招标师考试合同管理(案例分析)(习题卷7)

试卷科目：招标师考试合同管理(案例分析)招标师考试合同管理(案例分析)(习题卷7)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages招标师考试合同管理(案例分析)第1部分：单项选择题，共52题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.在履行合同过程中，()可按照合同约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示。A)发包人B)监理人C)项目经理D)总承包商答案:B解析:在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按照合同约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变。[单选题]2.设计咨询合同收费实行()。A)政府指导价B)市场调节价C)政府指导价和市场调节价双轨制D)设计咨询人咨询定价答案:B解析:设计咨询合同收费实行市场调节价，当事人双方根据实际情况自由约定合同价格。此外，合同中可以对设计咨询费的增加或者减少作出具体约定，如因委托人原因造成咨询工作量的增加时，委托人应向设计咨询人支付补偿费用。[单选题]3.根据《合同法》，合同被人民法院撤销之后，合同的效力()。A)自撤销时无效B)自订立时无效C)自履行时无效D)已履行的部分有效答案:B解析:可撤销合同在没有被撤销之前仍然是有效的，其与无效合同在合同被确认无效或者被撤销后，都自始没有法律约束力。[单选题]4.《联合国国际货物销售合同公约》是由()制定的。A)世界贸易组织B)联合国国际贸易法委员会C)国际标准化组织D)联合国国际贸易促进委员会答案:B解析:联合国国际贸易法委员会于1978年完成了《联合国国际货物销售合同公约》的起草工作，1980年在维也纳外交会议上讨论并通过了此项公约，公约于1988年1月1日正式生效，共101条。[单选题]5.按照船舶经营方式的不同，海洋运输可分为班轮运输和()。A)定期船运输B)定程租船C)租船运输D)光船租船答案:C解析:按照船舶经营方式的不同，海洋运输可分为：①班轮运输又称定期船运输，指船舶按照预定的航行时间表，在固定的航线和港口往返航行，并按事先公布的费率收取运费的运输。②租船运输又称不定期船运输，与班轮运输有很大差别。[单选题]6.下列建设工程施工合同的组成文件，出现含义矛盾时，()最具优先解释权。A)中标通知书B)专用合同条款C)通用合同条款D)技术标准和要求答案:A解析:本题的考点为建设工程施工合同组成文件的优先解释权。组成合同的文件及其优先解释顺序是中标通知书，投标函及投标函附录，专用合同条款，通用合同条款，技术标准和要求，图纸，已标价的工程量清单，其他合同文件等。[单选题]7.违约责任承担的方式包括()。A)提供担保B)解除合同C)继续履行D)代位追偿答案:C解析:本题的考点为违约责任承担的方式。《合同法》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。[单选题]8.根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214）规定，劳务分包人在施工场地内自有施工机械设备的保险手续应由()办理，并支付保险费用。A)发包人B)工程承包人C)劳务分包人D)工程师答案:C解析:本题的考点为施工劳务分包合同关于保险的要求。劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。[单选题]9.在国际贸易中，航空运单是由承运人或其代理人签发的重要的货物运输单据，关于它的性质，下列说法错误的是()。A)它是承托运双方的运输合同B)不可转让C)不是物权凭证D)可以是指示性提单答案:D解析:航空运单与海运提单有很大不同，却与国际铁路运单相似。它是由承运人或其代理人签发的重要的货物运输单据，是承托运双方的运输合同，其内容对双方均具有约束力。航空运单不可转让，也不是物权凭证。因此，在航空运单的收货人栏内，必须详细填写收货人的全称和地址，而不能做成指示性抬头。[单选题]10.下列关于国有土地使用权出让土地空间范围的说法，正确的是()。A)建设用地使用权的设立是一个平面的二维概念B)建设用地使用权的设立是一个空间的三维立体概念C)在签订国有土地使用权出让合同时，要填写宗地的平面界限或者竖向界限D)出让宗地的竖向界限按宗地的界址点坐标填写答案:B解析:AB两项，国有土地使用权出让时应当确定出让的范围。《物权法》第136条规定，建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立。因此，建设用地使用权的设立不是一个平面的二维概念，而是一个空间的三维立体概念。CD两项，在签订国有土地使用权出让合同时，要填写宗地的平面界限和竖向界限。出让宗地的平面界限按宗地的界址点坐标填写；出让宗地的竖向界限，可以按照1985年国家高程系统为起算基点填写，也可以按照各地高程系统为起算基点填写。[单选题]11.关于财产保险，下列说法中错误的是()。A)财产保险按保险期间的不同分为定期保险和不定期保险B)在定期保险中保险期间超过2年期的为长期保险C)保险期间一经确定，无特殊原因，一般不得随意更改D)不定期保险的保险责任的开始与终止是根据保险标的行动过程来确定答案:B解析:财产保险按保险期间的不同分为定期保险和不定期保险。定期保险以一定的时间标准即年、月、日、时来计算保险责任的开始与终止。其中，超过1年期的为长期保险，1年期以下的为短期保险，相应确定不同的费率标准。保险期间一经确定，无特殊原因，一般不得随意更改。不定期保险的保险责任的开始与终止主要不是按确定的时间标准，而是根据保险标的行动过程来确定，如船舶保险、货物运输保险均是如此。[单选题]12.关于建设工程施工合同质量管理，下列说法不正确的是()。A)通常情况下，发包人作为投资人，一般不具备管理工程质量的能力B)发包人应高度重视竣工验收，验收不合格的，应要求承包人整改，待整改后重新进行验收，并确保竣工验收合格后方可交付使用C)工程质量验收包括进场材料设备的验收、过程验收和竣工验收，其中过程验收是工程合同履行的重要节点D)发包人在缺陷责任期和保修期内发现工程质量缺陷和问题的，应及时书面通知承包人，要求承包人予以维修，并对引起的维修费用进行清算答案:C解析:C项，工程质量验收包括进场材料设备的验收、过程验收和竣工验收，其中竣工验收是工程合同履行的重要节点，工程通过竣工验收的，承包人有权获得发包人支付全部工程价款。[单选题]13.关于标的物所有权的转移，下列说法正确的是()。A)当事人不可以约定标的物所有权转移的时间B)标的物所有权自合同成立之日起转移C)标的物所有权自交付之日起转移D)除法律规定或当事人另有约定外，买卖合同的标的物自交付时发生所有权转移答案:D解析:除法律另有规定或当事人另有约定外，买卖合同的标的物自交付时起发生所有权转移。[单选题]14.下列关于招标采购合同的说法，正确的是()。A)中标人迟延履行债务的，招标人可以因此解除合同B)中标人在合同履行期限届满之前，以其行为表明不履行主要债务的，招标人可以解除合同C)约定解除和协商解除均为双方解除D)招标采购合同的一方当事人因行使不安抗辩权而中止履行合同，即便对方提供担保，中止履行的一方依然可以请求解除合同答案:B解析:AB两项，招标采购合同当事人任何一方可依据《合同法》第94条的规定行使法定解除权。因迟延履行解除合同是当事人可以行使法定解除权的情形之一，只有同时符合迟延履行主要债务和经催告后债务人仍然不履行债务，才可以解除合同。因预期违约解除合同是当事人可以行使法定解除权的情形之一，它是指在合同履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务的，对方当事人可以解除合同。C项，约定解除是指在合同依法成立而尚未全部履行前，当事人基于双方约定的事由行使解除权而解除合同，属于单方解除。协商解除是指合同生效后，未履行或未完全履行之前，当事人以解除合同为目的，经协商一致，解除合同，是双方的法律行为。D项，因行使不安抗辩权而中止履行合同，对方在合理期限内未恢复履行能力，也未提供适当担保的，中止履行的一方可以请求解除合同。