招标师考试合同管理(案例分析)(习题卷5)

试卷科目：招标师考试合同管理(案例分析)招标师考试合同管理(案例分析)(习题卷5)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages招标师考试合同管理(案例分析)第1部分：单项选择题，共52题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）规定了发包人工程款支付担保的内容。承包人或发包人违约后，另一方可要求()承担相应责任。A)提供担保的第三人B)分包方C)签订担保合同的一方D)被担保方答案:A解析:本题的考点为支付担保的作用。工程款支付担保的作用在于，通过对业主资信状况进行严格审查并落实各项担保措施，确保工程费用及时支付到位；一旦业主违约，付款担保人将代为履约。[单选题]2.一般情况下，在下列解释合同文件中：①合同协议书；②通用合同条款；③发包人要求；④技术标准；⑤中标通知书；⑥专用合同条款及其附件。其优先顺序是()。A)①②⑥③④⑤B)①⑥②⑤③④C)④③⑤①⑥②D)①②⑥⑤④③答案:B解析:组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：①合同协议书；②专用合同条款及其附件；③通用合同条款；④中标通知书（如果有）；⑤投标函及其附录（如果有）；⑥发包人要求（或称设计任务书）；⑦技术标准；⑧发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；⑨其他合同文件。[单选题]3.关于国有土地使用权出让合同的概念，下列理解正确的是()。A)该合同是由省级人民政府土地管理部门作为出让方的B)国有土地的使用权要在合同签订之后立即让与受让方C)受让方支付国有土地使用权出让金D)国有土地使用权的出让可以通过口头方式完成答案:C解析:国有土地使用权出让合同是指市、县人民政府土地管理部门作为出让方将国有土地使用权在一定年限内让与受让方，受让方支付国有土地使用权出让金的协议。国有土地使用权出让，必须通过合同形式予以明确。《城市房地产管理法》第15条规定，国有土地使用权出让，应当签订书面出让合同。国有土地使用权出让合同由市、县人民政府管理部门与土地使用者签订。[单选题]4.关于竣工结算与最终结清条款，下列说法错误的是()。A)工程结算是发承包双方根据合同约定，对合同工程在实施中、终止时、已完工后进行的合同价款计算、调整和确认的经济活动B)竣工结算是指包括工程造价、违约金、赔偿金等全部合同履行相关工作事项的总结算C)对竣工结算文件的审查，发包人必须自行审查竣工结算文件，竣工结算文件经承包人和发包人共同确认后，竣工结算即告完成D)对于引起争议的结算事项，可以采用临时付款证书的方式，并对迟延支付竣工结算款项严重的给予双倍贷款利息罚息的规定，以规范工程竣工结算，解决长期存在的拖延结算和欠付工程款纠纷答案:C解析:C项，对竣工结算文件的审查，发包人可以自行审查竣工结算文件，也可以委托专业的造价咨询机构审查，竣工结算文件经承包人和发包人共同确认后，竣工结算即告完成。[单选题]5.关于招标代理合同文本，下列说法不正确的是()。A)凡在中华人民共和国境内开展工程建设项目招标代理业务的，签订工程建设项目招标代理合同时，应参照《建设工程招标代理合同（示范文本）》订立合同B)《建设工程招标代理合同（示范文本）》由《协议书》、《通用条款》和《专用条款》组成C)《通用条款》可以根据工程建设项目的实际情况进行修改和补充D)《专用条款》可以根据工程建设项目的实际情况进行修改和补充，但不得违反公正、公平原则答案:C解析:关于招标代理合同文本，目前全国性文本仅有住房和城乡建设部与国家工商行政管理总局于2005年联合颁发的《建设工程招标代理合同（示范文本）》(GF-2005-0215)（以下简称《示范文本》）。凡在中华人民共和国境内开展工程建设项目招标代理业务的，签订工程建设项目招标代理合同时，应参照《示范文本》订立合同。《示范文本》由《协议书》、《通用条款》和《专用条款》组成。其中《通用条款》应全文引用，不得删改；《专用条款》可以根据工程建设项目的实际情况进行修改和补充，但不得违反公正、公平原则。[单选题]6.某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标，但是，在提交投标书时，不慎将两个项目的投标文件互相错投。此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是()。A)要约内容错误B)受要约人不特定C)要约条件不明确D)无订立合同的意思表示答案:D解析:根据《合同法》第14条等的规定，要约应当满足以下条件：①要约是由特定人作出的意思表示；②要约是以缔结合同为目的的意思表示；③要约是向受要约人所作出的意思表示；④要约必须表明一经承诺即受此意思表示的拘束；⑤要约的内容必须具备足以使合同成立的主要条件。在本案中，该施工单位投错了投标文件，投错的投标文件的内容显然不是订立合同的意思表示。[单选题]7.签订包装条款应注意的问题不包括()。A)应考虑商品特点和运输方式的要求B)应当明确约定计量单位，按重量成交的商品一般按净重计算C)包装规定应明确具体，一般不宜采用?海运包装?、?习惯包装?等用语D)应明确规定包装提供者及包装费用由谁负担，包装费用一般包含在货价内，但也有规定由买方另行支付的情况答案:B解析:签订包装条款，要注意以下几个方面的问题：①应考虑商品特点和运输方式的要求；②包装规定应明确具体，一般不宜采用?海运包装??习惯包装?等用语；③应明确规定包装提供者及包装费用由谁负担。包装费用一般包含在货价内，但也有规定由买方另行支付的情况。B项是签订数量条款应当注意的问题。[单选题]8.FIDIC合同条件所规定的工程支付中，属于暂付费用的是()。A)保留金、工程变更费用、业主索赔费用B)迟付款利息、业主索赔费用C)动员预付款、材料预付款、保留金D)工程变更费用、成本增减费用答案:C解析:本题的考点为暂付费用。工程支付的范围包括工程量清单中的费用和工程量清单以外的费用，其中工程量清单以外的费用中的预付款、材料预付款和保留金称为暂付费用。[单选题]9.根据《合同法》，下列关于要约和承诺的说法中，正确的是()。A)投标人在开标前撤回投标文件的，视为要约的撤销B)承诺迟延到达要约人时，该承诺当然无效C)招标人对投标文件的投标价作变更应当视为新要约D)招标公告属于要约答案:C解析:A项，要约的撤销是指要约人在要约发生法律效力之后，要约人撤销已发生法律效力的要约的意思表示。开标前投标文件并未生效，要约未生效，不存在撤销的问题。B项，承诺的迟延是指受要约人在承诺期限内发出承诺，但承诺因意外原因而超过承诺期限到达要约人的情形。这种情形下，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该未迟发但迟到的承诺有效。C项，承诺应当接受要约中提出的条件，若受要约人对要约的内容作出实质性变更的，将被视为新的要约。实质性变更，是指有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更。D项，《合同法》第15条规定，要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。[单选题]10.下列关于签订货物买卖合同时应注意的问题的说法中，错误的是()。A)合同应当载明标的物全称以及具体规格、型号B)合同应明确约定标的物质量要求，以便于验收，并避免产生歧义和纠纷C)合同应当约定采取足以保护标的物的包装方式，以免发生货损，引起纠纷D)合同当事人不一定需要明确约定交付的时间、地点及方式答案:D解析:签订货物买卖合同时应重点注意如下问题：①合同应当载明标的物全称以及具体规格、型号等；标的物的数量、价款应当明确，包括计量单位，单价、总价及币种等。②合同应明确约定标的物质量要求，以便于验收，并避免产生歧义和纠纷，如约定标的物附有说明书，则交付的标的物应符合说明书的质量要求。③合同应当约定采取足以保护标的物的包装方式，以免发生货损，引起纠纷；未作约定的，应当按照通用的包装方式。