版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
地基施工合同范本(必备1)地基施工合同范本(必备1)甲方(委托方):___________乙方(承包方):___________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行地基施工的事宜,达成如下合同:一、工程概况1.工程名称:___________2.工程地点:___________3.工程内容:地基施工,包括但不限于土方开挖、回填、压实等。二、合同工期1.工程开工日期:____年__月__日2.工程竣工日期:____年__月__日3.工期总日历天数:____天三、合同价款1.工程总造价:人民币(大写):____元整(小写):¥____元2.付款方式:a)预付款:合同签订后__日内,甲方支付乙方合同总价的__%作为预付款;b)进度款:工程进度达到__%时,甲方支付乙方合同总价的__%;c)竣工款:工程竣工验收合格后__日内,甲方支付乙方合同总价的__%;d)质保金:工程竣工验收合格满__年后,甲方支付乙方合同总价的__%作为质保金。四、工程质量1.乙方应严格按照国家有关标准和设计文件进行施工,确保工程质量;2.乙方应提供施工过程中的质量检查报告,甲方有权随时检查工程进度和质量;3.工程竣工后,乙方应提供完整的竣工资料,甲方有权要求乙方进行整改直至达到合格标准。五、工程变更1.如甲方需对工程进行变更,应提前通知乙方,双方协商一致后签订书面变更协议;2.变更协议经双方签字盖章后生效,作为合同附件,与合同具有同等法律效力。六、违约责任1.甲方未按约定支付款项的,每逾期一日,应支付逾期付款金额的__%作为违约金;2.乙方未按约定完成工程的,每逾期一日,应支付逾期竣工金额的__%作为违约金;3.因乙方原因导致工程质量和安全出现问题的,乙方应承担全部责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;2.如协商无果,任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份;2.本合同自双方签字盖章之日起生效;3.本合同未尽事宜,可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方(盖章):____________乙方(盖章):____________甲方代表(签字):_________乙方代表(签字):_________签订日期:____年__月__日2024最新带目录带附件详细版-地基施工合同范本(必备1)目录一、合同双方二、工程概况三、合同工期四、合同价款及支付方式五、工程质量六、工程变更七、违约责任八、争议解决九、其他约定十、附件一、合同双方甲方(委托方):___________乙方(承包方):___________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行地基施工的事宜,达成如下合同:二、工程概况1.工程名称:___________2.工程地点:___________3.工程内容:地基施工,包括但不限于土方开挖、回填、压实等。三、合同工期1.工程开工日期:____年__月__日2.工程竣工日期:____年__月__日3.工期总日历天数:____天四、合同价款及支付方式1.工程总造价:人民币(大写):____元整(小写):¥____元2.付款方式:a)预付款:合同签订后__日内,甲方支付乙方合同总价的__%作为预付款;b)进度款:工程进度达到__%时,甲方支付乙方合同总价的__%;c)竣工款:工程竣工验收合格后__日内,甲方支付乙方合同总价的__%;d)质保金:工程竣工验收合格满__年后,甲方支付乙方合同总价的__%作为质保金。五、工程质量1.乙方应严格按照国家有关标准和设计文件进行施工,确保工程质量;2.乙方应提供施工过程中的质量检查报告,甲方有权随时检查工程进度和质量;3.工程竣工后,乙方应提供完整的竣工资料,甲方有权要求乙方进行整改直至达到合格标准。六、工程变更1.如甲方需对工程进行变更,应提前通知乙方,双方协商一致后签订书面变更协议;2.变更协议经双方签字盖章后生效,作为合同附件,与合同具有同等法律效力。七、违约责任1.甲方未按约定支付款项的,每逾期一日,应支付逾期付款金额的__%作为违约金;2.乙方未按约定完成工程的,每逾期一日,应支付逾期竣工金额的__%作为违约金;3.因乙方原因导致工程质量和安全出现问题的,乙方应承担全部责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。八、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;2.如协商无果,任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份;2.本合同自双方签字盖章之日起生效;3.本合同未尽事宜,可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。十、附件(以下为合同附件,与合同具有同等法律效力)1.工程施工图纸2.工程质量验收标准3.工程变更协议甲方(盖章):____________乙方(盖章):____________甲方代表(签字):_________乙方代表(签字):_________签订日期:____年__月__日附件列表:1.工程施工图纸2.工程质量验收标准3.工程变更协议法律名词及解释:1.《中华人民共和国合同法》:我国关于合同订立、履行、变更、解除和权利义务等的规定。2.法律法规:包括但不限于《建筑法》、《安全生产法》、《环境保护法》等与地基施工相关的国家法律、法规、规章和标准。3.违约金:违约方因违反合同约定而应向守约方支付的金钱赔偿。4.诉讼:当合同纠纷无法通过协商解决时,任何一方可以向法院提起诉讼,请求法院判决。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项:1.工期延误:由于天气、设计变更、材料供应等因素导致工期延误,双方应提前沟通,协商解决。2.质量问题:甲方应对乙方施工过程进行监督,乙方应严格按照国家有关标准和设计文件进行施工,确保工程质量。3.支付款项:甲方应按照合同约定的时间、金额和方式支付款项,乙方也应按照约定完成工程进度。4.变更协议:如甲方需对工程进行变更,应与乙方签订书面变更协议,明确变更内容、费用和工期等。5.争议解决:双方应通过友好协商解决合同纠纷,如协商无果,可向法院提起诉讼。解决办法:1.工期延误:双方应提前沟通,协商解决,如需延长工期,应签订书面补充协议。2.质量问题:甲方有权要求乙方进行整改直至达到合格标准,如乙方无法解决,甲方有权解除合同。3.支付款项:双方应严格按照合同约定执
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 七年级英语Travel课件
- 《实验室空调系统》课件
- 《档案价值鉴定》课件
- 单位管理制度集合大全人事管理篇十篇
- 单位管理制度集粹选集人力资源管理篇十篇
- 单位管理制度汇编大全人事管理篇
- 单位管理制度合并汇编【人员管理篇】
- 单位管理制度分享合集员工管理篇
- 单位管理制度范文大合集职工管理十篇
- 单位管理制度呈现汇编职员管理十篇
- 2023-2024学年浙江省杭州市上城区教科版四年级上册期末考试科学试卷
- 期末 (试题) -2024-2025学年人教PEP版英语五年级上册
- 期末 (试题) -2024-2025学年外研版(三起)(2024)英语三年级上册
- 西交《电子商务技术》在线作业答卷
- 2022年工程项目经理任命书
- 施工现场节前安全检查表
- 《中国古代文学史——李白》优秀PPT课件
- 履带吊验收表
- AAEM的应用机理
- 2018-2019学年第一学期西城小学三年级数学期末试题
- GB-T-12137-2015-气瓶气密性试验方法
评论
0/150
提交评论