如果对方当事人提供适当担保，则中止履行的当事方不可以请求解除合同。[单选题]15.甲公司收到乙公司发来的订货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知3d后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议。乙公司拒绝收货的合法理由应当是()。A)要约已撤销B)要约已撤回C)合同已失效D)甲方未承诺答案:A解析:本题的考点为要约的撤回与撤销。《合同法》规定，要约可以撤回。撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。《合同法》规定，要约可以撤销。撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。[单选题]16.关于品质条款的基本内容，下列说法错误的是()。A)品质可以凭样品表示或凭说明表示B)当事人应根据标的物的特点约定品名，描述标的物的品种、等级、型号等内容C)凭说明表示时，应明确规定商品的品名、规格、等级、标准、品牌及产地等D)凭样品表示时，列明商品品名即可答案:D解析:品质条款的基本内容包括：①当事人应根据标的物的特点约定品名，描述标的物的品种、等级、型号等内容；②品质可凭样品表示或凭说明表示。凭样品表示时，除列明商品品名外，还应说明样品的编号，必要时还要列出寄送日期；凭说明表示时，应明确规定商品的品名、规格、等级、标准、品牌及产地等。[单选题]17.某长距离运输服务项目，货物重量轻、体积小，要求在最短时间内安全运抵目的地，宜采用的运输方式是()运输。A)铁路B)航空C)水路D)公路答案:B解析:航空运输具有运输速度快、货运质量高，且不受地面条件的限制等优点，但运费相对较高。因此，它最适宜运送急需物资、鲜活商品、精密仪器和贵重物品。[单选题]18.下列关于国内货物买卖合同正文部分条款的说法中，正确的是()。A)对于异地交货的合同，货物包装应当按承运人和托运人双方约定的标准进行包装B)现金支付是买方履行义务的通常方式C)合同争议的解决办法包括协商、调解、仲裁、诉讼，仲裁和诉讼条款可以同时选择D)货物买卖合同中的标的物的数量可以是一个可变的量答案:D解析:A项，异地交货的合同必然存在运输及包装问题。货物包装应当按国家标准或行业标准规定执行，没有国家或行业标准的，可按承运人和托运人双方约定的标准进行包装。B项，除国家允许使用现金履行义务的情形外，必须通过银行转帐或者使用票据结算。C项，合同争议的解决办法包括协商、调解、仲裁或诉讼，但仲裁和诉讼条款不能同时选择。D项，买卖双方应当在合同中约定标的物的数量。数量可以在合同中约定为一个确定的量，也可以约定为一个可变的量，但是可变的量在履行时应当是可以确定的。[单选题]19.合同交底的程序为逐级进行交底，下列表述错误的是()。A)合同签订人员向第一级合同执行业务部门交底B)合同管理人员向第一级合同执行业务部门交底C)第一级合同执行业务部门向下一级合同执行人员交底D)下一级合同执行业务部门向第一级合同执行人员交底答案:D解析:合同交底制度的建立，有利于避免合同交底工作流于形式，使各级合同执行人员明确各自的责任。合同交底的程序为逐级进行交底，逐级分解合同任务。例如，合同签订人员和合同管理人员向第一级合同执行业务部门交底，第一级合同执行业务部门向下一级合同执行人员交底。[单选题]20.下列做法中，不符合合同专用章的使用规定的是()。A)只能在规定的业务范围内使用B)不得为空白合同文本加盖合同印章C)由合同管理员保管、签印D)为未经审查批准的合同文本加盖合同印章答案:D解析:合同当事人对合同专用章的登记、保管、使用等都有严格的规定。合同专用章应由合同管理员保管、签印，并实行专章专用。合同专用章只能在规定的业务范围内使用，不能超越范围使用；不得为空白合同文本加盖合同印章；不得为未经审查批准的合同文本加盖合同印章；严禁与合同洽谈人员勾结，利用合同专用章谋取个人利益。出现上述情况，要追究合同专用章管理人员的责任。[单选题]21.关于合同的成立，下列说法不正确的是()。A)承诺生效时合同成立B)当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立C)双方当事人签字或者盖章不在同一时间的，最早签字或者盖章时合同成立D)当事人采用信件形式订立合同，可以在合同成立之前要求签订确认书，合同自签订确认书时成立答案:C解析:本题的考点为合同的成立。一般规定，承诺生效时合同成立。当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。双方当事人签字或者盖章不在同一时间的，最后签字或者盖章时合同成立。而当事人采用信件、数据电文等形式订立合同，可以在合同成立之前要求签订确认书，合同自签订确认书时成立。[单选题]22.进口索赔的对象根据()而定。A)损失的严重程度B)造成损失的地点C)造成损失的原因D)买卖合同答案:C解析:买方收到货物后，经检验发现货物与买卖合同规定不符时，应及时向有关责任方进行索赔。索赔的对象根据造成损失的原因而定，主要有卖方、承运人和保险公司。[单选题]23.国际上比较有影响力的施工合同范本不包括()。A)FIDIC标准合同范本B)ICE范本C)NEC合同条件D)2013版施工合同答案:D解析:国际上较有影响力的施工合同范本包括FIDIC标准合同范本、ICE范本、NEC合同条件、AIA合同范本等。D项，《2013版施工合同》属于目前国内通行的建设工程施工合同文本。[单选题]24.关于合同主体条款，下列说法错误的是()。A)如承包人不具有合法资格，建设工程施工合同将被认定无效B)发包人承担发包人代表超越授权的意思表示所产生的法律后果，发包人应当在合同中明确列举对发包人代表的授权范围C)一般建设工程施工合同不但明确项目经理必须具备注册建造师职业资格，还要求承包人不能擅自更换项目经理，并约定项目经理常驻项目现场的时间D)发包人无权在项目施工过程中要求承包人更换项目经理答案:D解析:D项，一般建设工程施工合同不但明确项目经理必须具备注册建造师职业资格，还要求承包人不能擅自更换项目经理，并约定项目经理常驻项目现场的时间。如发包人发现项目经理履行合同职责有缺陷或由其他不称职表现，施工合同中一般会约定发包人有权在项目施工过程中要求承包人更换不称职的项目经理。[单选题]25.()是合同规划的首要工作，也是开启招标方案编制工作的基础工作。A)初步合同规划B)工作分解C)确定最小工作单元D)确定招标合同单元答案:A解析:招标采购合同规划的过程应当围绕工程建设项目或政府采购项目的整体目标展开，并通过初步规划和工作分解，确定最小工作单元和最小合同单元，并最终经过招标优化分析，确定招标合同单元以实现合同标段划分。其中，初步合同规划是合同规划的首要工作，也是开启招标方案编制工作的基础工作，初步合同规划可以随着后续合同规划的深入而不断调整和完善。[单选题]26.根据有关法律的规定，下列关于合同履行的理解正确的是()。A)合同当事人履行合同终止之后，不再需要履行通知义务B)中标施工合同履行过程中，发包人不得对中标合同进行概括转让C)中标合同履行过程中被认定为无效合同后，有过错方应赔偿无过错方的损失D)合同中没有约定保密条款的，当事人在合同履行中不需要遵守保密义务答案:C解析:A项，合同履行应当遵守全面履行原则。全面履行原则是指当事人应当按照法律规定和合同约定全面履行合同义务，不仅包括合同条款约定的各方当事人的义务，而且也包括法律规定的先合同义务与后合同义务等内容。合同当事人履行合同终止之后，通知义务属于后合同义务的内容。B项，《招标投标法》第48条规定，中标人（承包人）应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。招标采购合同的概括转让既要满足合同权利转让的条件，又要满足义务转让的条件。对于中标人而言，法律规定中标人不得转让中标项目，即原则上中标人不能将招标采购合同概括转让。对于招标人概括转让合同权利义务，目前的法律法规没有作出禁止性规定。D项，《合同法》第60条第2款规定，当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。