工程预决算试题AAA

一、填空题1、概算定额是以扩大的分局部项工程为对象编制的。2、衡量工人劳动数量和质量，反映成果和效益指标的是施工定额。3、按照国家《建筑工程施工质量验收统一标准》〔GB50300—2001〕规定，工程建设工程可分为单项工程、单位工程、分部工程、分项工程。4、分局部项工程量清单应包括工程编码、工程名称、计量单位、工程数量。5、影响材料预算价格变动的因素主要有：市场供需变化、材料生产本钱的变化、流通环节的多少、运输距离和运输方式的改变。6、风险管理的程序与原理包括风险识别、风险分析、风险评估、风险控制。7、履约担保的形式一般有银行保函、履约担保书、保存金。8、按单价的综合程度划分，预算定额中的基价属于直接工程费单价。9、劳动定额的主要表现形式是时间定额，但同时也表现为产量定额，时间定额与产量定额的关系是互为倒数。10、工程量清单工程是以五级编码设置的。11、从投资费用的角度看，在投资活动中所支付的全部费用形成了固定资产和无形资产。12、在法律上，工程施工合同的成立必须要经过要约和承诺两个阶段。13、施工企业为了组织生产和加强管理，在企业内部使用的一种定额叫施工定额。14、施工中发生影响施工的地下障碍物时，承包人应及时书面通知工程师，同时提出处置方案，所发生的费用由发包人承担。15、无效合同自订立时起没有法律约束力。16、具有独立的设计文件，在竣工后可以独立发挥效益或生产能力的产品车间生产线工程是单项工程。17、规模较小、工期较短，那么合同类型的选择为固定总价。18、在建筑安装施工过程中，对建筑材料、构配件进行一般性鉴定、检查所发生的费用属于检验试验费。19、价格是商品价值的货币表现。20、预备费按我国标准规定预备费包括根本预备费和涨价预备费。21、根本预备费是指初步设计及概算内难以预料的工程费用。22、开标应当由招标人主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。23、建设工程工程组成中的最小单位是分项工程。24、直接工程费中的人工费是指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用。25、索赔是工程承包中经常发生的正常现象。索赔的性质属于经济补偿行为。26、业主将建设工程工程的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商，这种工程承发包模式对应的工程承包合同称为EPC承包合同。27、承包商承担的风险较大，因而其投标报价也较高的合同类型是固定总价合同。28、对于实行EPC总承包合同的工程工程，业主在.工程立项之后即可开始招标。29、影响工程造价的两个主要因素是单位价格和实物工程数量。30、按现行规定，施工机械每个工作台班的工作时间计算为8小时。31、产量定额为10单位，那么时间定额为0.1单位。32、建设工程的三阶段设计是指初步设计、技术设计、施工图设计。33、在工程决策阶段影响工程造价的最主要因素是工程建设规模。34、对承包商而言，能最大限度的降低风险的合同形式是本钱加酬金合同。35、投资估算精度应满足控制初步设计概算的要求。36、编制投标文件的时间自招标文件出售之日起到投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。37.由同一专业的单位组成的联合体投标时，按照资质等级较低的的单位确定资质等级。38、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。39、建设工程工程管理的核心目标是工程目标管理。40、本钱方案的编制根底是本钱预测。41、对非生产性建设工程来说，其工程造价就是建设工程的固定资产投资总合。42、在建筑安装工程造价中，平安施工费=直接工程费×平安施工费费率。43、我国现行建筑安装工程费用构成中，材料二次搬运费应计入.措施费。44、按照《建设工程工程量清单计价标准》，工程量清单计价应采用综合单价法。45、评标委员会的成员组成为5人以上单数专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。二、判断题1、由于传染病或其他政府行为导致工期的延误，可以得到工期的补偿。对2、业主提前占用工程，可以得到费用和利润的补偿。对3、业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的局部，可以得到费用的补偿。对4、由于非承包人的原因导致施工进程延误，发包人应该给与工期顺延。对5、施工中发包人如果需要对设计进行变更，应不迟于变更前7天以书面形式向承包人发出变更通知。错6、变更超过原设计标准或者批准的建设规模时，不需要经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，错7、工程师可以根据施工进展的实际情况，对合同中任何工作工程量的改变发布变更指令；对8、作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时开始起扣。对9、缺陷责任期从工程通过竣〔交〕工验收之日起计算。对10、由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣〔交〕工验收的，在承包人提交竣〔交〕工验收报告90天后工程自动进入缺陷责任期。对11、在包工不包料承包中，分包工作完成后按承包总价结算。对12、预算定额是工程建设定额中的根底性定额。错13、有较大局部采用新技术和新工艺，不宜采用固定总价合同，而应采用本钱加酬金合同。对14、承包人与发包人按照合同对隐蔽工程验收和竣工验收时，如发现劳务分包人的施工质量不合格，劳务分包人应负责无偿修复。对15、承包人接到请求后的24小时内给于同意或否决的答复，否那么视为同意分包人延期开工的要求。错16、因非分包人原因导致分包工程不能按期开工，承包人应以书面形式通知分包人推迟开工日期，并赔偿分包人延期开工造成的损失，合同工期相应顺延。对17、劳务分包人施工完毕，承包人和劳务分包人共同进行验收。