劳务分包施工合同(泥瓦工)

劳务分包施工合同(泥瓦工)劳务分包施工合同（泥瓦工）甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将泥瓦工劳务分包给乙方施工的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程范围：泥瓦工劳务分包4.工程面积：__________5.工程期限：自____年__月__日至____年__月__日二、劳务分包价格及支付方式1.乙方承包泥瓦工劳务分包的价格为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。2.甲方按照工程进度及质量，分期支付乙方劳务费用。具体支付方式和时间（1）合同签订后，甲方支付乙方预付款，金额为合同总价的____%，即￥_____元；（2）工程进度达到____%时，甲方支付乙方进度款，金额为合同总价的____%，即￥_____元；（3）工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方尾款，金额为合同总价的____%，即￥_____元。三、施工质量及验收1.乙方按照甲方提供的施工图纸、施工方案及国家相关标准进行施工。2.乙方应保证施工质量，如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应无条件返工直至达到甲方要求。3.工程竣工后，甲乙双方共同进行验收。验收合格后，双方签署工程验收单。四、工期延误及违约责任1.如因乙方原因导致工程延误，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为合同总价的____%。2.如因甲方原因导致工程延误，甲方应提前通知乙方，并协商解决。如协商不成，双方均有权解除合同。五、合同解除1.双方协商一致，可以解除本合同。2.一方违反合同规定，导致合同无法履行，另一方有权解除合同。六、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日2024带目录带附件详细版-劳务分包施工合同(泥瓦工)目录一、合同双方二、工程概况三、劳务分包价格及支付方式四、施工质量及验收五、工期延误及违约责任六、合同解除七、争议解决八、其他约定九、附件一、合同双方甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将泥瓦工劳务分包给乙方施工的相关事宜，达成如下协议：二、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程范围：泥瓦工劳务分包4.工程面积：__________5.工程期限：自____年__月__日至____年__月__日三、劳务分包价格及支付方式1.乙方承包泥瓦工劳务分包的价格为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。2.甲方按照工程进度及质量，分期支付乙方劳务费用。具体支付方式和时间（1）合同签订后，甲方支付乙方预付款，金额为合同总价的____%，即￥_____元；（2）工程进度达到____%时，甲方支付乙方进度款，金额为合同总价的____%，即￥_____元；（3）工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方尾款，金额为合同总价的____%，即￥_____元。四、施工质量及验收1.乙方按照甲方提供的施工图纸、施工方案及国家相关标准进行施工。2.乙方应保证施工质量，如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应无条件返工直至达到甲方要求。3.工程竣工后，甲乙双方共同进行验收。验收合格后，双方签署工程验收单。五、工期延误及违约责任1.如因乙方原因导致工程延误，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为合同总价的____%。2.如因甲方原因导致工程延误，甲方应提前通知乙方，并协商解决。如协商不成，双方均有权解除合同。六、合同解除1.双方协商一致，可以解除本合同。2.一方违反合同规定，导致合同无法履行，另一方有权解除合同。七、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。九、附件（附件一：施工图纸及施工方案）（附件二：工程验收单）甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日附件列表：1.施工图纸及施工方案2.工程验收单法律名词及解释：1.《中华人民共和国合同法》：规定了合同的订立、履行、变更、解除以及合同纠纷的解决等法律问题。2.《中华人民共和国建筑法》：规定了建筑活动的法律制度，包括建筑工程的承包、施工、监理、验收等。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.工程进度延误：可能由于天气、材料供应、施工人员等原因导致。解决办法：及时沟通，协商解决，必要时调整施工计划。2.施工质量不合格：可能由于施工人员操作不当、材料不合格等原因导致。解决办法：及时返工，确保质量达到要求。3.支付问题：可能由于甲方资金问题、乙方施工进度等原因导致。解决办法：明确支付方式和时间，确保按时支付。4.合同解除：可能由于双方协商一致、一方违约等原因导致。解决办法：按照合同约定进行解除，办理相关手续。5.争议解决：可能由于合同履行过程中出现分歧导致。解决办法：通过友好协商解决，如协商不成，可以向法院提起诉讼。