[单选题]27.()适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动。A)《2013版施工合同》B)简明标准施工招标文件（2012年版）C)《2007版标准文件》D)《建设工程清单计价规范》答案:A解析:《2013版施工合同》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动。该施工合同示范文本，不仅适用于施工总承包项目，同样适用于发包人单独发包的专业施工承包项目。[单选题]28.ROT与TOT的主要区别是()。A)是否应用于已建成项目B)特许经营项目是否需要修复更新C)特许经营权是否有偿取得D)是否享有项目的经营权和所有权答案:B解析:ROT与TOT的主要区别是特许经营项目是否需要修复更新。A项，ROT与TOT都是应用于已建成项目；C项，特许经营权是否有偿取得是BOT和POT的主要区别；D项，是否享有项目的经营权和所有权是BOT和BOOT的主要区别。[单选题]29.设计人在初步设计阶段的主要任务不包括()。A)修正初步设计B)总体设计C)对外部的设计资料进行审查D)编制说明与概算答案:C解析:本题的考点为设计人初步设计阶段的主要工作。设计人初步设计阶段的主要工作包括。总体设计（大型工程），方案设计，编制初步设计文件，编制说明与概算，参加初步设计审计审查会议，修正初步设计。[单选题]30.通常情况下，基础设施和公用事业特许经营期限最长不超过()年。A)60B)50C)30D)20答案:C解析:根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（六部委25号令）第6条的规定，?基础设施和公用事业特许经营期限应当根据行业特点、所提供公共产品或服务需求、项目生命周期、投资回收期等综合因素确定，最长不超过30年?，但是对于投资规模大、回报周期长的基础设施和公用事业特许经营项目，?可以由政府或者其授权部门与特许经营者根据项目实际情况，约定超过前款规定的特许经营期限?。[单选题]31.关于权利质押的生效时间，下列说法正确的是()。A)以汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单出质的，质权自有关部门办理出质登记时设立B)以注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权出质的，质权自有关主管部门办理出质登记时设立C)以应收账款出质的，质权自信贷征信机构办理出质登记时设立D)以基金份额、股权出质的，质权自证券登记结算机构办理出质登记时设立；以其他股权出质的，质权自工商行政管理部门办理出质登记时设立答案:A解析:对于权利质押的生效时间，主要细分为：①以汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单出质的，当质权自权利凭证交付质权人时设立，没有权利凭证的，质权自有关部门办理出质登记时设立；②以基金份额、股权出质的，以基金份额、证券登记结算机构登记的股权出质的，质权自证券登记结算机构办理出质登记时设立，以其他股权出质的，质权自工商行政管理部门办理出质登记时设立；③以注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权出质的，质权自有关主管部门办理出质登记时设立；④以应收账款出质的，质权自信贷征信机构办理出质登记时设立。[单选题]32.海洋运输的进出口货物，大多是靠()进行货物的集中和疏散的。A)公路运输B)铁路运输C)邮包运输D)航空运输答案:B解析:铁路运输是一种仅次于海洋运输的常见运输方式。海洋运输的进出口货物，也大多是靠铁路运输进行货物的集中和疏散的。[单选题]33.下列租船运输方式中，承租人需要自行安排船长、船员，并负责他们的给养的是()。A)期租运输B)程租运输C)班轮运输D)光船租船答案:D解析:光船租船是船舶所有人将船舶出租给承租人使用一个时期，但船舶所有人所提供的船舶是一艘空船，既无船长，又未配备船员，承租人需要自行安排船长、船员，并负责他们的给养和船舶营运管理所需的一切费用。[单选题]34.合同管理信息系统可采用模块化设计来实现各项功能，其中系统功能不包括()。A)合同订立管理B)合同实施跟踪C)合同查询统计D)应用与系统管理答案:B解析:合同管理信息系统可采用模块化设计来实现各项功能，系统功能可包括合同订立管理、合同履行管理、合同终结管理、合同查询统计、合同监管、标准合同文本管理、个人工作助理、应用与系统管理、系统接口等模块。各模块功能既相对独立，又相互联系，共同构成一个有机整体。B项，合同实施跟踪属于合同控制程序的步骤，不属于合同管理信息系统的功能。[单选题]35.建设工程项目总承包与一般施工承包的最大不同之处在于项目总承包需要负责()。A)承建项目的投资投料试生产B)全部或部分工程的设计C)总价包干D)所有的主体和附属工程、工艺和设备等的施工与安装答案:B解析:本题的考点为项目总承包单位与一般施工承包单位的不同之处。建设工程项目总承包与施工承包的最大不同之处在于承包商要负责全部或部分的设计，并负责物资设备的采购。[单选题]36.买卖双方对()的约定是确定运输费用由谁负担的依据。A)交付时间B)交付地点C)交付方式D)包装条款答案:B解析:交付地点是指出卖人交付货物或买受人提取货物的地点。双方对交付地点的约定具有重要意义，是确定货物验收地点的依据，也是运输费用由谁负担的依据，又是确定货物所有权和风险转移的依据。[单选题]37.下列关于协商解除和约定解除权的表述中，不正确的是()。A)约定解除是事前约定的解除，协商解除为事后解除B)约定解除一般为当事人一方存在违约的情况下，另一方享有解除权C)约定解除不一定最终成就，协商解除则可以导致合同最终解除D)约定解除权是双方解除权，协商解除为单方的行为答案:D解析:协商解除是指合同生效后，未履行或未完全履行之前，当事人以解除合同为目的，经协商一致，解除合同。协商解除是双方的法律行为，协议未达成之前，原合同仍然有效。约定解除是指在合同依法成立而尚未全部履行前，当事人基于双方约定的事由行使解除权而解除合同。约定解除属于单方解除，即当事人在合同中约定了合同解除的条件，当约定的条件出现时，当事人即可行使解除权而使合同解除。[单选题]38.招标采购合同跟踪的主要内容不包括()。A)项目计划和目标的实现情况B)项目的信息和报表C)项目的外部因素D)项目的内部因素答案:B解析:招标采购合同跟踪主要包括三个方面的内容：①项目计划和目标的实现情况；②项目的外部因素；③项目的内部因素。[单选题]39.完成合同要素的计划与配置后，形成的成果文件可以称为()。A)合同要素计划分配书B)合同要素计划书C)合同要素提纲D)合同订立顺序与条件建议书答案:A解析:合同要素的计划和配置成果文件应以合同要素提纲或合同要素计划配置书形式体现。在完成合同要素的计划与配置后，形成的成果文件可以称之为?合同要素计划分配书?。[单选题]40.下列各项中，不属于不可抗力范围的是()。A)经商破产B)地震C)洪灾D)火灾答案:A解析:不可抗力的范围一般包括概括式、列举式、综合式三种规定方法。其中，概括式对不可抗力范围只作笼统规定；列举式是将不可抗力事件逐一列出；综合式在列举经常可能发生的不可抗力事件（如战争、地震，洪灾、火灾、暴风雨、雪灾等）的同时，再加上?以及双方同意的其他不可抗力事件?。A项，经商破产应归结于个人经商不力，不能归入不可抗力的范围。[单选题]41.仲裁过程中，申请人甲与被申请人乙双方有意和解，下列符合我国法律规定的做法是()。A)甲与乙不能自行达成和解协议B)甲乙达成和解也不能撤回仲裁申请C)甲撤回仲裁申请后又反悔的，不得再就同一事项申请仲裁D)甲乙达成的和解协议不具有强制执行效力答案:D解析:本题的考点为申请仲裁后和解。当事人申请仲裁后，可以自行和解。达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁。和解达成的协议不具有强制执行的效力。[单选题]42.招标采购合同与一般合同的基本法律特点不同的是()。