对18、分包人不能按时开工，应在约定开工日期前7天向承包人提出延期开工要求，并陈述理由。错19、全部工程验收合格后，劳务分包人对其分包的劳务作业施工质量不再承担责任，质量保修期内的保修责任由承包人承担。对20、预算定额的水平应当是社会平均先进水平。错21、建设工程工程组成中的最小单位是分项工程。对22、承包单位应在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。对23、实行联合共同承包的，可按联合体中资质等级较高单位的业务许可范围承揽工程。错24、承包单位可将其承包的全部建筑工程转包给有响应资质等级的其他单位。错25、总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。对26、在工程质量管理方面强调以全面质量管理的观点控制工程管理全过程质量。对27.在工程管理组织方面表现为业主应该实行委托工程管理模式。对28、在工程管理理念方面应该强调目标的寿命周期管理。对29、工程进度管理是指工程实施阶段的进度控制。错30、工程造价管理的目的是为了使工程建设一次性投资最省。错31专业分包合同的当事人是承包人和分包人。对32、专业分包合同与主合同的区别在于计价方式的不同。错33、专业分包合同与主合同文件约定的工期一致。错34、分包人有权充分了解其在分包合同中应履行的义务。对35、概算指标属于预算定额编制依据。错36、同一专业的单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。对37、联合体各方应当共同与招标人签订合同。对38、造价员可以从事与本人取得的《建设工程造价员资格证书》专业相符合的工程造价工作。对39、造价员资格证书仅在本地区有效。错40、开标时间为招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间。对三、单项选择题:1．组成直接费的是直接工程费和〔A〕。A.措施费B.人工费C.材料费D.施工机械使用费2．工程造价咨询业的首要功能是(A)。A．效劳功能B．引导功能C．联系功能D．审核功能3．我国工程造价管理体制改革的最终目标是(D)。A．加强政府对工程造价的管理B．企业自主报价，国家定额只作参考C．实行工程量清单计价D．建立以市场形成价格为主的价格机制4．依据《中华人民共和国招标投标法》规定，中标人的投标应当符合以下条件之一:(C)。A．中标人报价最低B．经评审的合理低价C．能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于本钱的除外D．经评审的合理低价且不低于本钱5．工程造价的控制职能表现在(A)。A．对投资的控制B．对工程质量的控制C．对平安的控制D．对进度的控制6．以下行为符合我国法律规定的是(D)。A．总承包单位将建设工程主体结构工程的施工分包给其他单位B．以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程C．建设单位的工程款直接进入工程管理机构的财务D．总包单位将劳务作业发包给有资质的分包企业7．从事建筑工程活动的人员，要通过国家任职资格考试、考核，由建设行政主管部门(B)并颁发资格证书。A．审批B．注册C．登记D．备案8．根据《工程造价咨询单位管理方法》的规定，乙级工程造价咨询单位的资质标准之一是:具有专业技术职称且从事工程造价专业工作的专职人员和取得造价工程师注册证书的专业人员分别不少于(C)。A．20人和10人B．20人和8人C．12人和6人D．12人和4人9．工程造价咨询单位的资质要求，不包括(C)。A．技术力量B．注册资金C．成立时间D．办公条件10、发生人工费索赔时能按计日工费计算的是(D)。A.增加工作内容的人工费B.停工损失费C.工作效率降低所引起的损失费D.机上工作人员的工资11、以下事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是(B)。A.建设单位未及时供给施工图纸B.施工单位施工机械损坏C.业主原因要求暂停全部工程施工D.因设计变更而导致工程内容增加12、以下对《建设工程施工合同〔示范文本〕》条件下的工程变更的论述正确的选项是〔C〕。A.设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准B.增建合同中约定的工作量不属于设计变更C.改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更D.发包方要求更高的质量标准属于设计变更13、以下关于工程索赔的说法中，正确的选项是〔C〕。A．按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工期索赔和费用索赔B．处理索赔必须坚持合理性原那么，兼顾承、发包人双方的利益C．工作内容增加引起的设备费索赔标准，不分自有设备或租赁设备，均按机械台班费计算D．工程会议纪要即使未经各方签署，也可以作为索赔的依据14、按照ＦＩＤＩＣ合同条件有关规定，以下事件中承包商可以同时得到工期、费用和利润补偿的是〔A〕。A．承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误B．由于传染病导致工期延误C．业主提前占用工程D．业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的局部15、某承包商在根底施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符，遇到了流砂，致使工期拖延了一个月，后又因合同中的疏漏，按工程师的解释导致本钱增加1万元，那么对该分项工程正确的处理是〔D〕A.发包人不予补偿B.发包人只给予工期延长但不给予费用补偿C.发包人不给予工期延长但给予费用补偿D.发包人应当给予工期延长及相应费用补偿16、建设工程施工合同条件下，发包人如果需要对原工程设计进行较小变更，且该变更只涉及增减合同中约定的工程量时，应该〔D〕A.