④因合同履行期限关系着买受人合同目的的实现，也影响着出卖人延期供货违约责任的承担，为此，合同当事人应对合同履行期限作明确具体的约定。⑤因合同标的物的交付影响着货物所有权以及风险的转移，为此，合同当事人应明确约定交付的时间、地点及方式。[单选题]11.下列各项属于工程咨询合同特点的是()。A)工程咨询合同具有人身属性B)咨询合同标的具有特殊性C)咨询合同主体有特定资质要求D)工作服务具有综合性的特点答案:A解析:工程建设领域的咨询合同主要包括项目前期咨询合同、工程造价咨询合同、设计咨询合同、项目管理咨询合同以及法律咨询合同等。总体来说，工程咨询合同具有以下特点：①工程咨询的人身属性特点；②咨询人需要具备相应的专业知识和能力；③智力成果特点。B项是项目管理咨询合同的特点；C项是工程造价咨询合同的特点；D项是设计咨询合同的特点。[单选题]12.关于特许经营项目的特定性，下列说法错误的是()。A)特许经营活动包括中国境内的能源、中国境外的能源、交通运输、水利、环境保护、市政工程等基础设施B)特许经营项目为提供公共产品和公用事业服务的项目C)特许经营项目是政府履行审核、监督和管理的项目D)特许经营项目通常存在一定的收费及可经营性答案:A解析:特许经营合同由政府以行政许可方式授予特许经营者在特许经营期限内经营特许经营项目的权利。特许经营项目具有特定性：①特许经营项目为提供公共产品和公用事业服务的项目；②特许经营项目是政府履行审核、监督和管理的项目；③特许经营项目通常存在一定的收费及可经营性。根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（六部委25号令）有关规定，特许经营活动包括中国境内的能源、交通运输、水利、环境保护、市政工程等基础设施和公用事业领域的经营活动。[单选题]13.下列各项不属于招标采购合同的法的价值的是()。A)公平价值B)平等价值C)效率价值D)秩序价值答案:C解析:招标采购合同体现的法的价值主要包括：①平等价值。平等即同等情况同等对待。②公平价值。招标采购合同对公平价值的追求体现在：一是赋予适格主体通过公平竞争获得中标的机会；二是保证招标程序的公开、公正，以确保中标结果的公平。③秩序价值。招标采购合同对秩序价值的追求，具体体现为对公平竞争的市场秩序的维护。[单选题]14.下列关于承包人的合理化建议的说法中，错误的是()。A)在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，不一定均以书面形式提交监理人B)合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等C)监理人应与发包人协商是否采纳建议D)建议被采纳并构成变更的，应按照变更程序约定向承包人发出变更指示答案:A解析:在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按照变更程序约定向承包人发出变更指示。[单选题]15.关于合同成立与合同生效，下列说法不正确的是()。A)在大多数情况下，合同成立时即具备了生效的要件B)依法成立的合同，自成立时生效C)根据《合同法》对成立及生效的规定，合同成立即等于合同生效D)依法成立的合同，对当事人具有法律约束力答案:C解析:本题的考点为合同成立与合同生效。在《合同法》的规定中，实际中容易存在对合同成立与合同生效的概念混同。在大多数情况下，合同成立时即具备了生效的要件，因而其成立和生效时间是一致的。《合同法》规定：依法成立的合同，自成立时生效。但是，根据《合同法》对成立及生效的规定，合同成立并不等于合同生效。《合同法》规定，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。[单选题]16.仲裁条款的内容不包括()。A)仲裁地点B)仲裁机构C)仲裁裁决效力D)仲裁员答案:D解析:仲裁条款的内容一般包括以下几个方面：①仲裁地点；②仲裁机构；③仲裁规则；④仲裁裁决效力。[单选题]17.()确定了该工程项目建设的总原则、总要求，是编制设计文件的主要依据。A)项目批准文件B)工程建设强制性标准C)建设工程设计深度要求D)建设单位设计任务书要求答案:A解析:项目批准文件是指政府有关部门批准的工程建设项目的项目建议书、可行性研究报告或者其他批准文件。项目批准文件确定了该工程项目建设的总原则、总要求，是编制设计文件的主要依据。[单选题]18.下列关于出卖人的主要义务的说法中，正确的是()。A)保证标的物的交付品质B)支付价款C)接收并检验标的物D)交付标的物但不需要转让标的物所有权答案:A解析:出卖人的主要义务有：①交付标的物并转让标的物所有权。《合同法》第138条规定，出卖人应当按照约定的期限交付标的物。约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付。②保证标的物的交付品质。出卖人对标的物的交付品质负有担保义务。《合同法》第153条规定，出卖人应当按照约定的质量要求交付标的物。出卖人提供有关标的物质量说明的，交付的标的物应当符合该说明的质量要求。[单选题]19.根据《合同法》规定，建设工程施工合同不属于()。A)双务合同B)有偿合同C)实践合同D)要式合同答案:C解析:本题的考点为合同的类型。建设工程施工合同属于有名合同、双务合同、有偿合同、诺成合同、要式合同。[单选题]20.国内贸易运输的方式中，铁路运输的优点不包括()。A)运行速度较快B)安全性高，损耗率低C)运输成本较低D)运输能力大答案:B解析:铁路运输是一种仅次于海洋运输的常见运输方式。海洋运输的进出口货物，也大多是靠铁路运输进行货物的集中和疏散的。铁路运输有许多优点，一般不受气候条件的影响，可保障全年的正常运输，而且运量较大，速度较快，有高度的连续性，运输过程中可能遭受的风险也较小。[单选题]21.在国有土地使用权出让合同的土地用途的认定和填写上，必须把握的方面不包括()。A)出让合同的土地用途由出让方和受让方签订合同时临时约定的内容确定的B)出让合同的土地用途由城市规划管理部门出具的规划条件确定的C)合同中的土地用途双方当事人必须共同遵守D)出让合同中应按宗地填写土地用途答案:A解析:在土地用途的认定和填写上，必须把握以下方面：①出让合同的土地用途并不是由出让方和受让方签订合同时临时约定的内容，而是在土地出让前由城市规划管理部门出具的规划条件确定的；②合同中的土地用途虽不是合同双方当事人约定，但双方当事人必须共同遵守；③市、县国土资源管理部门出让土地时，是按宗地设定规划条件，按宗地确定出让方案，按宗地实施出让的。因此，出让合同中也应按宗地填写土地用途。[单选题]22.建设工程施工合同的组成文件中，()是明确做了以后怎么结算、付款的规定。A)施工合同专用条款和施工合同通用条款B)投标函及投标函附录C)标准、规范和有关技术文件及其图纸D)已标价的工程量清单答案:D解析:本题的考点为建设工程施工合同的组成文件。中标通知书是发包人的承诺，投标函及投标函附录是承包人要约，施工合同专用条款和施工合同通用条款是双方的权利和义务、明确的是做什么的内容，标准、规范和有关技术文件及其图纸是规定了怎么做、如何管理的要求，已标价的工程量清单是明确做了以后怎么结算、付款的规定。[单选题]23.关于特许经营合同和PPP项目合同的关系，下列描述不正确的是()。A)特许经营方式是PPP模式的惯常采用方式之一B)特许经营合同是PPP项目合同的主要类型C)特许经营合同等同于PPP项目合同D)特许经营的各类模式也适用于PPP项目答案:C解析:PPP项目合同是政府方与社会资本方依法就PPP项目合作所订立的合同，其目的是在政府方与社会资本方之间合理分配项目风险，明确双方权利义务关系，保障双方能够根据合同约定合理主张权利，妥善履行义务，确保项目全生命周期内的顺利实施。由此可见，特许经营方式是PPP模式的惯常采用方式之一，特许经营合同是PPP项目合同的主要类型。因此，特许经营的各类模式也适用于PPP项目。[单选题]24.《2010年国际贸易术语解释通则》规定，采用FCA术语时，卖方将货物运往承运人所在地途中发生的货物损失由()承担。A)卖方B)买方C)承运人D)货代答案:A解析:采用FCA术语成交时，卖方在合同中约定的时间和地点，将合同中规定的货物交给买方指定的承运人或其他人，完成交货。