A)是一种民事法律行为B)以设立、变更、终止民事权利义务关系为目的C)通过招标采购程序订立合同D)是合同当事人意思表示一致的协议答案:C解析:招标采购合同具备一般合同的基本法律特点：①招标采购合同是一种民事法律行为；②招标采购合同是合同当事人意思表示一致的协议；③招标采购合同以设立、变更、终止民事权利义务关系为目的。招标采购合同还具有不同于一般合同的特点。招标投标活动不仅适用《合同法》及其相关法律规范，同时还受到《招标投标法》、《政府采购法》等与招标采购相关法律规范的调整。通过招标采购程序订立合同，是招标采购合同区别于其他合同的重要特点。[单选题]43.下列各项不属于合同目标管理的具体做法的是()。A)合同目标的设置B)安排合理和全面的权利义务C)权利义务的实现过程D)合同目标的改进答案:D解析:项目管理目标通过合同目标管理的实现而实现，合同目标管理的具体做法主要分为以下三部分：①合同目标的设置；②安排合理和全面的权利义务；③权利义务的实现过程。[单选题]44.国际工程施工承包合同争议解决的方式中，最常用、最有效、也是应该首选的方式是()。A)仲裁B)协商C)调解D)诉讼答案:B解析:本题的考点为施工承包合同争议解决的方式。协商解决争议是最常见也是最有效的方式，也是应该首选的最基本的方式。[单选题]45.保险人赔偿或给付保险金的条件不包括()。A)损害发生在保险责任内B)保险责任发生在保险期限内C)以保险金额为限度D)以保险价值为限度答案:D解析:保险人赔偿或给付保险金的条件为：损害发生在保险责任内，保险责任发生在保险期限内，以保险金额为限度。[单选题]46.工程咨询的人身属性特点是指()。A)咨询人应当具有提供咨询服务所需要的专业知识和能力B)工程咨询活动是咨询人通过智力劳动创造相应的智力成果C)工程咨询合同的服务内容可以是全过程服务D)未经委托人同意，合同任务不得随意转让委托答案:D解析:工程咨询合同具有人身属性的特点，未经委托人同意，咨询人不得随意转让委托合同任务，咨询人应当以自己的专业能力、经验以及资源亲自、独立地完成工作，并承担完成工作的风险，对工作成果负责。[单选题]47.下列金融产品中，集担保、融资、支付及相关服务为一体的是()。A)议付信用证B)对开信用证C)预支信用证D)备用信用证答案:D解析:保函和备用信用证是集担保、融资、支付及相关服务为一体的多功能金融产品，因其用途广泛及运作灵活，在国际商务中得以普遍应用。[单选题]48.下列关于项目管理方案与招标采购合同规划的表述不正确的是()。A)项目管理方案应建立在对项目进行工作分解的基础上B)招标采购合同规划应建立在对项目进行工作分解的基础上C)招标采购合同规划是项目管理方案内容的基础条件D)招标采购合同规划直接影响项目管理方案目标的实现答案:C解析:项目管理方案与招标采购合同规划既有联系又有区别：①项目管理方案和招标采购合同规划均应建立在对项目进行工作分解的基础上；②项目管理方案内容是招标采购合同规划的基础条件；③招标采购合同规划直接影响项目管理方案目标的实现。[单选题]49.对《合同法》所指的无效合同特征的表述，正确的是()。A)无效合同自订立时起就不具有法律效力B)当事人可以通过同意或追认使无效合同生效C)法院或仲裁机构不能主动审查确认合同无效D)合同一经被认定为无效合同，则其全部内容无效答案:A解析:本题的考点为无效合同的法律特征。无效合同具有以下法律特征：(1)无效合同自订立时起就不具有法律效力，而不是从合同无效原因发现之日或合同无效确认之日起，合同才失去效力；(2)合同自订立时起就无效，当事人不能通过同意或追认使其生效；(3)无论当事人是否知道其无效情况，无论当事人是否主张无效，法院或仲裁机构可以主动审查决定该合同无效；(4)合同无效，可能是全部无效，也可能是部分无效；如果合同部分无效，不影响其他部分的效力；(5)合同无效，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。[单选题]50.一般情况下合同生效的标志是()。A)要约发出时B)要约到达时C)承诺发出时D)承诺到达时答案:D解析:本题的考点为合同的生效。合同的订立要经过两个必要的程序，即要约与承诺。承诺应当在要约确定的期限内到达要约人。承诺到达要约人时生效。承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时生效。承诺生效则合同成立。[单选题]51.下列哪项不属于非违约成因？()A)缔约过失B)约定不明C)履行不符合约定D)情势变更答案:C解析:合同争议的成因较为复杂，可从是否因违反合同约定导致争议的角度分为违约成因与非违约成因。违约行为一般包括不履行合同、履行不符合约定、预期违约等。非违约成因有多种多样，如缔约过失、约定不明、情势变更、异常恶劣的气候条件、不可抗力等。[单选题]52.在招标代理合同重点条款中，()应当明确合同双方当事人的通讯地址、联系方式等信息，便于合同顺利履行。A)主体条款B)工作范围条款C)招标人提供资料条款D)招标人询问及建议条款答案:A解析:招标代理合同的内容主要包括：①主体条款；②工作范围和工作内容条款；③招标人提供资料条款；④招标人询问建议条款；⑤招标代理机构拒绝权条款；⑥招标代理机构更换招标代理从业人员条款；⑦招标代理服务费条款；⑧奖励条款；⑨清廉条款等。其中，主体条款应当明确合同双方当事人的通讯地址、联系方式等信息，便于合同顺利履行。第2部分：多项选择题，共42题，每题至少两个正确答案,多选或少选均不得分。[多选题]53.下列关于任命发包人代表的说法中，正确的有()。A)发包人应在通用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表B)发包人代表在授权范围内的行为与发包人承担连带责任C)发包人代表在授权范围外的行为由发包人承担法律责任D)发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人E)发包人代表不能按照合同约定履行义务，设计人可以要求发包人撤换发包人代表答案:DE解析:发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。[多选题]54.关于申请竣工验收申请报告的条件，下列说法正确的有()。A)已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件B)除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验大部分已完成，并符合合同要求C)监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作D)已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划E)监理人要求提交的竣工验收资料清单答案:ACDE解析:当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：①除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；②已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；③已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；④监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；⑤监理人要求提交的竣工验收资料清单。[多选题]55.关于招标采购国内货物买卖合同管理工作，下列说法正确的有()。A)非法定代表人签订合同时，应审查其授权情况，包括授权范围、授权期限等B)合同没有约定检验期间的，买受人应及时检验，并在发现问题的合理期间内通知出卖人C)订立货物买卖合同时应明确结算支付的方式，结算货款过程中，应审核、查验票据是否与合同一致，以及票据的真实性D)加盖的公章或合同专用章的名称与合同当事人名称可以不一致E)买受人发现标的物的数量或质量与合同不符的，应在检验期内通知出卖人；买受人怠于通知的，视为所交货物符合约定答案:ABCE解析:D项，在招标采购货物买卖合同管理工作中，应保证合同当事人名称首尾一致，加盖的公章或合同专用章的名称与合同当事人名称一致，法定代表人、委托代理人的姓名与真实姓名一致。此外，应确认代理人签订合同时具有合法有效的代理权；非法定代表人签订合同时，应审查其授权情况，包括授权范围、授权期限等。