通知监理工程师，工程师在确认需要时发布变更指示B.报请原规划部门和其他有关部门审查批准后实施变更C.由原设计单位提供变更的相应图纸和说明后工程师发出变更指令D.在变更前14天以前以书面形式向承包人发出变更通知17、在FIDIC合同条件下，工程师无权发布变更指令的情况包括(D)。A.对合同中任何工作工程量的改变B.在强制性标准外提高或降低质量标准C.改变原定的施工顺序或时间安排D.增加或缩短合同约定的工期18、作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值〔C〕工程预付款数额时开始起扣。A．大于B．小于C．等于D．为10%19、根据我国《建设工程质量保证金管理暂行方法》有关规定，以下表述错误的选项是(C)。A．缺陷责任期从工程通过竣〔交〕工验收之日起计算。B．由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣〔交〕工验收的，在承包人提交竣〔交〕工验收报告90天后工程自动进入缺陷责任期C．全部或局部使用政府投资的建设工程，保证金按工程价款结算总额的3%预留D．缺陷责任期内，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任20、相对于总工程的投资而言，在实施过程中的各单项工程投资偏差属于〔D〕A．绝对偏差B．相对偏差C．累计偏差D．局部偏差21、以下关于拟完工程方案投资的计算正确的选项是〔A〕。A．拟完工程量×方案单价B．拟完工程量×实际单价C．已完工程量×方案单价D．已完工程量×实际单价22、承包人想发包人申请返还保证金的时间是〔A〕A.缺陷责任期满B.缺陷通知期满C.竣工结算办理完毕D.缺陷责任期满后14D23.材料损耗计算公式，可以表示为(A)×100%。A.损耗量/净用量B.净用量/损耗量C.损耗量/总用量D.净用量/总用量24..材料预算价格是指材料从来源地到达〔D〕的价格。A.工地B.施工操作地点C.工地仓库D.工地仓库以后出库

25.以下不属于材料预算价格的费用是(D)。A.材料原价B.材料包装费C.材料采购保管费D.新型材料实验费26.不计入人工工资单价的费用是(A)。A.劳动保险费B.职工福利费C.劳保费D.工资性补贴27.目前在我国工程量清单计价过程中，分局部项工程单价有(C)。A.人工费、材料费、机械费B.人工费、材料费机械赘、管理费C.人工费、材料费、机械费、管理费、利润D.人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费和税金28.概算定额是确定完成合格的〔B〕所需清耗的人工、材料和机械台斑的数量标准。A.分局部项工程B.扩大分局部项工程C.单位工程D.单项工程29.劳动消耗定额的主要表现形式是(A)。A.时间定额B.人工消耗定额C.预算定额D.施工定额30.以下时间申在定额申不予考虑的是〔C〕。A.休息时间B.准备与结束时间C.多余工作时间D.不可防止的停工时间31.编制概算定额的根底是(C)。A.施工定额B.劳动定额C.预算定额D.概算指标32.在计算施工机械的台班单价时，不需要考虑(C)。

A.台班折旧费B.台班养路费C.原材料费D.台班人工费33.不应该计人人工工资单价的费用是〔A〕。A.劳动保险费B.职工福利费C.劳动保护费D.工资性补贴34.工程造价屡次性计价有各不相同时许价依据，对造价的精度要求也不相同，这就决定了计价方法具有(B)。A.组合性B.多样性C.屡次性D.单件性35.我国现行《建筑安装立程费用构成》中，材料二次搬运费应计人〔B〕

A.直接工程费B.措施费C.企业管理费D.规费

36.按定额反映时生产要素消耗两容分类，可以把工程建设定额分为〔D〕A.劳动消耗定额、施工定额、投资估算指标B.机械消耗定额、施工定额，建筑工程定额C.材料消耗定额、机械消耗定额忘施土定额D.劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额37.确定机械台班定额消耗量时，首先应(A)。A.确定正常的工作条件B.确定机械正常生产率

C.确定机械工作时间的利用率D.确定机械正常的生产效率38.夜间施工增加费是指因夜间施工所发生的夜间补助费，夜间施工照明设备摊销、照明用电及(B)等费用。A.夜间施匹降效B.夜间施工降效

C.夜间劳保费D.平安措施费39.采用软件计价时，以下〔B〕不是工料单价计价的主要步骤之一。

A.按分部输人定额及工程量B.设置管理费率、利润率及风险费率C.进行定额换算D.设定费用表计算工程造价40.以下不属于材料预算价格的费用是〔D〕。A.材料原价B.材料包装费C.材料采购保管费D.新型材料实验费41.(D)是控制工程造价最有效的手段。A.采用先进技术B.招标竞价C.实施工程造价全过程控制D.技术与经济相结合42.有效控制工程造价应表达(A)。

A.以设计阶段为重点的建设全过程造价控制B.直接控制，以取得令人满意的结果C.人才与经济相结合是控制工程造价最有效的手段D.知识与信息相结合是控制工程造价最有效的手段43.既是设计单位编制设计概算或建设单位编制年度投资方案的依据，也可作为编制估算指标的根底是(A)。A.概算指标B.概算定额C.预算定额D.施工定额44.在施工图设计阶段影响工程造价的可能性为(D)。A.75%一95%B.35%一75%C.15%-50%D.5%一35%