卖方承担将货物交给承运人控制之前的风险，买方承担货物交给承运人控制之后的风险。卖方承担在交货地点交货前所涉及的各项费用，包括办理货物出口所应交纳的关税和其他费用；买方承担在交货地点交货后所涉及的各项费用，包括办理货物进口所涉及的关税和其他费用。[单选题]25.设计与采购的接口关系不包括()。A)设计人员向采购人员提出设备材料请购单及询价技术文件，由采购人员加上商务文件后，汇集成完整的询价文件，由采购人员发出询价B)设计人员负责对制造厂商的报价提出技术评价意见，供采购人员确定供货厂商C)项目设计文件完成后，设计人员向施工人员提供项目设计图纸、文件及技术资料，并派人向施工人员及监理人员进行设计交底D)设计人员应派员参加厂商协调会，参与技术澄清和协商答案:C解析:设计与采购的接口关系包括：①设计人员向采购人员提出设备材料请购单及询价技术文件，由采购人员加上商务文件后，汇集成完整的询价文件，由采购人员发出询价；②设计人员负责对制造厂商的报价提出技术评价意见，供采购人员确定供货厂商；③设计人员应派员参加厂商协调会，参与技术澄清和协商；④由采购人员负责催交制造厂商返回的先期确认图纸及最终确认图纸，转交设计人员审查，设计人员应将审查意见及时返回采购人员；⑤在设备制造过程中，设计人员应协助采购处理有关设计、技术问题；⑥设备材料的检验工作由采购人员负责组织，必要时设计人员应参与关键设备材料的检验。C项反映的是设计与施工的接口关系。[单选题]26.将工程建设项目或政府采购活动所规定的可交付成果和全部工作分解成便于管理的最小工作单元，这一工作过程称为()。A)合同分解结构B)工作分解结构C)合同工作分析D)合同控制答案:B解析:A项，合同分解结构是指按照系统规则和要求将合同对象分解成互相独立、互相影响、互相联系的最小合同单元和招标合同单元的工作过程。B项，工作分解结构是将工程建设项目或政府采购活动所规定的可交付成果和全部工作分解成便于管理的最小工作单元的工作过程。C项，合同工作分析是在合同总体分析的基础上，依据合同协议书、合同条件、规范、图纸、工作量表等，确定各级管理人员的合同工作，以及划分各责任人的合同责任。D项，合同控制是指合同当事人为保证合同所约定的各项义务的全面完成及各项权利的实现，以合同分析的成果为基准，对整个合同实施过程进行全面监督、检查、对比和纠正的管理活动。[单选题]27.招标采购合同规划内容的基础是()。A)目标分析B)合同数量及种类规划C)合同体系确立D)合同要素规划答案:A解析:对于招标师而言，招标采购合同规划的主要目的是确定招标合同单元，完成招标方案的编制，从而指导整个招标采购实践活动。招标采购合同规划的每一项内容，都应当以此为行为准则和主轴。在招标采购合同规划的内容中，目标分析是基础，每一项合同规划内容的确定和执行都应当围绕整个项目的目标展开。[单选题]28.陆运、空运货物与邮包运输保险是在()的基础上发展起来的。A)铁路保险B)海上保险C)公路保险D)人身保险答案:B解析:陆运、空运货物与邮包运输保险是在海上保险的基础上发展起来的。由于陆运、空运与邮运同海运可能遭受货物损失的风险种类不同，所以陆、空、邮货运保险与海上货运保险的险别及其承保责任范围也有所不同。[单选题]29.某国际贸易按FAS这一术语成交，下列表述正确的是()。A)在船上完成交货义务B)买方负责办理有关出口手续C)由卖方订立运输合同与保险合同D)卖方在装运港码头或驳船将货交至指定的船边，履行其交货义务答案:D解析:采用FAS术语时，买卖双方的义务可概括如下：①货物的交付。卖方在合同规定的时间和装运港口，将合同规定的货物交到买方所派船只的旁边，完成交货。②风险的转移。卖方在装运港将货物交到买方所派船只的旁边时，风险转移。③通关手续的办理。a.卖方自负风险和费用，取得出口许可证或其他官方批准证件，并且办理货物出口所需的一切海关手续；b.买方自负风险和费用，取得进口许可证或其他官方批准证件，并且办理货物进口所需的一切海关手续。④主要费用的划分。a.卖方承担交货之前的一切费用，包括办理货物出口所应交纳的关税和其他费用；b.买方承担受领货物之后所发生的一切费用，包括装船费用以及将货物从装运港运往目的港的运输和其他各种费用，以及办理货物进口所涉及的关税和其他费用。[单选题]30.无处分权的人处分他人财产，订立合同后取得处分权的，该合同效力状态为()。A)有效B)无效C)效力待定D)可变更或可撤销答案:A解析:《合同法》第51条规定，无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。[单选题]31.下列不属于法定解除合同情形的是()。A)因不可抗力致使不能实现合同目的B)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务C)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行D)当事人一方轻微违约答案:D解析:根据合同法的规定，当事人可以行使法定解除权的情形包括：①因不可抗力致使合同目的不能实现而解除合同。②因预期违约解除合同，指在合同履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务的，对方当事人可以解除合同。③因迟延履行解除合同，迟延履行，指债务人无正当理由，在合同约定的履行期间届满之时仍未履行合同债务；或者对于未约定履行期限的合同，债务人在债权人提出履行的催告后仍未履行。债务人迟延履行债务是违反合同约定的行为，但并非就可以因此解除合同。只有符合以下条件，才可以解除合同：一是迟延履行主要债务，二是经催告后债务人仍然不履行债务。④因迟延履行或者有其他违约行为不能实现合同目的而解除合同。⑤法律规定的其他情形。[单选题]32.下列情形中，不属于承包人违约的是()。A)承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定B)监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工C)承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同D)由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的答案:B解析:在履行合同过程中发生下列情况之一的，属承包人违约：①承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；②承包人违反合同约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；③承包人违反合同约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；④承包人违反合同约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；⑤承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；⑥由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；⑦承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；⑧承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；⑨承包人不按合同约定履行义务的其他情况。B项属于发包人违约的范围。[单选题]33.()是解决民事纠纷最为普遍的一种方式。A)和解B)民事诉讼C)仲裁D)调解答案:B解析:民事诉讼是指公民、法人或其他组织将因财产关系和人身关系产生的纠纷提交法院予以解决的争议解决方式。民事诉讼是解决民事纠纷最为普遍的一种方式，所有的民事纠纷，争议当事人都可以通过诉讼的方式寻求解决，但是，如合同当事人已经约定通过仲裁解决纠纷的，则应当将争议提交仲裁委员会解决。[单选题]34.选择贸易术语时需要考虑的因素不包括()。A)考虑施工情况B)贸易术语下的责任、风险和费用C)考虑办理进出口货物结关手续有无困难D)考虑货源情况答案:A解析:本题的考点为在贸易术语的选择。