[多选题]56.工程咨询合同的特点有()。A)合同标的的特殊性B)工程咨询的人身属性特点C)咨询工作服务的单一性D)咨询人需要具备相应的专业知识和能力E)智力成果特点答案:ABDE解析:工程咨询合同具有以下特点：①工程咨询的人身属性特点；②咨询人需要具备相应的专业知识和能力；③智力成果特点。另外，结合具体的咨询合同，例如项目前期咨询合同，还具有以下特点：①合同主体的专业性；②合同标的的特殊性；③合同服务方式的特殊性。C项，咨询工作服务具有综合性，不是单一性。[多选题]57.下列关于基本险的说法中，错误的有()。A)平安险的责任范围最小B)水渍险的责任范围最大C)一切险的责任范围最大D)平安险对自然灾害造成的部分损失一般不负赔偿责任E)一切险是保险公司对一切风险损失均负赔偿责任答案:BE解析:比较三种基本险别的责任范围，平安险的责任范围最小，对自然灾害造成的全部损失和意外事故造成的全部和部分损失负赔偿责任，而对自然灾害造成的部分损失一般不负赔偿责任。水渍险的责任范围比平安险大，因自然灾害和意外事故所造成的全部和部分损失，保险公司均应负责赔偿。一切险的责任范围在三种基本险别中最大，除平安险、水渍险的责任范围外，还包括被保险货物在运输过程中由于一般外来原因所造成的全部或部分损失。因此，一切险是平安险、水渍险加一般附加险的总和。但一切险并非保险公司对一切风险损失均负赔偿责任，保险公司只对水渍险和一般外来原因引起的风险损失负责，而不负责赔偿货物的内在缺陷、自然损耗以及由于特殊外来原因（如战争、罢工等）所引起的风险损失。[多选题]58.票据的种类包括()。A)股票B)汇票C)本票D)发票E)支票答案:BCE解析:本题的考点为票据的种类。票据的种类包括：汇票、本票、支票。[多选题]59.工程总承包是对工程项目的()等实行全过程或若干阶段的承包。A)勘察B)设计C)采购D)施工E)运行与维护答案:ABCD解析:工程总承包是指从事工程总承包的企业受发包人委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。[多选题]60.下列建筑工程保险中，在我国建筑工程领域相对较为普遍的有()。A)建设工程一切险B)雇主责任险C)安装工程一切险D)信用保险E)人身意外伤害险答案:ABCE解析:建设工程保险包括建设工程一切险、安装工程一切险、雇主责任险和人身意外伤害险、信用保险、保证保险等险种，前四种险种在我国建筑工程领域相对较为普遍。[多选题]61.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），下列工作内容中，属于承包人义务的有()。A)办理施工现场爆破作业申请B)办理夜间施工许可证C)支付施工现场邻近的古树保护费用D)照管未交工工程E)办理施工许可证答案:BD解析:本题的考点为承包人的义务。承包人的主要义务包括：根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；按合同要求的质量完成施工任务；按合同要求的工期完成并交付工程；按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；负责保修期内的工程维修；接受发包人、工程师或其代表的指令；负责工地安全，看管进场材料、设备和未交工工程；负责对分包的管理，并对分包方的行为负责；按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；安全施工，保证施工人员的安全和健康；保持现场整洁；按时参加各种检查和验收。[多选题]62.《2013版施工合同》适用于()等建设工程的施工承发包活动。A)房屋建筑工程B)土木工程C)水利工程D)设备安装工程E)装修工程答案:ABDE解析:《2013版施工合同》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动。合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《2013版施工合同》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。该施工合同示范文本，不仅适用于施工总承包项目，同样适用于发包人单独发包的专业施工承包项目。[多选题]63.下列关于招标采购合同重点要素管理的说法中，错误的有()。A)合同变更条款中涉及价款管理B)作为质量管理的要点，质量修复责任和赔偿责任总是会出现C)合同总体进度管理可以采取定性数据进行管理D)安全管理是实现合同投资管理、质量管理、进度管理的保障E)质量要求管理和质量标准管理是质量管理的核心答案:BC解析:B项，质量要求管理和质量标准管理是质量管理的核心，质量修复责任和质量赔偿责任只有在供应商无法满足质量要求的情形下才有可能出现；C项，合同总体进度管理，是指对合同所需达到的总体进度目标的管理，应采取定量数据进行管理。[多选题]64.下列关于保险合同的说法，正确的有()。A)保险人根据保险合同约定向投保人支付保险金额的义务是不确定的B)财产保险合同是以财产及有关的利益为保险标的，被保险人向保险人交纳保险费，在保险事故发生后造成所保财产或利益损失时，保险人在保险责任范围内承担赔偿责任，或在约定期限届满后，由保险人承担给付保险金的保险合同C)法律对于保险当事人的诚实信用程度的要求要高于对一般人的要求D)保险人通过承诺承担保险保障责任获得被保险人的保险费是保险合同有偿性的体现E)保险合同的当事人和关系人对合同的条款存在争议时，法院或仲裁机构应作出有利于投保人的解释答案:AC解析:A项，保险合同是射幸合同，保险事件发生的偶然性，导致保险人根据保险合同约定向投保人支付保险金额的义务是不确定的。B项，财产保险合同，是指以财产及有关的利益为保险标的，投保人向保险人交纳保险费，在保险事故发生后造成所保财产或利益损失时，保险人在保险责任范围内承担赔偿责任，或在约定期限届满后，由保险人承担给付保险金的保险合同。C项，保险合同为最大诚信合同的含义是指保险人的危险补偿责任在很大程度上依赖于当事人的诚实信用，所以，法律对于保险当事人的诚实信用程度的要求要远远高于对一般人的要求。D项，保险合同的有偿性体现在投保人通过支付保险费，获得保险人对保险利益的风险保障；而保险人通过承诺承担保险保障责任，获得投保人的保险费。E项，保险法规定对于保险合同的条款，保险人与投保人、被保险人或者受益人有争议时，人民法院或者仲裁机构应当作出有利于被保险人和受益人的解释。[多选题]65.对于可撤销合同，具有撤销权的当事人()，撤销权消灭。A)自知道或者应当知道权利受到侵害之日起1年内没有行使撤销权的B)自知道或者应当知道撤销事由之日起6个月内没有行使撤销权的C)自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权的D)知，道撤销事由后明确表示放弃撤销权的E)知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的答案:CDE解析:本题的考点为撤销权的消灭。根据《合同法》的规定，有下列情形之一的，撤销权消灭：(1)具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权；(2)具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。[多选题]66.关于招标采购合同的解除，下列说法正确的有()。A)《招标投标法》及相关法律规范对合同解除作出了特别规定，严格限制了招标采购合同的解除B)中标人迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，招标人可以解除合同C)招标采购合同的双方当事人已经按照合同互向对方履行债务，则合同解除D)招标采购合同的当事人均不得单方解除合同E)招标采购合同的目的因不可抗力事件的发生而不能实现的，当事人可以解除合同答案:BE解析:A项，《招标投标法》及相关法律规范并没有对合同解除有特别的规定。招标采购合同的解除适用《合同法》关于合同解除的一般规定。BE两项，招标采购合同当事人任何一方可依据《合同法》第94条的规定行使法定解除权。