45、从性质上看，工程造价管理机构根据当事人双方的共同申请，对结算文件争议的调解是〔C〕。A、民间调解行为B、司法调解行为C、行政调解行为D、根据被调解工程的属性而定46、省建设工程造价管理机构可以委托〔D〕编制补充计价依据。A、市级建设工程造价管理机构B、工程造价咨询企业C、招标代理企业D、市级建设工程造价管理机构或有关工程建设单位47、某工程工程向银行贷款1000万元，年利率12%，借期5年，问5年后需向银行归还本金〔B〕万元。1000*(1+12%)^5=1762A、1600B、1762C、1974D、157348、在工程量清单计价模式下，〔A〕。A、招标人承担工程量计算风险，投标人承担单价风险B、投标人承担工程量计算风险，招标人承担单价风险C、招标人承担工程量计算风险和单价风险D、投标人承担工程量计算风险和单价风险49、作为取费基数的机械费中不包括〔D〕。A、折旧费B、大修理费C、经常修理费D、大型机械设备安拆费50、发包单位拨付给承包单位的备料款属于预支性质，到了工程实施后，随着工程所需主材储藏的慢慢减少，以抵充〔B〕的方式陆续扣回。A、预付备料款限额B、工程价款C、工程贷款D、备料周转金51、按照《建设工程工程量清单位计价标准》规定，工程量清单〔C〕。A、必须由招标人委托具有相应资质的中介机构编制B、既可采用工料单价法，也可采用综合单价法计价C、是招标文件的组成局部D、由总说明和分局部项工程量清单两局部组成52、发包人要求承包人完成合同以外的零星工程，承包人应在接受发包人要求的〔C〕天内就用工数量、机械台班数量及单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证。A、3B、5C、7D、1053、《建设工程施工合同示范文本》中规定，索赔事件发生〔A〕天内，承包人应向工程师发出索赔意向通知。A、28B、10C、14D、5654、预算定额的水平应当是〔A〕。A、社会平均合理水平B、社会平均先进水平C、社会合理水平D、社会先进水平55、〔A〕是工程建设定额中的根底性定额。A、施工定额B、预算定额C、概算定额D、概算指标56、建设工程造价的税金应按施工取费定额规定费率计取，税金的计算基数为〔C〕。A、直接费B、直接费+间接费C、直接费+间接费+利润D、人工费+机械费57、机上司机的工作日人工费包含在〔B〕中。A、人工费B、机械费C、施工技术措施费D、施工组织措施费58、所谓根本构造要素，即通常所说的〔C〕。A、分项工程B、结构构件C、分项工程和结构构件D、分局部项工程59、人工幅度差系数一般为〔C〕。A、5%—10%B、5%—15%C、10%—15%D、10%—20%60、材料采购保管费不包括〔D〕A、工地保管费B、材料采购费用C、材料仓储费D、材料运输费61、按单价的综合程度划分，预算定额中的基价属于〔A〕。A、直接工程费单价B、全费用单价C、完全单价D、不完全单价62、劳动定额的主要表现形式是时间定额，但同时也表现为产量定额，时间定额与产量定额的关系是〔D〕A、相关关系B、独立关系C、正比关系D、互为倒数63、〔B〕是以扩大的分局部项工程为对象编制的。A、预算定额B、概算定额C、概算指标D、投资估算指标64、建设工期是〔C〕所经历的时间。A、从工程开始立项起到建成投产或交付使用时止B、从工程开始立项起到完成全部设计内容并到达国家验收标准止C、从工程开工建设起到建成投产或交付使用时止D、从工程开工建设起到完成全部设计内容并到达国家验收标准止65、根据《建筑工程施工合同示范文本》的规定，一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过多少小时时，可由工程师审定后对合同价款进行调整〔B〕。A、48小时B、8小时C、24小时D、16小时66、根据《建筑安装工程费用工程组成》〔建标[2003]206号〕文件的规定，以下属于直接工程费中人工费的是〔D〕。A、六个月以上的病假人员工资B、装卸司机工资C、公司质量监督人员工资D、电焊工产、婚假期的工资67、工程量清单的提供者是〔B〕。A、建设主管部门B、招标人C、投标人D、招标代理机构68、工程造价在整个建设期中处于不确定状态，直至竣工决算后才能最终确定工程的实际造价，这反映了工程造价的〔C〕特点。A、兼容性B、层次性C、动态性D、差异性69、在以下各项费用中，不属于直接费的是〔C〕A、施工单位搭设的临时设施费B、夜间施工费C、技术开发费D、二次搬运费70、工程量清单工程的设置一般是〔B〕。A、按施工工序进行设置B、以一个综合实体考虑的C、按工种进行设置D、以工程内容考虑的71、其他工程清单分为〔A〕两局部。A、招标人和投标人B、投标人和材料供给商C、招标人和材料供给商D、总承包和分包72.按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是〔A〕。A.建设单位B.施工单位C.建立单位D.设计单位73.开标应当由〔B〕主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。A.政府招投标管理办公室负责人B.招标人C.投标人推选的代表D.公证人74.根据我国现行规定，以下属于造价工程师权利的是〔A〕。A.发起设立工程造价咨询企业B.签订工程施工合同C.依法裁定工程经济纠纷D.审批工程变更文件75根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，采用邀请招标的建设工程，邀请投标的单位必须在(B)家以上。A.2B.3C.4D.576.根据《建设工程工程量清单计价标准》的规定,分局部项工程量清单的工程编码设置分(C)。A.三级B.四级C.五级D.六级77.为了有效地控制造价，当承包方提出工程变更，需由〔C〕。A.工程师确认，发包方签发工程变更指令B.发包方确认，工程师签发工程变更指令C.工程师确认并签发工程变更指令D.发包方确认并签发工程变更指令78.《建设工程价款结算暂行方法》规定，合同中只有类似于变更工程的价格，计算变更合同价款按〔A〕。A.合同中类似的价格执行B.合同中已有的价格执行C.工程师指定的价格执行D.当地权威部门发布的指导价执行79.具备独立施工条件，能形成独立使用功能但不能独立发挥生产能力或工程效益的工程工程被称为〔D〕。A.分部工程B.分项工程C.单项工程D.单位工程80.在建设工程目标控制中，以下不属于主动控制的措施是〔B〕。A.识别风险，揭示各种影响目标实现和方案实施的潜在因素B.利用信息反应系统及时发现偏离目标的情况，采取措施予以纠正C.制定必要的备用方案，对付可能出现的影响工程目标或方案实现的情况D.加强信息收集，为预测工程未来开展状况提供及时可靠的信息四、多项选择题:1.工程建设定额具有(BCE)的特征。A.方案性B.科学性C.系统性D.强制性E.时效性2.施工定额的作用表现在(ACDE)。A.是企业方案管理的依据B.是企业提高劳动生产率的手段C.是企业计算工人劳动报酬的依据D.是编制施工预算、加强企业本钱管理的根底