作为项目管理的当事人除了要十分清楚各种贸易术语项下的责任、风险和费用，选择贸易术语时需要考虑以下因素：(1)考虑运输条件。(2)考虑货源情况。(3)考虑运费因素。(4)考虑运输途中的风险。(5)考虑办理进出口货物结关手续有无困难。[单选题]35.受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，应视为()。A)承诺撤回B)承诺延误C)新承诺D)新要约答案:D解析:本题的考点为承诺超期。受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为新要约。[单选题]36.人民调解委员会调解民间纠纷，应当遵循的原则不包括()。A)由专业领域内的调解机构调解员或当事人自行选定专家B)在当事人自愿、平等的基础上进行调解C)不违背法律、法规和国家政策D)尊重当事人的权利，不得因调解而阻止当事人依法通过仲裁、行政、司法等途径维护自己的权利答案:A解析:人民调解委员会调解民间纠纷，应当遵循下列原则：①在当事人自愿、平等的基础上进行调解；②不违背法律、法规和国家政策；③尊重当事人的权利，不得因调解而阻止当事人依法通过仲裁、行政、司法等途径维护自己的权利。[单选题]37.根据《海洋运输货物保险条款》，下列对平安险、水渍险和一切险的保险责任范围大小的排序中，正确的是()。A)平安险＞水渍险＞一切险B)水渍险＞平安险＞一切险C)一切险＞平安险＞水渍险D)一切险＞水渍险＞平安险答案:D解析:比较三种基本险别的责任范围，平安险的责任范围最小，对自然灾害造成的全部损失和意外事故造成的全部和部分损失负赔偿责任，而对自然灾害造成的部分损失一般不负赔偿责任。水渍险的责任范围比平安险大，因自然灾害和意外事故所造成的全部和部分损失，保险公司均应负责赔偿。一切险的责任范围在三种基本险别中最大，除平安险、水渍险的责任范围外，还包括被保险货物在运输过程中由于一般外来原因所造成的全部或部分损失。因此，一切险是平安险、水渍险加一般附加险的总和。由以上内容可知，三者按保险责任范围大小排序为：一切险>水渍险>平安险。[单选题]38.关于工程质量条款，下列说法错误的是()。A)工程质量不合格的承包人无权主张工程价款B)工程质量决定社会公众不特定人群的人身和财产安危，因此，工程质量应首先确保符合国家法律及质量标准的要求C)因承包人原因造成工程质量达不到合同约定的验收标准的，发包人应承担因承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润D)承包人在投标报价时就应当考虑发包人提高质量标准从而对工期、造价产生的影响，并将增加的费用考虑到投标报价中答案:C解析:C项，因承包人原因造成工程质量达不到合同约定的验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工程延误由承包人承担。因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担因承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。[单选题]39.下列各项不属于建设工程合同特征的是()。A)建设工程合同的标的具有特殊性B)建设工程合同的当事人具有特定性C)建设工程合同是诺成合同D)建设工程合同是非要式合同答案:D解析:建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同具有以下几个特征：①建设工程合同的标的具有特殊性；②建设工程合同的当事人具有特定性；③建设工程合同具有一定的计划性和程序性；④建设工程合同是要式合同；⑤建设工程合同也是双务合同、有偿合同和诺成合同。[单选题]40.某施工合同约定关于工程质量的一切争议由北京仲裁委员会仲裁。合同履行中，施工企业与建设单位在工程质量和工程价款结算数额上均发生争议。关于争议管辖的说法，正确的是()。A)质量纠纷由北京仲裁委员会仲裁，结算纠纷由法院审理B)质量和结算纠纷均由北京仲裁委员会仲裁C)仲裁条款约定无效D)双方只能修改或补充仲裁约定答案:A解析:本题的考点为仲裁协议的效力。仲裁协议是仲裁委员会受理仲裁案件的依据。没有仲裁协议就没有仲裁机构对案件的管辖权。仲裁庭只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁，而对仲裁协议约定范围之外的其他争议无权仲裁。所以，施工合同双方当事人只能就质量纠纷向北京仲裁委员会提起仲裁而结算纠纷由法院审理。[单选题]41.下列属于要式合同的是()合同。A)有偿B)口头C)格式D)双务答案:C解析:本题的考点为要式合同的概念。所谓要式合同，就是法律规定或当事人约定必须具备一定形式的合同。《合同法》规定：?当事人订立合同，由书面形式、口头形式和其他形式?。?法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式?。格式合同又称为定式合同，它是一方当事人为与不特定的多数人进行交易而预先拟定的，且不允许相对人对其内容作任何变更的合同。[单选题]42.建设工程履约担保的有效期始于()之日。A)合同签订B)合同生效C)承包人收到工程预付款D)工程开工答案:D解析:本题的考点为履约担保的有效期。履约担保的有效期始于工程开工之日，终止日期则可以约定为工程竣工交付之日或者保修期满之日。[单选题]43.买方应当按照合同规定的时间开立()。A)确认书B)信用证C)备份信用证D)银行保函答案:B解析:买方应当按照合同规定的时间开立信用证。但当买方遇到市场变化或资金短缺等情况拖延开证时，卖方应当及时提醒和催促对方按照合同规定办理开证，必要时也可请有关银行协助催证。[单选题]44.信用证的业务特点不包括()。A)信用证是一种银行信用B)信用证是一种自足文件C)信用证是一种凭单取货的方式D)信用证是一种单据业务答案:C解析:本题的考点为信用证的业务特点。主要包括：(1)信用证是一种银行信用。(2)信用证是一种自足文件。(3)信用证是一种单据业务。[单选题]45.下列国内贸易运输方式中，运输能力最大的是()。A)铁路运输B)公路运输C)管道运输D)海洋运输答案:D解析:在国际货物运输中，海洋运输是最主要的运输方式。与其他运输方式相比，海洋运输具有通过能力大，运量大，运费低的优点。[单选题]46.国际贸易结算中所使用的主要支付方式不包括()。A)交付B)托收C)汇付D)信用证答案:A解析:汇付与托收都是国际贸易中经常采用的支付方式。自信用证出现以来，这种支付方式发展很快，并在国际贸易中被广泛应用，已成为国际贸易中一种重要的支付方式。[单选题]47.下列有关涉外因素的说法错误的是()。A)涉外因素主要是指在法律关系的诸要素中至少有一个因素与外国有联系B)诉讼当事人双方是外国人、外国法人或其他组织C)诉讼所涉的标的物在外国领域内D)产生、变更或消灭民事权利义务关系的法律事实发生在国外答案:B解析:涉外因素，主要是指在法律关系的诸要素中至少有一个因素与外国有联系，如诉讼当事人一方或各方是外国人、无国籍人、外国法人或其他组织；诉讼所涉的标的物在外国领域内；产生、变更或消灭民事权利义务关系的法律事实发生在国外。[单选题]48.关于国有土地使用权出让合同的合同主体，下列说法错误的是()。A)合同主体具有特定性B)国有土地使用权出让的_方只能是国家C)国有土地使用权出让中的受让方是指土地使用者D)国有土地使用权出让中的受让方不包括境外的公司、企业、其他组织和个人答案:D解析:A项，国有土地使用权出让合同具有以下特点：①国有土地使用权出让合同的目的在于转移不动产物权；②国有土地使用权出让合同应采用书面形式订立；③合同主体具有特定性；④出让双方的权利与义务具有法定性；⑤合同标的是国有土地使用权；⑥出让年限特定性。B项，由于国家是国有土地的所有权人，因此国有土地使用权出让的一方只能是国家。CD两项，国有土地使用权出让中的受让方是指土地使用者。《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》第3条规定，中华人民共和国境内外的公司、企业、其他组织和个人，除法律另有规定者外，均可依照本条例的规定取得国有土地使用权，进行土地开发、利用、经营。