根据合同法的规定，当事人可以行使法定解除权的情形包括：①因不可抗力致使合同目的不能实现而解除合同；②因预期违约解除合同，指在合同履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务的，对方当事人可以解除合同；③迟延履行解除合同，指当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，对方当事人可以解除合同；④因迟延履行或者有其他违约行为不能实现合同目的而解除合同；⑤法律规定的其他解除情形。C项，合同的解除分为协商解除、约定解除和法定解除三种，债务已经按照约定履行属于法定的合同终止情形之一，而不属于合同解除的情形。D项，如合同约定了解除的条件，该条件成就时，合同当事人可以行使约定解除权，约定解除属于单方解除。[多选题]67.下列关于建设工程勘察设计合同文本的说法，正确的有()。A)《建设工程勘察合同示范文本（一）》适用于岩土工程设计B)《建设工程勘察合同示范文本（二）》适用于岩土工程勘察C)专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致D)合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务E)建设工程设计合同示范文本包括合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分答案:CDE解析:AB两项，建设工程勘察合同示范文本有两种，一种是适用于岩土工程勘察、水文地质勘查（含凿井）、工程测量、工程物探等方面的《建设工程勘察合同示范文本（一）》(GF-2000-0203)，另一种是适用于岩土工程设计、治理、监测等方面的《建设工程勘察合同示范文本（二）》(GF-2000-0204)。[多选题]68.关于国际货物运输保险的性质与作用，下列说法正确的有()。A)一旦在途货物遭受任何的损失，即可从保险公司及时得到经济上的补偿B)国际货物运输保险是国际贸易实务中的重要环节C)国际货物运输过程中可能遇到灾害或者意外而使货物中途遭受损失D)货主办理货物运输保险可以使在途货物可能发生的损失变为固定的费用E)国际货物运输保险有利于企业加强经济核算并控制经营风险答案:BCDE解析:国际货物运输保险是国际贸易实务中的重要环节，这是因为国际货物一般都需要通过国际间的长途运输。在运输过程中，可能遇到各种自然灾害和意外事故而使货物中途遭受损失。货主为了转移运输途中的风险，通过办理货物运输保险，将在途货物可能发生的损失变为固定的费用。一旦在途货物遭到承保范围内的损失，即可从保险公司及时得到经济上的补偿。这有利于进出口企业加强经济核算并控制经营风险。[多选题]69.合同履行应遵循的原则包括()。A)方便快速原则B)协作履行原则C)全面履行原则D)经济合理原则E)公平履行原则答案:BCD解析:本题的考点为合同履行应遵循的原则。合同履行应遵循的原则包括：(1)全面履行原则。(2)协作履行原则。(3)经济合理原则。[多选题]70.关于分批装运和转运，下列说法正确的有()。A)因货物数量较大，可以规定分批装运条款B)因受运输、市场、资金等条件限制，可以规定分批装运条款C)运输单据上注明的装运日期不同和/或装运港、接受监管地或发运地点不同，可以视为分批装运D)买卖双方应当在合同中明确约定是否接受分批装运和转运E)从一个运输工具卸下，再装上同一运输方式的另一个运输工具的行为可以视为转运答案:ABDE解析:分批装运是指一个合同项下的货物分若干次装运，因货物数量较大，以及受运输、市场、资金等条件限制，均可以规定分批装运条款。转运是指货物从装运地到目的地的运输过程中，从一个运输工具卸下，再装上同一运输方式的另一个运输工具，或者在不同运输方式下，从一种运输方式的运输工具卸下，再装上另一种运输方式的运输工具的行为。买卖双方应当在合同中明确约定是否接受分批装运和转运。C项，《跟单信用证统一惯例》规定，运输单据表面上已注明是使用同一运输工具装运并经同一航程运输，即使运输单据上注明的装运日期不同和/或装运港、接受监管地或发运地点不同，只要运输单据注明是同一目的地，将不视为分批装运。[多选题]71.勘察、设计工作内容变更的的原因一般包括()。A)勘察、设计人工作失误引起的变更B)委托任务范围内的勘察和设计变更C)国家政策的变更D)委托其他设计单位完成的变更E)发包人原因导致的重大设计变更答案:ABDE解析:本题的考点为勘察、设计工作内容的变更原因。勘察、设计工作内容的变更按照发生原因的不同，一般可能涉及以下几个方面的原因：(1)勘察、设计人工作失误引起的变更。(2)委托任务范围内的勘察和设计变更。(3)委托其他设计单位完成的变更。(4)发包人原因导致的重大设计变更。[多选题]72.下列各项中，不属于海洋运输特点的有()。A)不存在社会风险B)运输速度相对较快C)能力大D)运量大E)运费低答案:AB解析:在国际货物运输中，海洋运输是最主要的运输方式。与其他运输方式相比，海洋运输具有通过能力大，运量大，运费低的优点，但也存在不足之处，例如，海洋环境复杂，气象多变。船舶在航行途中随时都有遇上狂风、巨浪、暴风、雷电、海啸等人力难以抗拒的海洋自然灾害袭击的可能，遇险的可能性比陆路、江河运输要大；同时，海上运输还存在着社会风险，如受战争、罢工、贸易禁运等因素的影响。此外，海洋运输的速度也相对较慢。[多选题]73.下列属于《2007版标准文件》合同条款组成的有（）。A)通用合同条款B)专用合同条款C)普通合同条款D)特殊合同条款E)合同附件答案:ABE解析:《2007版标准文件》合同条款由通用合同条款、专用合同条款及合同附件三部分组成。通用合同条款由一般约定、发包人义务、监理人、承包人、材料和工程设备、施工设备和临时设施、交通运输、测量放线、施工安全、治安保卫和环境保护、进度计划、开工和竣工、暂停施工、工程质量、试验和检验、变更、价格调整、计量与支付、竣工验收、缺陷责任与保修责任、保险、不可抗力、违约、索赔和争议的解决等共24个合同要素组成。专用合同条款是预留给合同当事人对通用合同条款的开放性条款进行细化或补充的条款。合同附件提供了三个模板，分别是合同协议书、履约担保格式、预付款担保格式。[多选题]74.下列关于工程监理企业资质的说法正确的有()。A)工程监理企业资质分为综合资质、专业资质和事务所资质B)综合资质、事务所资质不分级别C)综合资质可以承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务D)专业乙级资质可承担相应专业工程类别三级以下（含三级）建设工程项目的工程监理业务E)事务所资质可承担二级且非强制监理的建设工程监理业务答案:ABC解析:ABC三项，工程监理企业资质分为综合资质、专业资质和事务所资质。其中，专业资质按照工程性质和技术特点划分为若干工程类别。综合资质、事务所资质不分级别。专业资质一般分为甲级、乙级，其中房屋建筑、水利水电、公路和市政公用专业资质可设立丙级。综合资质可以承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务。DE两项，专业甲级资质可承担相应专业工程类别建设工程项目的工程监理业务；专业乙级资质可承担相应专业工程类别二级以下（含二级）建设工程项目的工程监理业务；专业丙级资质可承担相应专业工程类别三级建设工程项目的工程监理业务。事务所资质可承担三级且非强制监理的建设工程监理业务。[多选题]75.根据《工程建设项目施工招标投标方法》，招标代理机构可在其资格等级范围内承担的招标工作包括()。A)拟订招标方案B)编制和出售招标文件C)组织开标、评标D)编制评标报告E)草拟合同答案:ABCE解析:鉴于招标工作具有较强的专业性，招标人应当结合招标项目的具体情况以及招标代理机构的资格等级以及招标业务能力合理确定招标代理机构的工作范围和工作内容。招标代理机构的主要工作内容包括：①拟订招标方案；②编制和出售资格预审文件、招标文件；③组织审查投标人资格；④澄清和修改；⑤接受投标，组织开标、评标，协助招标人定标；⑥草拟合同。[多选题]76.承发包双方在工程承包合同履行过程中发生纠纷，可以选择解决争议的方式有()。A)诉讼B)劳动仲裁C)和解D)争议评审E)调解答案:ABCE解析:建设工程施工合同纠纷处理的方式包括和解、调解、仲裁和诉讼。