E.是企业组织和指挥施工生产的有效工具3.在正常的施工条件下。预算定额中的人工工日消耗量是由〔AD〕之组成的。A.根本用工B.人工幅度差C.辅助用工D.其他用工E.超运距用工4.清单计价法的分局部项工程费包括(ABC)。A.人工费B.材料费C.机械费D.措施工程费E.规费5.材料采购保管费包括(ACDE)。A.本采购费B.场外运输费C.工地保管费D.仓储损耗E.仓储费6.施工定额属建筑安装企业管理的根底，也是工程建设定额体系中的根底，主要由〔BCD〕组成A.工期定额B.劳动定额C.机械定额D.材料定额E.预算定额7.工程量清单计价中分局部项工程量清单计价表中有综合单价一项，该综合单价应包括完成一个规定计量单位工程所需的〔ABCE〕。A.人工费B.材料费C.机械使用费D.间接费E.管理费8.按照主编单位和管理权限;可将建设工程定额分为(CD)。A.建筑工程定额B.安装工程定额C.企业定额D.补充定额E.行业通用定额9、设计概算的主要作用可归纳为(ABCD)。A.是编制建设工程投资方案、确定和控制建设工程投资的依据B.是控制施工图设计和施工图预算的依据

C.是衡量设计方案技术经济合理性和选择最正确设计方案的依据D.是考核建设工程'投资效果的依据E.是建设工程签订贷款合同的依据10、工程索赔的处理原那么有〔AB〕。A．必须以合同为依据B．必须及时合理地处理索赔C．必须按国际惯例处理D．必须加强预测，杜绝索赔事件发生Ｅ．必须坚持统一性和差异性相结合9、以下各项中可以构成设计变更的有〔CDE〕。A.双方对工期要求的变化B.施工条件和环境变化导致施工机械和材料的变化C.更改有关局部的标高、基线、位置和尺寸D.增减合同约定的工程量E.更改有关工程的施工时间和顺序10、建设工程施工合同(示范文本)》规定了工程变更的程序和变更后合同价款确实定，以下表述正确的选项是(BCE)。A.设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准B.承包人在施工过程中更改施工组织设计，应经工程师同意C.改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更D.变更有关工程的质量标准和工期属于设计变更E.变更工程价款的报告应由承包人提出11、依据不同的标准，工程索赔可按(ABC)进行分类。A.合同依据B.索赔目的C.索赔事件的性质D.索赔的当事人E.索赔处理的方法12、FIDIC合同条件中只补偿承包商工期，无费用和利润补偿的是〔ABC〕。A.变更导致竣工时间的延长B.异常不利的气候条件C.由于传染病或其他政府行为导致工期的延误D.业主提前占用工程E.业主办理的保险未能从保险公司获得补偿局部13、工期索赔计算的方法主要有〔AC〕。A．网络图分析B．表格法C．比例计算法D．横道图法E．曲线法14、以下对工程竣工结算审查时限阐述正确的选项是〔ABC〕。A.工程竣工结算报告金额500万元以下，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天B.工程竣工结算报告金额500万元-2000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天C.工程竣工结算报告金额2000万元-5000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天D.工程竣工结算报告金额5000万元以上，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起70天E．建设工程竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认并汇总后，送发包人后15天内审查完成15、关于工程量清单计价模式和定额计价模式的区别和联系，以下说法正确的选项是〔ABDE〕。A、全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的大中型建设工程工程必须实行工程量清单计价。B、工程量清单计价模式应用于招标投标的建设工程C、定额计价模式只可用于非招标投标的建设工程D、工程量清单工程，根本以一个“综合实体〞考虑E、定额计价的工程所含内容单一，一般一个工程只包含一项工程内容16、以下费用工程中，属于人工费是的〔AD〕。A、生产工人学习期间的工资B、生产工人病假在6个月以上的工资C、生产工人探亲路费D、生产工人的根本工资E、管理人员的根本工资17、建筑安装工程费用中的社会保障费包括〔BDE〕。A、劳动保险费B、养老保险费C、财产保险费D、失业保险费E、医疗保险费18、关于建设工程施工取费，以下说法正确的选项是〔ABE〕。A、在工程计价时，环境保护费不应低于弹性区间费率的下限B、在编制概算时，综合费率应按弹性区间费率的中值计取C、房屋修缮工程综合费用率按相应新建工程工程的二类费率乘以系数0.8计取D、以“人工费+机械费〞为计费根底的工程，综合单价计价时，规费以“直接工程费+措施费+综合费用〞为计算基数乘以相应费率计算E、编制施工图预算时，施工组织措施费应按弹性区间费率的中值计取19、工程承包中不可防止地出现索赔的影响因素有〔BCE〕。A.人民币升值B.施工进度变化C.施工图纸的变更D.施工机械发生故障E.施工现场条件变化20、可索赔的费用内容一般可以包括以下几个方面〔ABDE〕。A、人工费B、材料费C、规费D、贷款利息E、利润五、简答题1、劳动定额的概念答：劳动定额是产品生产过程中劳动消耗的一种数量标准，是指在一定的生产技术组织条件下，为了完成一定量的产品〔或工作〕所规定劳动消耗标准量。