由此规定可见，除法律另有规定外，受让方一般不受限制。[单选题]49.()运输方式除了适用于内地集散进出口货物外，还适用于邻国之间的进出口货物运输。A)国际铁路联运B)邮包运输C)公路运输D)航空运输答案:C解析:公路运输是一种现代化的运输方式，它不仅可以直接运进或运出对外贸易货物，而且也是车站、港口和机场集散进出口货物的重要手段。[单选题]50.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A)15B)30C)45D)60答案:B解析:《招标投标法》规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。[单选题]51.设计工作启动的标志是()。A)发包人支付定金B)设计人收到定金C)发包人付清全部设计费用D)双方当事人在合同上签字盖章答案:B解析:本题的考点为设计合同的生效。设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。发包人应在合同签字后的3日内支付该笔款项，设计人收到定金为设计工作启动的标志。[单选题]52.招标采购合同规划对整个项目的实施和管理的具体作用不包括()。A)节约成本、提高效率B)明晰权利义务界限，分清责任C)减少各参与主体之间的纷争D)提升项目竞争力答案:D解析:招标采购合同规划是为实现工程建设项目或政府采购活动的目标而作出的全局性统筹安排，是对项目采购系列活动的系统性筹划。其对整个项目的实施和管理的具体作用主要体现在：①有助于在实现工程建设项目或政府采购活动目标和招标人经营目标的过程中，节约成本、提高效率；②招标采购合同规划有助于明晰招标采购各参与主体的权利义务界限，分清责任，发挥主观能动作用；③招标采购合同规划有助于减少工程建设项目或政府采购活动全过程中各参与主体之间的纷争。第2部分：多项选择题，共42题，每题至少两个正确答案,多选或少选均不得分。[多选题]53.根据《物权法》的相关规定，抵押权自登记时生效的情形包括()。A)建筑物和其他土地附着物B)生产设备C)以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权D)建设用地使用权E)交通运输工具答案:ACD解析:根据《物权法》第187条、188条、189条的规定，抵押权生效的情形分为以下两种：①抵押权自登记时生效：建筑物和其他土地附着物、建设用地使用权、以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权以及正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立；②抵押权自抵押合同生效时生效：生产设备、原材料、半成品、产品、正在建造的船舶和航空器以及交通运输工具抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人；企业、个体工商户、农业生产经营者可以将现有的以及将有的生产设备、原材料、半成品、产品抵押的，应当向抵押人住所地的工商行政管理部门办理登记，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人。[多选题]54.关于工作单元与合同单元的关系，下列理解正确的有()。A)具备独立交易条件和可以独立作为合同内容的最小工作单元，即为最小合同单元B)不能独立交易、不能独立作为合同内容的最小工作单元，应与其他最小工作单元一起构成最小合同单元C)确定最小工作单元和最小合同单元是确定招标合同单元的前提D)合理确定最小工作单元和最小合同单元是招标采购合同规划的根本目的E)合理确定招标合同单元是招标采购合同规划的根本目的答案:ABCE解析:A项，具备独立交易条件和可以独立作为合同内容的最小工作单元，即为最小合同单元；B项，不能独立交易、不能独立作为合同内容的最小工作单元，应与其他最小工作单元一起，构成最小合同单元；CDE三项，确定最小工作单元和最小合同单元是确定招标合同单元的前提，合理确定招标合同单元是招标采购合同规划的根本目的。[多选题]55.关于招标代理合同的应用特点，以下说法正确的有()。A)招标代理合同仅仅体现了私法的要素B)招标代理合同仅仅体现了公法的要素C)招标代理合同的履行须同时接受多个部门法的调整D)招标代理合同的主体具有特定性E)招标代理合同应当采用书面形式答案:CDE解析:AB两项，招标代理合同订立过程中，招标人既可以采用招标方式，也可以采用直接委托方式选择招标代理机构，任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。这一过程体现了私法的要素，即民法意思自治的基本原则。招标代理合同订立后，招标人与招标代理机构应当按照《招标投标法》、《招标投标法实施条例》等相关规定依法进行招标活动，接受有关部门的监督，这一过程体现了公法的要素，即招标人和招标代理机构的活动不能侵犯公法所保护的公共（国家）利益。[多选题]56.关于国有土地使用权出让合同，出让方的权利主要有()。A)受让方在签订国有土地使用权出让合同后，未在规定期限内支付全部国有土地使用权出让金的，出让方有权解除合同，并可请求违约赔偿B)按照国有土地使用权出让合同的规定提供出让的国有土地使用权C)向受让方提供有关资料和使用该土地的规定D)受让方未按国有土地使用权出让合同规定的期限和条件开发、利用土地的，土地管理部门有权予以纠正，并根据情节轻重给予警告、罚款，直至无偿收回国有土地使用权的处罚E)依国有土地使用权出让合同的规定和城市规划的要求开发、利用、经营土地答案:AD解析:AD两项，出让方享有的权利主要有两项：①受让方在签订国有土地使用权出让合同后，未在规定期限内支付全部国有土地使用权出让金的，出让方有权解除合同，并可请求违约赔偿；②受让方未按国有土地使用权出让合同规定的期限和条件开发、利用土地的，土地管理部门有权予以纠正，并根据情节轻重给予警告、罚款，直至无偿收回国有土地使用权的处罚。BC两项，出让方应履行的义务主要有：①按照国有土地使用权出让合同的规定提供出让的国有土地使用权；②向受让方提供有关资料和使用该土地的规定。E项属于受让方应履行的义务。[多选题]57.勘察合同的内容包括()。A)委托任务的工作范围B)合同工期C)勘察发包人的主要责任D)发包人应向勘察人提供的现场工作条件E)勘察费用答案:ABDE解析:本题的考点为勘察合同的内容。勘察合同的内容应包括：(1)发包人应提供的勘察依据文件和资料。(2)委托任务的工作范围。(3)预计的勘察工作量和勘察成果资料提交的份数。(4)合同工期。(5)勘察费用。(6)发包人应向勘察人提供的现场工作条件。(7)违约责任和争议解决。[多选题]58.根据《2010年国际贸易术语解释通则》的规定，采用CIF合同成交时，买卖双方责任、费用划分正确的有()。A)卖方负责租船或订舱，并支付至目的港的运费B)卖方负责除保险费以外的货物在海运途中发生的一切费用C)买方负责办理货物运输保险，并支付保险费D)卖方负责在装运港越过船舷以前的一切风险E)卖方负责办理货物出口手续，并支付出口关税和费用答案:ADE解析:采用CIF合同成交时，买卖双方的义务可概括如下：①货物的交付。卖方在双方约定的时间和装运港，将合同规定的货物交到卖方自己所派船只的船上，完成交货。②风险的转移。货物在装运港装船时，货物灭失或损坏的风险在货物交到船上时转移。③通关手续的办理。卖方自负风险和费用，取得出口许可证或其他官方批准证件，并且办理货物出口所需的一切海关手续；买方自负风险和费用，取得进口许可证或其他官方批准证件，并且办理货物进口所需的一切海关手续。④主要费用的划分。卖方承担交货前所涉及的各项费用，包括需要办理出口手续时所应交纳的关税和其他费用。卖方还要支付从装运港到目的港的运费和相关费用，并且承担办理水上运输保险的费用；买方承担交货后所涉及的各项费用，包括办理进口手续时所应交纳的关税和其他费用。B项，买方负担除运费和保险费以外的货物在海运途中发生的一切费用；C项，卖方负责办理货物运输保险，并支付保险费。[多选题]59.根据我国法律规定，合同争议解决方式包括()。