《合同法》第128条规定：?当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书；拒不履行的，对方可以请求人民法院执行。?[多选题]77.海洋运输货物保险保障的三个方面包括()。A)保障的对象B)保障的风险C)保障的作用D)保障的损失E)保障的费用答案:BDE解析:海洋运输货物保险保障的范围包括：①保障的风险，包括海上风险和外来风险；②保障的损失，即海上损失（简称海损），是指被保险货物在海运过程中因各类灾害所造成的损失或灭失；③保障的费用。当发生海运风险事故时，对于为避免损失的发生或扩大而采取合理措施所引起的费用，保险人将按其性质和赔付原则予以赔偿。[多选题]78.下列各项中，属于?发包人要求?中工程范围内容的有()。A)工作界区B)包括的工作C)发包人提供的现场条件D)设计标准和规范E)发包人提供的技术文件答案:ABCE解析:?发包人要求?中工程范围的内容主要有四个方面：①包括的工作；②工作界区；③发包人提供的现场条件；④发包人提供的技术文件。D项属于?发包人要求?中的技术要求的内容。[多选题]79.下列行为，属于合同变更的有()。A)标的数量的增减B)价款的变化C)履行方式的变化D)买卖变为赠与E)履行时间、地点的变化答案:ABCE解析:本题的考点为合同的变更。合同变更是合同关系的局部变化，如标的数量的增减、价款的变化、履行时间、地点、方式的变化等，是合同的内容的变更。指在合同成立以后至未履行或者未完全履行之前，当事人经过协议对合同的内容进行修改和补充。此概念需要与合同性质的变化相区别，例如买卖变为赠与，前后合同关系失去了同一性，此为合同的更新或更改。[多选题]80.特许经营合同中的价格条款，至少应包括的内容有()。A)特许经营合同应约定特许经营者投资回报方式B)特许经营项目融资条款C)特许经营合同应不损害项目生存能力D)特许经营期内的风险分担E)特许经营合同应当保护社会公共利益答案:ACE解析:特许经营合同中的投资回报方式以及确定、调整机制条款，即价格条款，至少应包括三个方面内容：①特许经营合同应约定特许经营者投资回报方式，如允许特许经营者对其提供的特许经营产品或者服务收费、政府授予与特许经营项目相关的其他开发经营权益、政府给予相应补贴或政府购买服务等其他方式；②特许经营合同应不损害项目生存能力，鼓励项目公司改善服务，提高经营效率，明确价格的调整周期或调价触发机制等；③特许经营合同应当保护社会公共利益，明确定价调价的方法、程序，并明确超额收益的分享机制。[多选题]81.在项目招标前，选择合同类型应主要考虑的因素有()。A)项目规模和特点B)项目阶段C)设计范围和设计深度D)时间紧迫程度E)承包人投资控制要求和风险承担水平答案:ABCD解析:不同的合同类型具有不同的特点和应用范围。在项目招标前，选择合同类型应主要考虑以下因素：①项目规模和特点；②项目阶段；③设计范围和设计深度；④时间紧迫程度；⑤发包人投资控制要求；⑥风险承担水平等。[多选题]82.下列各项中，属于海洋损失中的部分损失的有()。A)单独海损B)实际海损C)共同海损D)推定海损E)风险海损答案:AC解析:部分损失依损失性质的不同可分为单独海损和共同海损。①单独海损，指在海运过程中遭遇海上风险直接造成特定利益方的船舶或货物的部分损失。②共同海损，指在海运过程中，当船舶、货物或其他财产遭遇共同危险时，为解除共同危险而采取合理的救难措施所直接造成的特殊牺牲和支付的特殊费用。发生共同海损后，共同海损范围内的牺牲和费用均可通过共同海损理算，由各受益方（包括船方、货方和运费收入方）根据获救价值按比例分摊，称为共同海损分摊。[多选题]83.下列各项属于造价咨询企业禁止行为条款的有()。A)涂改、倒卖、出租、出借资质证书，或者以其他形式非法转让资质证书B)在资质等级业务范围内承接工程造价咨询业务C)同时接受招标人和投标人或两个以上投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务D)以给予回扣、恶意压低收费等方式进行不正当竞争E)转包承接的工程造价咨询业务答案:ACDE解析:依据《工程造价咨询企业管理办法》相关规定，工程造价咨询企业不得有下列行为：①涂改、倒卖、出租、出借资质证书，或者以其他形式非法转让资质证书；②超越资质等级业务范围承接工程造价咨询业务；③同时接受招标人和投标人或两个以上投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务；④以给予回扣、恶意压低收费等方式进行不正当竞争；⑤转包承接的工程造价咨询业务；⑥法律、法规禁止的其他行为。此外，除法律、法规另有规定外，未经委托人书面同意，工程造价咨询企业不得对外提供工程造价咨询服务过程中获知的当事人的商业秘密和业务资料。[多选题]84.下列各项中，属于信用证的内容的有()。A)对信用证本身的说明B)对汇票的说明C)对装运单据的说明D)对运输路线的说明E)对装运货物的说明答案:ABCE解析:信用证的主要内容包括：①对信用证本身的说明。包括信用证的种类、性质、信用证号码、开证日期、有效期和到期地点、交单期限等。②对汇票的说明。在信用证项下，如使用汇票，要明确汇票的付款人、汇票金额、汇票期限、主要条款等内容。③对装运货物的说明。在信用证中，应列明货物名称、规格、数量、单价等，且这些内容应与买卖合同规定一致。④对运输事项的说明。在信用证中，应列明启运地、目的地、装运期限以及可否分批、转运等项内容。⑤对装运单据的说明。在信用证中，应列明所需的各种装运单据，主要规定应提交哪些单据（如发票、提单、保险单、装箱单、重量单、产地证及商检证书等），各种单据的份数，以及这些单据应表明的货物的名称、品质规格、数量、包装、单价、总金额、运输方式、装卸地点等。⑥其他事项。⑦根据《跟单信用证统一惯例》开立(SubjecttoUCP…)的文句。[多选题]85.招标代理机构应当具备法定的资格或招标业务能力，下列属于招标代理机构应当具备的条件的有()。A)有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B)有一定数量的熟悉法律法规的专业人员C)有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量D)有符合招标投标法规定可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库E)有一定数量的取得招标职业资格的专业人员答案:ACDE解析:招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。招标代理机构应当具备法定的资格或招标业务能力。招标代理机构应当具备下列条件：①有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；②有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量；③有符合招标投标法规定可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库；④有一定数量的取得招标职业资格的专业人员。[多选题]86.关于索赔条款，下列说法正确的有()。A)异议与索赔条款一般是针对卖方交货质量、数量或包装不符合规定而订立的B)异议与索赔条款主要内容包括索赔依据、索赔期限等C)我国《合同法》规定的索赔期限为自买方收到标的物之日起三年内D)索赔依据主要规定索赔时必须具备的证明文件以及出具机构E)违约金条款主要约定一方未按合同规定履行义务时，应当向对方支付一定数额的违约金，以补偿对方的损失答案:ABDE解析:C项，索赔期限有约定与法定之分。约定的索赔期限是指双方在合同中明确规定索赔期限；法定索赔期限是指根据有关法律或国际公约，受损害的一方有权向违约方要求赔偿的期限。我国《合同法》规定的索赔期限为自买方收到标的物之日起两年内。[多选题]87.关于航空货运的局限性，下列说法正确的有()。A)包装要求高，导致包装、保险等费用的增加B)航空货运的运输费用较其他运输方式更高，不适合低价值货物C)运输的连续性较低，运输途中容易受到干扰D)航空运载工具的舱容有限，对大件货物或大批量货物的运输有一定的限制E)飞机飞行安全容易受恶劣气候影响答案:BDE解析:本题的考点为航空货运的局限性。