2、合同的根本原那么答：平等、自愿、公平、老实信用、合法的原那么3、按索赔事件的性质分类，工程索赔分为哪几种？答：工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见索赔和其他索赔。4、按建筑性质划分,建设工程工程分为那几类？答：新建工程、扩建工程、改建工程、迁建工程和恢复工程；5、建设工程施工专业分包合同〔示范文本〕内容包括什么？答：协议书、通用条款和专用条款三局部；6、在我国目前工程量清单计价过程中，分局部项工程的综合单价的组成？答：人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费用。7、某建设工程业主与甲施工单位签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天。合同履行过程中，因不可抗力事件发生导致开工日期推迟30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述事件均未发生在同一时间，那么甲施工总包单位可索赔的保函手续费为多少？。答案：该施工总包单位可索赔的费用=(30+10+7)×20/200=4.7(万元)。8、某工程工程总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，那么承包方提出工期索赔为多少？答案：在工期索赔的计算中，运用比照分析法计算时的公式如下：总工期索赔=额外增加的工程量价格÷原合同总价×原合同总工期=50÷1000×18=0.9个月9、建设工程施工合同文件包括什么内容？答;①施工合同协议书②中标通知书③投标书及其附件④施工合同专用条款⑤施工合同通用条款⑥标准、标准及有关技术文件⑦图纸⑧工程量清单⑨工程报价单或预算书10、某工程施工中由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工50工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人员窝工补贴费12元/工日，含税的综合费率为17%。承包商可得该项索赔为多少？答案：〔1〕窝工和增加配合用工使用不同的单价标准；2〕窝工时只考虑窝工费，而增加配合用工和机械时还应考虑管理费、利润和税金等。因此索赔额=50×12+〔10×30+360〕×〔1+17%〕=1372.2元11、某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为8000m3，合同工期为16天。合同约定:工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险。挖运工程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了10200m3，那么施工方可提出的工期索赔为多少天？(结果四舍五入取整)答案：工期索赔的计算方法主要有网络图分析和比例计算法。此题用比例计算法进行工期索赔的计算。公式为:工期索赔值=额外增加的工程量的价格/原合同总价×原合同总工期设土方工程单价为P，合同中约定工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险，即8000×20%=1600m3为施工方承担的工期风险，额外增加的土方量=10200+1600=8600m3，那么工期索赔值=8600×P/8000×P=17.2天，四舍五入取整得17天12、某独立土方工程，招标文件中估计工程量为100万m3，合同约定：工程款按月支付并同时在该款项中扣留5%的工程预付款；土方工程为全费用单价，每立方米10元，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过局部调整单价，每立方米为9元。当某月施工单位完成土方工程量25万m3，截止该月累计完成的工程量为120万m3，该月应结工程款为多少？答案：工程量超过100×〔1+10%〕=110的局部就应该进行调价，因而本月完成的工程量其中10单位应该进行调价。因而本月应结工程款为〔15×10+10×9〕×〔1—95%〕=22836．国产设备购置费有国产设备原价及〔设备运杂费〕两局部构成。37．无论采用哪种方法都应该使非标准设备计价接近实际〔出厂〕价，并且计算方法要简便。38．涨价预备费以建筑工程费、设备及工器具购置费、〔安装工程费〕之和为计算基数计算39．为完成工程工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体工程的费用称为〔措施费〕40．直接工程费是指施工过程中消耗的构成〔工程实体〕的各项费用，包括人工费、材料费、施工机械使用费。41．施工图预算是继初步设计〔概算〕后投资控制的更进一步延伸和细化，是设计阶段对施工图设计进行技术经济分析比照、优化设计和控制工程造价的重要环节。42．我国传统的施工图预算编制方法是〔工料单价法〕43．利用坡屋顶内空间时，顶班下外表至楼面的净高在〔1.2〕m至2.10m的部位应计算1/2面积。44．多层建筑物首层应按其外墙勒脚以上〔结构外围〕水平面积计算。45．应按建筑自然层的水平投影的1/2计算的室外楼梯是〔有永久性〕顶盖的。36.设备运杂费37.出厂38.安装工程费39.措施费40.工程实体41.概算42.工料单价法43.1.2044.结构外围45.有永久性50．．案例：某现浇框架结构建筑物的二层层高为4.0m，各方向的柱距为6.5m，柱为450*450，梁为400*600，混凝土为C25，采用400L混凝土搅拌机现场搅拌，框架间墙为空心砌块墙。砌筑空心砌块墙，辅助工作时间占作业时间的7%，准备与结束时间占作业时间的5%，不可防止的中断时间占作业时间的2%，休息时间占3%。完成1平方米砌块要消耗根本工作时间40分钟。问题：二层1跨框架填充砌块墙〔无洞口〕砌筑工日数为多少？