A)和解B)第三方调解C)申请仲裁委员会仲裁解决D)依法向人民检察院提起诉讼E)依法向人民法院提起诉讼答案:ABCE解析:根据我国法律规定，合同争议解决方式包括以下四种：①和解，即合同当事人之间自行协商解决的方式；②第三方调解，即由第三方、自然人、政府部门、社会团体以及企事业单位居中调解的方式；③申请仲裁委员会仲裁解决；④依法向人民法院提起诉讼。[多选题]60.关于缺陷责任和保修条款，下列说法正确的有()。A)承包人完成工程施工、经竣工验收合格并将工程移交发包人后，承包人还必须承担工程的质量缺陷修复义务和保修义务B)缺陷责任期是指承包人按照合同约定承担缺陷修补义务，且发包人扣留质量保证金的期限，自工程实际开工日期起计算C)建设工程实行质量保修制度。建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书D)在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为4年E)合同中应当约定质量保证金，质量保证金的比例一般为签约合同价的8%答案:AC解析:B项，缺陷责任期是指承包人按照合同约定承担缺陷修补义务，且发包人扣留质量保证金的期限，自工程实际竣工日期起计算。D项，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。E项，在缺陷责任和保修条款之下，合同当事人应当约定清楚缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不应当超过24个月；合同中应当约定质量保证金，质量保证金的比例一般为签约合同价的5%，合同当事人还应当约定质量保证金的方式，如保证金保函、现金或其他方式。[多选题]61.实践中常见的违法招标行为有()。A)?不具备招标条件的招标?的情形B)?两次招标?的情形C)?冒充招标?的情形D)?补办招标手续?的情形E)?不具备自行招标条件的发包人自行组织招标?的情形答案:ABDE解析:发包人在招标时，应严格按照招标投标相关法律法规及规范性文件要求组织招标，避免因招标违法导致重新招标，或因影响到实质性内容导致中标无效，实践中常见的违法招标行为有：①?不具备招标条件的招标?的情形；②?两次招标?的情形；③?补办招标手续"的情形；④?不具备自行招标条件的发包人自行组织招标?的情形。[多选题]62.合同无效的原因有()。A)恶意串通，损害他人利益B)一方以胁迫手段订立合同，损害集体利益C)以合法形式掩盖非法目的D)重大误解或显失公平E)损害社会公共利益答案:ACE解析:本题的考点为导致合同无效的原因。《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；(3)以合法形式掩盖非法目的；(4)损害社会公共利益；(5)违反法律、行政法规的强制性规定。[多选题]63.建构项目合同体系的核心原则包括()。A)合理性B)合法性C)严密性D)经济性E)系统性答案:BDE解析:建构合同结构体系的过程是对招标项目所涉及合同的种类、阶段工作目标等进行分析，并综合考虑有效管理、成本节约等因素，对全部合同开展梳理的过程。建构项目合同体系的目的是便于后期的合同管理，其核心原则是合法性、经济性以及系统性。[多选题]64.除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格可以按照下列()等方式调整。A)通用合同条款的规定B)采用价格指数调整价格差额C)采用价格指导法则D)采用造价信息调整价格差额E)专用合同条款约定的其他方式答案:BDE解析:除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格可以按照以下三种方式调整：第一种方式为采用价格指数调整价格差额；第二种方式为比较常见的采用造价信息调整价格差额；第三种方式为专用合同条款约定的其他方式。[多选题]65.国际货物买卖合同中检验条款的主要内容包括()。A)检验时间和地点B)检验人员C)检验机构D)检验标准E)检验证书答案:ACDE解析:国际货物买卖合同中检验条款的主要内容包括检验时间和地点、检验机构、检验标准和方法以及检验证书等。[多选题]66.下列各项属于通用工程勘察的有()。A)岩土工程勘察B)水文地质勘察C)水利水电工程勘察D)工程物探E)室内试验答案:ABDE解析:工程勘察按照专业可分为通用工程勘察和专业工程勘察。通用工程勘察包括工程测量、岩土工程勘察、岩土工程设计与检测监测、水文地质勘察、工程水文气象勘察、工程物探、室内试验等；专业工程勘察包括煤炭、水利水电、电力、长输管道、铁路、公路、通信、海洋等工程的勘察。C项，水利水电工程勘察属于专业工程勘察。[多选题]67.担保合同的内容主要包括()。A)主债权种类和数额B)债务人履行债务的期限C)担保期限、担保方式、担保范围D)定金合同特殊条款E)主合同的履行答案:ABCD解析:根据《担保法》及有关法律的规定，担保合同主要包括以下内容：①主债权种类和数额；②债务人履行债务的期限；③担保期限；④担保方式；⑤担保范围；⑥定金合同特殊条款。[多选题]68.关于支付条款的选用，下列说法正确的有()。A)通常合同只选择一种支付方式，但有时根据实际需要，也可以把两种或多种支付方式结合起来使用B)常用的结合方式有信用证与汇付结合条款，信用证与托收结合条款和汇付、托收与信用证结合条款这三种C)信用证与汇付结合条款，指合同部分货款用汇付支付，预付款或余款用信用证方式结算D)信用证与托收结合条款，指合同部分货款用信用证支付，余款用托收方式结算。E)汇付、托收与信用证结合条款，指在成套设备等类型交易中，因合同金额较大，设备生产周期长，在这种情况下，一般采用汇付、托收与信用证三种方式结合的支付条款答案:ABDE解析:C项，信用证与汇付结合条款，通常指合同部分货款用信用证支付，预付款或余款用汇付方式结算。例如双方约定，信用证规定凭装运单据先支付发票金额的若干比例，待货物到达目的地后，根据检验结果，按实际品质或重量计算出准确的金额，另用汇付方式支付。[多选题]69.下列各项中，属于合同履行的一般程序的有()。A)进口索赔B)办理保险C)开立及修改信用证D)备货与报检E)报关答案:BCDE解析:以采用CIF或CIP贸易术语和信用证支付方式签订的出口合同为例，合同履行通常包括货（备货与报检）、证（催证、审证和改证）、运（租船订舱、报关、保险、装运等）、款（制单结汇）四个主要环节。以采用FOB或FCA贸易术语和信用证支付方式签订的进口合同为例，买方应当按照合同规定支付货款并收取货物。合同履行的一般程序包括：开立及修改信用证、洽租运输工具及接运货物、办理保险、审单付款、报关、接货、检验等。[多选题]70.保险合同分为()。A)财产保险合同B)人身保险合同C)人寿保险合同D)建筑工程一切险E)安装工程一切险答案:AB解析:本题的考点为保险合同的分类。保险合同分为财产保险合同和人身保险合同。[多选题]71.建设单位与施工单位订立合同，该合同可以（)方式作出。A)合同书B)传真C)电子邮件D)邮寄信函E)音频传输答案:ABCD解析:本题的考点为要约的方式。要约的方式包括：(1)书面形式，如寄送订货单、信函、电报、传真、电子邮件等在内的数据电文等；(2)口头形式，可以是当面对话，也可以通过电话；(3)行为。[多选题]72.关于质押合同的特点，下列说法正确的有()。A)质押合同标的物具有特定性B)质押合同需采用书面形式订立C)质押合同是实践合同D)质押权生效的法定性E)质押合同是双向担保合同答案:ABD解析:质押合同是指债务人或者第三人将其动产或权利凭证移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保而签订的协议。根据质押物不同，质押合同可以分为动产质押和权利质押两种类型。质押合同通常具有以下特点：①质押合同标的物具有特定性；②质押合同需采用书面形式订立；③质押权生效的法定性。[多选题]73.甲在投标某施工项目时，为减少报价风险，与乙签订了一份塔吊租赁协议。协议约定，甲中标后，乙按照协议约定的租金标准向甲出租塔吊，如甲方未中标，则协议自动失效。该协议是()。A)既未成立又未生效合同B)附条件合同C)已成立但未生效合同D)有效合同E)附期限合同答案:BCD解析:附生效要件合同包括附条件合同以及附期限合同。