航空货运的局限性主要表现在：(1)航空货运的运输费用较其他运输方式更高，不适合低价值货物；(2)航空运载工具的舱容有限，对大件货物或大批量货物的运输有一定的限制；(3)飞机飞行安全容易受恶劣气候影响等。[多选题]88.根据《2010年国际贸易术语解释通则》的规定，下列关于FOB合同项下买卖双方责任、费用的划分，正确的有()。A)卖方负担货物在装运港装船后的一切费用和风险B)卖方负责租船或订舱，支付运费C)卖方负责办理出口手续，支付出口关税和费用D)买方负责办理保险及支付保险费E)买方负责将装船地点和装船时间通知卖方答案:ACDE解析:B项，采用FOB术语时，买方承担交货后所涉及的各项费用，包括从装运港到目的港的运费，以及办理进口手续时所应交纳的关税和其他费用。[多选题]89.合同的正文部分条款一般包括()。A)品名B)包装C)保险D)合同双方当事人的签字E)不可抗力答案:ABCE解析:订立国际买卖合同应当重视合同内容的完整性。合同的内容通常包括首部条款、正文部分条款和尾部条款三个部分。正文部分条款是合同的主要组成部分，一般包括品名、质量规格、数量、包装、价格、交付、保险、支付、检验、索赔、不可抗力、仲裁或诉讼等条款。D项，合同双方当事人的签字属于尾部条款的内容。[多选题]90.实践中，国际贸易买卖合同主要使用()形式。A)书面B)口头C)合同D)保证书E)确认书答案:CE解析:实践中，国际贸易买卖合同主要使用合同和确认书两种形式，经买卖双方签署的合同和确认书都是法律上有效的文件，对买卖双方具有同等的约束力。[多选题]91.下列关于工程设计进度延误或暂停的说法中，正确的有()。A)因发包人原因造成工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期B)设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形C)因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用D)因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照合同条款约定承担违约责任E)设计人支付逾期完成工程设计违约金后，可免除设计人继续完成工程设计的义务答案:BCD解析:AD两项，因发包人原因造成工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照合同条款约定承担违约责任。B项，因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按合同约定承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按合同约定解除合同并承担责任。C项，因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。E项，设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。[多选题]92.关于定金合同的特点，下列说法错误的有()。A)定金合同当事人与主合同当事人不一致性B)定金合同是实践合同C)定金合同是单向担保合同D)定金合同的担保能力相对较强E)定金罚则法定性答案:ACD解析:定金合同是当事人在合同订立或履行之前支付一定数额的金钱作为担保而订立的担保合同。定金合同一般具有以下特点：①定金罚则法定性；②定金合同是实践合同；③定金合同是双向担保合同；④定金合同的担保能力相对较弱；⑤定金合同当事人与主合同当事人一致性。[多选题]93.下列单据中，不具有物权凭证作用的有()。A)海运提单B)航空运单C)邮包收据D)铁路运输单据E)多式联运单据答案:BCDE解析:在各种运输单据中，只有海运提单具有物权凭证的作用。海运提单简称提单，是指由船长或船公司或其代理人签发的，证明已收到特定货物，允诺将货物运到特定的目的地，并交付给收货人的凭证。海运提单的性质和作用，可以概括为以下三个方面：①货物收据；②物权凭证；③运输契约的证明。[多选题]94.招标师合同管理的特点包括()。A)全局性B)系统性C)突出预防管理功能D)贯穿整个项目管理的全过程E)仅存在于合同签订前的招标投标管理过程答案:ABCD解析:招标师虽然不是工程、货物、服务采购等招标采购合同的当事人，却对招标采购合同的签订和履行有重大影响。招标师合同管理具有以下特点：①招标师合同管理应具有全局性、系统性；②招标师合同管理应贯穿整个项目管理的全过程；③重点在招标过程的合同管理；④突出预防管理功能。第3部分：问答题，共6题，请在空白处填写正确答案。[问答题]95.甲乙签订水果购销合同，约定由甲方送货，甲与丙签订运输合同，如期发运价值10万元的水果一车。丙送货途中，因洪水冲垮公路，被迫绕道，迟延到达，导致水果有轻微的腐烂现象。乙方以逾期交货和货物不符合合同约定为由拒收货物且拒付货款。丙多次与乙交涉无果，发现水果腐烂迅速扩大，当即决定以6万元价格将水果就地处理。【问题】1．该合同的履行地在哪里？为什么？2．水果的风险负担于何时转移？为什么？3．如果合同没有特别约定，货物送达后，丙有权向谁索要运费？4．如果丙送货途中，因洪水冲垮公路，致使水果完全腐烂，该损失应当由谁承担？答案:1．(1)该合同的履行地为甲方所在地。(2)理由：《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第18条规定，合同约定履行地点的，以约定的履行地点为合同履行地。合同对履行地点没有约定或者约定不明确，争议标的为给付货币的，接收货币一方所在地为合同履行地；交付不动产的，不动产所在地为合同履行地；其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地。即时结清的合同，交易行为地为合同履行地。本案中，争议标的为货物，甲乙没有约定合同履行地点，因此以履行义务一方即甲方所在地为合同履行地。2．(1)水果的风险从甲将水果交付第三方承运人丙时转移。(2)理由：《合同法》第142条规定，标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。第145条又规定，当事人没有约定交付地点或者约定不明确，依照本法第141条第2款第1项的规定标的物需要运输的，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。3．(1)丙有权向甲索要运费。(2)丙是与甲签订运输合同的，根据合同相对性的原则，丙有权向甲索要运费。4．(1)该损失由乙公司承担。(2)理由：《合同法》第311条规定，承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担损害赔偿责任，但承运人证明货物的毁损、灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的，不承担损害赔偿责任。而根据合同法的规定，标的物的风险已转移至买方，因此，该损失由乙公司承担。解析:[问答题]96.某市环保局经市人民政府批准，拟通过BOT方式公开招标建设一座处理规模8万立方米／天的污水处理厂，采取自行招标的组织形式。环保局于2014年10月21日发布了招标公告。招标采取资格预审的方式。公告发布之后，共有15家单位提交了申请材料。环保局向通过资格预审的13家潜在投标人发出了资格预审通过通知书，邀请这些单位参加投标。12月31日14：00，评标委员会开始封闭评标。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标程序，对投标人的文件进行详细评审，向环保局提供了评标报告，推荐了三名中标候选人，经市长办公会研究批准，环保局确定评标报告推荐排名第一名的中标候选人为中标人。2015年1月21日，环保局公布了评标结果，1月28日公告期届满后，向中标人发出了中标通知书，同时向未中标人发出了中标结果通知书02015年2月22日，环保局与中标人草签了《项目特许经营协议》。【问题】1．什么是BOT模式？2．案例中的协议属于什么性质的协议？3．该污水处理厂建成后中标人的经营期限最长是多少年？答案:1．BOT(Build