〔1〕框架填充砌块墙工程量：〔4-0.6〕*〔6.5-0.45〕=20.57m2〔2分〕〔2〕每平方米墙定额时间：40*100/【100-〔7+5+2+3〕】=48.19分钟〔3分〕〔3〕时间定额：48.19/60*8=0.1004〔2分〕〔4〕砌筑工日数为：20.57*0.1004=2.07工日〔3分〕51．案例：某公司拟从美国进口一套生产设备，重量1500吨，装运港船上交货价，即离岸价〔FOB价〕为400万美元。其他有关费用参数为：国际运费标准为360美元／吨；海上运输保险费率为0.266%；中国银行费率为0.5%；外贸手续费率为1.5%；关税税率为22%；增值税的税率为17%；美元的银行牌价为7.04元人民币，设备的国内运杂费率为2.5%。问题：〔1〕计算该套设备增值税。〔2〕简述投资估算的阶段划分〔1〕根据各项费用的计算公式，有：进口设备货价=400*7.04=2816万元〔1分〕国际运费=360*1500*7.04=380.16万元〔1分〕国外运输保险费=〔2816+380.16〕*0.266%=8.50万元〔1分〕进口关税=(2816+380.16+8.5)*22%=705.03万元〔1分〕增值税=〔2816+380.16+8.5+705.03〕*17%=664.65万元〔1分〕〔2〕投资估算一般分为以下三个阶段：1)投资时机研究、工程规划及工程建议书阶段的投资估算；〔2分〕2)初步可行性研究阶段的投资估算；〔1分〕3)详细可行性研究的投资估算。〔2分〕52．案例：某工程根底平面、坡面图如下，土壤为三类。由于工程较小，采用人工挖土，余土场内堆放，不考虑场外运输，室外地坪标高为—0.15m。问题：依据《建设工程工程量清单计价标准》计算平整场地及根底土方工程量〔不要求列编码〕52．〔1〕平整场地=11.04*8.34=92.07m2〔1分〕〔2〕人工挖根底土方：挖土深度=1.85-0.15=1.7m〔1分〕1)条形根底土方：L1-1=8.1*2+〔3.6-0.6-0.5〕=16.2+2.5=18.7m〔2分〕L2-2=10.8*2+〔8.1-1.2〕=21.6+6.9=28.5m〔2分〕V槽1-1=1*18.7*1.7=31.79m3〔1分〕V槽2-2=1.2*28.5*1.7=58.14m3〔1分〕V槽=31.79+58.14=89.93m3〔1分〕2)独立根底土方：V坑=〔2.3*2.3*1.7〕=8.99m3二、多项选择题：〔每题2分，共10分〕在以下每题的五个备选答案中有二至五个正确答案，请将正确答案全部选出，并将其字母标号填入题干的括号内。31．我国固定资产投资类别包括〔ABCE〕A根本建设投资B更新改造投资C房地产开发投资D新建工程投资E其他固定资产投资32．以下工程中属于措施费的有〔BCDE〕A工程排污费B文明施工费C平安施工费D已完工程及设备保护费E环境保护费33．设计概算组成分级包括〔CDE〕A分项工程概算B分部工程概算C单位工程概算D单项工程概算E建设工程总概算34．《建设工程工程量清单计价标准》规定，工程量清单组成包括〔CDE〕A单项工程工程B单位工程工程C分局部项工程工程D措施工程E其他工程35．《建设工程价款结算暂行方法》规定，工程设计变更设计合同价款调整的，合同价款调整按以下方法进行：〔ABCD〕A合同中已有适用于变更工程的价格，采用已有的价格变更合同价款B合同中只有类似于变更工程的价格，参照类似价格变更合同价款C合同中没有适用于变更工程的价格，由承包人提出经发包人确认后执行D合同中没有类似于变更工程的价格，由承包人提出经发包人确认后执行E合同中没有类似于变更工程的价格，由发包人确认价格36．设备运杂费一般按运杂费率和设备价的百分比计算。37．直接工程费包括人工费、、施工机械使用费。38．进口设备到岸价格包括离岸价格、国际运费、等费用。39．建设管理费指建设单位从工程筹建开始直至办理为止发生的工程建设管理费。40．工程保险费是指建设工程在建设期间根据需要对建筑工程、安装工程及机械设备进行投保而发生的保险费用。包括建筑工程一切险和、引进设备国内安装保险等。41．建设投资是指为形成建设工程实体，在建设期间所需要花费的全部费用，包括设备及工器具购置费用、、工程建设其他费用、预备费等。42．静态投资是以某一基准年、月的建设要素价格为依据计算出的建设工程投资的值。43．动态投资主要包括、汇率变动及建设期涨价预备费等。44．扩大指标估算法是一种简化的流动资金估算方法，一般可参照同类企业流动资金占、经营本钱的比例，或者单位产量占用流动资金的数额估算。45．详细可行性研究阶段又可称为最终可行性研究阶段，在此阶段估算的误差率为左右。13.按定额的编制程序和用途分为哪几种？答：施工定额〔以工序为研究对象，是企业定额性质，是工程建设定额中分项最细、定额子目最多的一种定额，也是工程建设定额中的根底性定额，由劳动定额、材料定额、机械定额组成―编制工程施工设计〕、预算定额〔以建筑物或构筑物各个分局部项工程对象编制，是一种计价定额―编制工程施工组织设计〕、概算定额〔以扩大的、分局部项工程对象编制，是一种计价定额―确定建设工程投资的依据〕、概算指标〔以整个建筑物或构筑物为对象，是一种计价定额〕、投资估算指标〔以独立的单项工程或完整的工程工程为计算对象。14．简述预算定额的作用？1、预算定额的概念。预算定额是完成一定计量单位质量合格的分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、机械台班的数量标准，也是计算建筑安装工程产品造价的根底，是国家及地区编制颁发的一种法令性指标。2、预算定额的用途①是编制施工图预算、确定和控制建筑安装工程照价的根本依据。②是施工企业编制人工、材料和机械台班需要量方案，统计完成工程量，考核工程本钱，实行经济核算的依据。③是对设计方案进行技术经济比拟，对新结构、新材料进行技术经济分析的依据。④是合理编制招标标底、投标报价的依据。⑤是建设单位和银行拨付工程价款、建设资金贷款和竣工决结(决)算的依据。⑥是编制地区单位估价表、概算定额和概算指标的根底资料。15．列出索赔费用的组成？1〕人工费。