附条件的合同，指合同当事人设定一定的条件，并将条件的成就与否作为决定效力发生或消灭的根据的合同。根据《合同法》第45条第1款规定，当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。附解除条件的合同，自条件成就时失效。附期限的合同，是指以将来确定到来的一定期限作为合同生效或者终止的根据的合同。本题中，当事人双方约定甲中标后合同生效，甲方未中标则合同自动失效，既附了生效条件也附了解除条件，为附条件合同，因双方意思表示真实一致而成立有效，但因生效条件未成就而未生效。[多选题]74.免责条款主要体现在保险单责任免除一栏，内容一般包括()。A)战争或者军事行动所造成的损失B)保险标的自身的自然损耗C)保险事故发生时所负的赔偿责任D)被保险人故意行为造成的事故E)其他不属于保险责任范围的损失答案:ABDE解析:?免除保险人责任的条款?，是指保险合同中载明的保险人不负赔偿或者给付保险金责任的范围的条款。免责条款主要体现在保险单责任免除一栏，内容一般包括：①战争或者军事行动所造成的损失；②保险标的自身的自然损耗；③被保险人故意行为造成的事故；④其他不属于保险责任范围的损失等。除此之外，散见在保险单其他条款中的涉及部分免除保险人责任的条款等也属于?免除保险人责任的条款?。[多选题]75.设计人在技术设计阶段的工作主要包括()。A)提出设计计划B)编制说明与概算C)工艺流程试验研究D)特殊设备的研制E)编制技术设计文件答案:ACDE解析:本题的考点为设计人在技术设计阶段的工作任务。设计人在技术设计阶段的工作主要包括：提出设计计划，工艺流程试验研究，特殊设备的研制，编制技术设计文件。[多选题]76.信用证支付方式的特点有()。A)信用证是一种银行信用B)信用证是一项单据业务C)信用证是独立于其他合同之外的一种自足的法律文件D)银行不只对信用证负责，还要受到买卖合同或其他合同的约束E)银行只对信用证负责，不受买卖合同或其他合同的约束答案:ABCE解析:信用证支付方式的特点主要表现在下列三个方面：①信用证是一种银行信用。信用证支付方式是一种银行信用，由开证行以自己的信用作出承付的保证。因此，开证行是第一付款人。②信用证是一项单据业务。在信用证方式下，实行的是凭单付款的原则。③信用证是独立于其他合同之外的一种自足的法律文件。信用证并不依附于买卖合同和其他合同，而是独立于买卖合同等之外的银行信用凭证。银行只对信用证负责，不受买卖合同或其他合同的约束。[多选题]77.工程总承包的模式有()。A)DBB)CTRAC)CPSD)DPBE)EPC答案:AE解析:工程总承包的具体方式、工作内容和责任等，由发包人与工程总承包企业在合同中约定。工程总承包模式主要包括设计一建造(Design-Build，DB)、设计一采购一施工(EngineeringProcurementConstruction,EPC)等方式。[多选题]78.关于合同的概括转让，下列说法正确的有()。A)合同的概括转让须通知受让方，否则不发生效力B)合同的概括转让必须转让合同项下的全部权利和义务C)合同的概括转让须征得受让方的同意，否则不发生效力D)赠与合同的当事人不可能将合同的权利和义务概括转让E)建设工程合同的当事人不可能将合同的权利和义务概括转让答案:BCD解析:AC两项，根据《合同法》，债权人转让权利应当通知债务人，债务人转移义务必须经债权人的同意。权利和义务一并转让既包括了权利的转让，又包括义务的转移，所以，合同一方当事人在进行转让前应当取得对方当事人同意。B项，概括转让是指合同一方当事人将其合同权利和义务一并转移给第三人，由第三人全部地承受。DE两项，合同权利义务的概括转让只出现在双务合同中，对于当事人只承担义务或者只享受权利的单务合同不存在权利和义务一并转让的问题。赠予合同的被赠予人只享有权利而不承担义务，该种情形下，合同的当事人不可能出现将权利和义务一并转让的情况。建设工程合同的双方当事人相互负有义务，因此，其当事人可能将合同概括转让。[多选题]79.违约行为据其形态大致可分为()。A)不履行B)不完全履行C)履行迟延D)默示违约E)预期违约答案:ABCE解析:本题的考点为违约行为的分类。违约行为是指合同当事人违反合同义务的行为。违约行为据其形态大致可分为四类：(1)不履行；(2)履行迟延；(3)不完全履行；(4)预期违约。[多选题]80.下列各项中，属于特许经营项目的移交程序条款的有()。A)转让条款B)过渡期条款C)评估测试条款D)验收条款E)税费分配条款答案:BCDE解析:移交程序条款，包括过渡期条款、评估测试条款、移交文件条款、验收条款，除此之外，由于税收节点与移交节点的互相影响，税费分配条款往往也是移交程序条款的重要组成部分。[多选题]81.建设工程施工专业分包合同是建设工程合同中的重要合同类型，是双务、有偿合同。其主要特点包括()。A)合同形式的特殊性B)合同主体的特殊性C)合同订立程序的特殊性D)合同争议处理的特殊性E)合同内容的特殊性答案:ABE解析:建设工程施工专业分包合同主要特点包括：①合同形式的特殊性。建设工程施工专业分包合同属于建设工程合同中的施工合同，故按照合同法的规定，应当采用书面形式。②合同主体的特殊性。现行法律规范对于专业分包人规定了资质要求。③合同内容的特殊性。由于专业分包工程属于总承包工程的一部分，因此施工专业分包合同对于总承包人和分包人而言是一个单独的合同，但与总承包合同相比，施工专业分包合同的内容只能是项目主体结构以外的分部分项工程，其主体结构施工则不能分包，而必须由总承包人自行完成。[多选题]82.一般而言，促成和解应当考虑的事项有()。A)和解以查清事实、分清是非、划清责任为前提B)合同各方存在和解诚意C)合同当事人存在让步意愿D)应当尽量通过一次谈判实现和解E)及时锁定和解成果答案:BCE解析:争议当事人能够达成和解依赖于诸多方面的因素，但是一般而言，要促成和解应当考虑以下事项：①合同各方存在和解诚意；②合同当事人存在让步意愿；③及时锁定和解成果。A项，和解并不必然以查清事实、分清是非、划清责任为前提。D项，尽管和解不需要经历复杂程序，但并非所有和解都可以通过一次谈判实现。[多选题]83.关于合同的转让，下列说法正确的有()。A)合同权利转让的生效，采用通知原则B)合同权利的转让可以分为全部转让或者部分转让C)合同的转让仅包括合同权利转让和合同义务转让D)合同的转让，是指在合同依法成立后，改变合同主体的法律行为E)合同义务的转让也称为债权转让答案:ABD解析:本题的考点为合同的转让。合同的转让，是指在合同依法成立后，改变合同主体的法律行为。合同转让根据其转让的内容可以分为合同权利转让、合同义务转让和权利义务的概括转让三种。合同权利的转让也称为债权转让。[多选题]84.招标代理合同的人员管理主要包括()。A)人员稳定性管理B)人员资格管理C)人员培训管理D)人员职业规范管理E)人员激励管理答案:ABD解析:从合同管理的目的和效率出发，招标代理合同管理工作的要点包括工作范围和职权管理、人员管理、计划管理、信息管理、违约管理等。其中，招标代理合同的人员管理主要包括人员稳定性管理、人员资格管理和人员职业规范管理等方面。[多选题]85.关于租船订舱、报关、投保和装运，下列说法正确的有()。A)卖方在负责安排货运的条件下，通常委托货运代理公司（即货代公司）向船公司或其代理人（即承运人）办理货物运输B)卖方在出口货物装运前，应当向海关申报，只需交验报关单，接受海关对货物的查验C)海关查验无误后，在单据上加盖放行章D)卖方在装运前应当及时向保险公司办理投保手续，填制投保单E)货物装运后，卖方应当按照合同规定及时向买方发出装船通知答案:ACDE解析:租船订舱、报关、投保和装运的内容如下：①租船订舱。卖方在负责安排货运的条件下，通常委托货运代理公司（即货代公司）向船公司或其代理人（即承运人）办理货物运输。②报关。卖方在出口货物装运前，应当向海关申报，交验有关单证，接受海关对货物的查验。除提交报关单（或电子数据报关单）外，还应提交装货单、装箱单、发票、商检证书及其他有关文件。海关查验无误后，在单据上加盖放行章。③投保。卖方在装运前应当及时向保险公司办理投保手续，填制投保单。保险公司受理后，即签发保险单或保险凭证。④装运。