双方应准时协商解决。协商不成的，任何人都可以直接向当地人民法院起诉。

本合同一式两份。甲乙双方各执一份，双方盖章生效。

甲方公章乙方公章

签字的法定代表人或代理人：签字的法定代表人或代理人：

月日年日

园林绿化工程承包合同2

建立单位(以下简称甲方):

施工单位(以下简称乙方):

经甲乙双方协商全都，甲方托付乙方建立___签订以下绿化工程协议：

一、工程概况

1.工程名称：__绿化工程。

2.工程地点：__。

3.施工范围:绿地面积_X平方米(详细见_X绿化设计图)。上述工程根据双方会审图纸的要求和附后预算总表所列工程、规格、备注、数量和要求进展施工。

二、工期

1.开工日期:本工程工期从年月日起至年月日止，共天。

2.工期内，如因停水、停电、大雨、暴雨等缘由或甲方书面确认工期可顺延。

3.由于甲方缘由不能准时移交施工现场，工期顺延。

三、工程合同价格

协商本合同总承包价为人民币:__元整。假如甲方在施工过程中有变更需要增加工程，则按实际结算。

四.施工方法

1.乙方承包绿化工程;包装质量，包装验收合格，包装安全，包装工期，包装文明施工。

2.甲方负责乙方在施工过程中使用的水电。

五、工程支付方式

1.本合同自甲乙双方签订后3天内甲方向乙方支付订金为合同价格的30%，即人民币：_X一万元。乙方收款后其次天安排人员进入施工现场。

2.工程竣工后，甲方应在3天内向乙方支付工程合同价款的60%，即人民币：_X万元整。

3.竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价格的10%人民币：_X万元整。

4.工程所需缴纳的税款已纳入工程本钱，由乙方缴纳。

六、工程质量要求

1.乙方必需严格根据甲方批准的设计和施工图纸的内容要求和相关园林绿化施工标准进展施工。

2.在施工过程中，乙方必需听从甲方的监视治理。如发觉乙方不符合施工图纸要求，违反操作标准进展施工，甲方有权提出并要求返工修改，因停工返工造成的一切经济损失由乙方担当。

七、工程竣工验收结算

乙方应在竣工后三天内通知甲方，甲方应在接到通知后五天内组织验收，并在验收后五天内依据设计施工图纸和合同赐予合格批准或提出整改意见。甲方验收合格后，应依据合同和增加工程的签证清单进展结算，并在30个工作日内结算。

八、延期违约责任

乙方必需在施工期间按质、按量、按期完成工程。工程延误的，每延误一天罚款200元;由于甲方的责任或不行抗力因素导致工程延误，乙方提出书面要求，甲方应在三天内书面确认工期可以延长。假如甲方未能按合同支付，乙方有权在逾期三天内停顿工作或围护已完成的工程，由此造成的工期延误和经济损失由甲方负责。

九.保修期限

乙方应按施工图保质、保量、保工期、保安全完成施工任务。绿化种植保养期为竣工验收后三个月，保养期内消失质量问题，由乙方负责。

2.在施工过程中，乙方必需做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，担当安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。

3.甲方负责在开工前三天向乙方供应施工现场(应符合要求)”三通一平”要求)，施工范围内水电位置、测量基线和水准点的位置应供应施工现场范围内的地下管网图。假如甲方未能准时供应施工现场，乙方有权延长工期。

4.甲方负责协调现场施工现场的关系，以确保乙方的施工进度。

5.工程竣工后，乙方负责施工范围内的垃圾清理，以便完成现场清理。

十一、合同的生效和终止

本合同由双方代表签字并加盖公章后生效。工程保修期满后，甲方结清款项后，合同终止。

十二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可以补充相关协议，补充相关协议与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签名):_________法定代表人(签名):_________

_________年____月____日_________年____月____日

园林绿化工程承包合同3

甲方：

乙方：

一、工程概况

1.工程名称:营根河综合治理绿化工程(一标)

2.工程地点:琼中县营根镇

工程内容：绿化种植与养护；

4.工程造价(包干不含税):以现场数量为准，附单价报价表。

5.工程变更时，按海南省相关定额标准计算。

二、施工期限和要求

1.施工期限:

验收标准：GJJ/T82-99《城市绿化工程施工及验收标准》符合相关专业验收标准。

3.本工程维护3个月，成活率100%。

三、支付方式

1.合同签订后，工程量为60%支付进度款.

2、养护期满后，一个星期内付清余款。

四.工程变更

在绿化施工过程中，甲乙双方本着敬重事实的原则，经双方协调同意，可以调整局部苗木。

五、竣工验收

1.种植完成后，乙方应进展自检。验收合格后，应通知甲方。甲方7天内未组织验收的，视为初步验收合格。

初验合格后，满3个月进展交工验收，要求全部苗木均有生长趋势。

六、双方责任

1.甲方的责任

1)甲方应准时供应施工现场和种植苗木点。

2)甲方免费供应施工用水和电力。

3)甲方应积极协作苗木规划和进场材料验收，原则上当天确认，确保工期。

4)甲方协作乙方对外协调(如政府有关部门的协调);苗木的选购和运输需要办理审批等相关手续)。

2.乙方责任

1)根据甲方要求的名称、数量和规格进展施工，确保全部种植的存活。

在保存期内，如乙方种植的苗木死亡，由乙方补种，所需费用全部由乙方担当。

3)乙方必需按设计要求种植苗木，如擅自种植而造成的损失由乙方自己负责。

4)种植必需符合绿化施工的技术要求。

5)乙方应听从甲方关于现场文明施工治理的有关规定，全部人员应统一服装，戴安全帽，保持现场干净有序。

七.不行抗力因素

1.施工期间强台风、暴雨造成的延误天数不计入施工期。

2.乙方对施工期间不行抗力因素造成的苗木死亡不负责任。

3、守约方有权向违约方按合提出赔偿。

八、其它

1.甲方指定的现场代表是_________乙方派驻现场的代表是_________双方代表现场签收的文件和资料均为有效文件。