货物装运后，卖方应当按照合同规定及时向买方发出装船通知，以便买方安排付款、接货。[多选题]86.下列情形中，债权人不得转让其权利的有()。A)根据合同内容不得转让B)根据合同性质不得转让C)根据法律规定不得转让D)按照当事人约定不得转让E)合同可变更可撤销的答案:BCD解析:《合同法》第79条规定，有以下情形之一的，债权人不得转让其权利：①根据合同性质不得转让的权利；②按照当事人约定不得转让的权利；③依照法律规定不得转让的权利。[多选题]87.在合同履行过程中，一方构成违约，相对方可以要求其采取的补救措施有()。A)终止履行B)停止违约行为C)执行定金罚则D)支付违约金E)继续履行合同债务答案:BCDE解析:根据《合同法》有关规定，在合同履行过程中，一方构成违约，相对方可以请求继续履行合同债务、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金、执行定金罚则及其他补救措施。[多选题]88.建设工程合同属于()。A)有名合同B)实践合同C)要式合同D)有偿合同E)单务合同答案:ACD解析:本题的考点为合同的类型。建设工程合同属于双务合同、有名合同、诺成合同、要式合同、有偿合同。[多选题]89.合同信息管理的步骤主要包括()。A)合同信息收集B)合同信息分析C)合同信息传递D)合同信息转化E)合同信息控制答案:ABCE解析:合同信息管理的步骤主要包括：①编制合同信息管理计划；②建立合同信息管理系统；③合同信息收集及分析；④合同信息传递；⑤合同信息控制等。[多选题]90.出口货物申报海关时，除提交报关单外，还应提交()。A)商检证书B)发票C)买卖合同附件D)装箱单E)装货单答案:ABDE解析:卖方在出口货物装运前，应当向海关申报，交验有关单证，接受海关对货物的查验。除提交报关单（或电子数据报关单）外，还应提交装货单、装箱单、发票、商检证书及其他有关文件。海关查验无误后，在单据上加盖放行章。[多选题]91.担保合同的种类包括()。A)保证合同B)留置C)抵押合同D)质押合同E)定金合同答案:ACDE解析:我国《担保法》规定的担保方式包括保证、抵押、质押、留置和定金五种，其中留置属于法定担保，无须签订合同，故担保合同种类包括保证合同、抵押合同、质押合同和定金合同四种。[多选题]92.下列关于和解协议的效力说法错误的有()。A)和解解决争议具有便捷、高效的优点B)和解协议与仲裁裁决书均具有强制执行力C)和解协议与法院判决书均具有强制执行力D)和解协议达成之后，守约方可以依据和解协议向人民法院请求强制执行违约方E)和解协议并不具有强制履行的效力答案:BCD解析:和解解决争议虽然便捷、高效，但与仲裁裁决书、法院判决书具有强制执行力不同，和解协议并不具有强制履行的效力。在和解协议达成之后，如当事人不根据和解协议约定的内容履行各自义务，守约方不能依据和解协议向人民法院请求强制执行违约方。[多选题]93.1999年9月，FIDIC出版了一套标准合同条件，其内容包括()。A)《施工合同条件》（新红皮书）B)《设备与设计一建造合同》（新黄皮书）C)《EPC/交钥匙项目合同条件》（银皮书）D)《1999版施工合同》（白皮书）E)《简明合同格式》（绿皮书）答案:ABCE解析:1999年9月，FIDIC出版了一套4本标准合同条件，包括：①《施工合同条件》（新红皮书）；②《设备与设计一建造合同》（新黄皮书）；③《EPC/交钥匙项目合同条件》（银皮书）；④《简明合同格式》（绿皮书）。[多选题]94.与一般合同相比，行政机关对招标采购合同的监督的特殊性体现在()。A)招标文件涉及标准文本的使用要求B)招标采购合同的备案要求C)招标采购合同的公告要求D)招标采购合同对合同稳定性的要求E)招标采购合同对合同公平性的要求答案:ABCD解析:管理的特殊性是招标采购合同的特点之一。与一般合同相比，行政机关对招标采购合同的监督体现出如下方面的特殊性：①招标文件涉及标准文本的使用要求；②招标采购合同的公告和备案要求，招标采购合同应当按照有关规定送有关部门备案并进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容不必公告；③招标采购合同对合同稳定性的要求，主要体现在通过招标采购程序订立的合同不得随意变更以及对合同转让的限制。第3部分：问答题，共6题，请在空白处填写正确答案。[问答题]95.某市某矿业公司为了解决野外一线职工的住房问题，经省发展计划委员会批准立项，拟建4栋住宅楼。考虑到工期因素，矿业公司申请以邀请招标形式确定上述工程施工单位，该申请已获得省建设厅及省工程建设招标投标管理办公室的批准。2014年3月，矿业公司在与某建设公司等单位协商并按邀请招标程序履行了相关手续后，发出中标通知书，确定建设公司为矿业公司住宅楼工程的中标单位。建设公司在中标后为工程施工做了准备，组织调集了相关建筑施工机械及各工种的工程技术人员。矿业公司一直未与建设公司订立书面的建设工程合同，亦未作出停建或缓建的通知。2014年10月，矿业公司改变了这4栋住宅楼的建筑结构，增加了建筑的面积，重新办理了项目审批手续，并又向市工程建设招标投标办公室申请招标。建设公司认为矿业公司就同一工程进行二次重复招标，已无履约诚意，故请求法院判令矿业公司赔偿施工人员闲置费用和机械台班停滞费用。【问题】1．中标通知书的法律性质是什么？2．发出中标通知书的法律效力如何？3．招标人擅自毁标应如何承担法律责任？答案:1．中标通知书的法律性质是承诺。中标通知书是指招标人在确定中标人后向中标人发出的通知其中标的书面凭证。中标通知书的内容一般包括中标工程名称、中标价格、工期、开工及竣工日期、质量标准等方面。根据《招标投标法》的规定，中标人确定后，招标人应当将中标结果通知中标人及所有未中标的投标人。中标通知书是向中标人发出的告知其中标的书面通知文件，是对投标人投标文件的响应性回复。投标人的投标文件已包括明确的希望与招标人订立合同的意思表示，且投标文件中已包括价格、质量标准、权利义务安排等合同的主要内容，故投标文件构成要约；与投标文件相对应的中标通知书的发出，表明招标人同意按照投标文件的条件与中标人建立合同关系，因此，中标通知书是承诺。2．发出中标通知书的法律效力如下：招标采购合同的订立需要经过复杂的招标投标程序，在该程序中，招标人发出招标公告或投标邀请书即为要约邀请，而投标人的投标文件即为要约，招标人向中标人发出的中标通知书即为承诺。根据《合同法》的规定，当事人意思表示一致，合同即成立，对招标采购合同而言，中标人收到中标通知书时招标采购合同即告成立。《招标投标法》第45条第2款规定，中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。此规定体现了合同成立之后的拘束力。招标人与中标人一般在中标通知书发出之后签订书面合同，此为法定程序。《招标投标法》第46条第1款规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。3．中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。任何一方的毁标行为都要承担违约责任，包括赔偿损失、支付违约金、继续履行等责任形式。招标人矿业公司在依法发出中标通知书后擅自毁标，应承担对已成立的建筑工程合同的违约责任，具体的违约责任形式应是赔偿投标人建设公司因矿业公司违约所遭受的损失。解析:[问答题]96.某工程，在招标与施工阶段发生如下事件：事件1：建设单位要求招标代理机构在招标文件中明确：投标人应在购买招标文件时提交投标保证金；中标人的投标保证金不予退还；中标人还需提交履约保函，保证金额为合同总额的20%。事件2：施工中因地震导致：施工停工1个月；已建工程部分损坏；现场堆放的价值50万元的工程材料（施工单位负责采购）损毁；部分施工机械损坏，修复费用20万元；现场8人受伤，施工单位承担了全部医疗费用24万元（其中建设单位受伤人员医疗费3万元，施工单位受伤人员医疗费21万元）；施工单位修复损坏工程支出10万元。施工单位按合同约定向项目监理机构提交了费用补偿和工程延期申请。事件3：建设单位采购的大型设备运抵施工现场后，进行了清点移交。施工单位在安装过程中该设备一个部件损坏，经鉴定，部件损坏是由于本身存在质量缺陷