对于索赔费用中的人工费局部包括：人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用；由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用；法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。〔2〕材料费。对于索赔费用中的材料费局部包括：由于索赔事项的材料实际用量超过方案用量而增加的材料费；由于客观原因材料价格大幅度上涨；由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用。〔3〕施工机械使用费。对于索赔费用中的施工机械使用费局部包括：由于完成额外工作增加的机械使用费；非施工单位责任的工效降低增加的机械使用费；由于建设单位或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。〔4〕分包费用。分包费用索赔指的是分包人的索赔费。分包人的索赔应如数列入总承包人的索赔款总额以内。〔5〕工地管理费。工地管理费指放工单位完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的工地管理费，但如果对局部工人窝工损失索赔时，因其他工程仍然进行，可能不予计算工地管理费索赔。〔6〕利息。对于索赔费用中的利息局部包括；拖期付款利息；由于工程变更的工程延误增加投资的利息；索赔款的利息；错误扣款的利息。这些利息的具体利率，有这样几种规定；按当时的银行贷款利率；按当时的银行透支利率；按合同双方协议和利率。〔7〕总部管理费。主要指工程延误期间所增加的管理费。〔8〕利润。一般来说由于工程范围的变更和施工条件变化引起怕索赔，施工单位可列入利润。索赔利润的款额计算通常是与原报价单中的利润百分率保持一致，即在直接费用的根底上增加原报价单元中的利润率，作为该项索赔的利润。16.预算定额编制时将材料按用途划分哪四类？第一类：主要材料，指直接构成工程实体的材料，其中也包括成品、半成品的材料；第二类：辅助材料，指构成工程实体除主要材料以外的其他材料，如垫木、钉子、铅丝等；第三类：周转性材料，指脚手架、模板等屡次周转使用的不构成工程实体的摊销性材料；第四类：其他材料，指用量较少、难以计量的零星用料，如：棉纱，编号用的油漆等。17.简述工程量清单编制应注意的问题1〕合理设置工程量清单工程：具体包括要合理设置第五集编码；规范表达工程名称；简练、明确、详尽描述工程特征等。〔2〕准确计算工程数量：工程量清单所提供的工程量是投标单位投标报价的根本依据，在工程量计算中，要做到不重不漏，更不能发生计算错误，否那么会带来索赔等很多问题。18.简述标底编制的主要依据〔1〕国家、地区的有关法律、法规，工程招标文件中确定的计价依据、商务条款；〔2〕《建设工程工程量清单计价标准》；〔3〕工程设计文件、招标人编制的工程量清单；〔4〕工程施工现场资料，拟采用的施工组织设计等；〔5〕招标时的人工、材料、设备及施工机械台班等的市场价格信息，间接费、利润等费用的一般平均水平。46．简述建筑安装工程造价计价依据含义及分类。一〕按用途分类工程造价的计价依据按用途分类，概括起来可以分为7大类18小类。第一类，标准工程计价的依据：〔1〕国家标准《建设工程工程量清单计价标准》、《建筑工程建筑面积计算标准》。行业推荐性标准，如《建设工程投资估算编审规程》等。第二类，计算设备数量和工程量的依据：〔2〕可行性研究资料。3〕初步设计、扩大初步设计、施工图设计图纸和资料。〔4〕工程变更及施工现场签证。第三类，计算分局部项工程人工、材料、机械台班消耗量及费用的依据：〔5〕概算指标、概算定额、预算定额。〔6〕人工单价。〔7〕材料预算单价。〔8〕机械台班单价。9〕工程造价信息。第四类，计算建筑安装工程费用的依据：〔10〕间接费定额。〔11〕价格指数。第五类，计算设备费的依据：12〕设备价格、运杂费率等。第六类，计算工程建设其他费用的依据〔13〕用地指标。14〕各项工程建设其他费用定额等。第七类，和计算造价相关的法规和政策：15〕包含在工程造价内的税种、税率。〔16〕与产业政策、能源政策、环境政策、技术政策和土地等资源利用政策有关的取费标准。〔17〕利率和汇率。〔18〕其他计价依据。47．《建设工程工程量清单计价标准》中工程量清单编制的一般规定有哪些？48．简述索赔费用计算的三种方法1.总费用法：较简单，根本思路：按现行计价规定计算索赔值，另外也可按固定总价合同转化为本钱加酬金合同，即以承包商的额外本钱为根底加上管理费和利润、税金等作为索赔值；使用总费用法计算索赔值应符合以下几个条件：①合同实施过程中总费用计算是准确的，工程本钱计算符合现行计价规定，本钱分摊方法、分摊根底选择合理；实际本钱与索赔报价本钱所包括内容应一致；②承包商的索赔报价是合理的，反映实际情况；③费用损失的责任，或干扰事件的责任与承包商无任何关系。2)分项法：按每个或每类干扰事件引起费用工程损失分别计算索赔值的方法。特点：比前者复杂，能反映实际情况，为索赔报告的进一步分析提供依据，应用面广。3)因素分析法：亦称连环替代法，将各指标按客观存在的经济关系，分解为假设干因素指标连乘形式49．简述投标报价编制的根本程序。1、投标报价前期的调查研究，收集信息资料内容包括：政治和法律方面、自然条件、市场状况、工程工程方面的情况、业主情况、投标人自身情况、竞争对手资料。2、对是否参加投标做出决策常用的方法是“综合评价法〞。3、报名参加投标，办理资格预审。4、取得招标文件5、研究招标文件6、提出质疑的问题。7、制定施工方案8、计算投标报价9、确定投标策略10、编制标书11、投送标书50．投标报价的计算依据〔1〕招标单位提供的招标文件。〔2〕招标单位提供的设计图纸、工程量清单及有关的技术说明书等。〔3〕国家及地区颁发的现行建筑、安装工程预算定额及与之相配套执行的各种费用定额规定等。〔4〕地方现行材料预算价格、采购地点及供给方式等。〔5〕因招标文件及设计图纸等不明确经咨询后由招标单位书面答复的有关资料。〔6〕企业内部制定的有关取费、价格等的规定、标准。〔7〕其他与报价计算有关的各项政策、规定及调整系数等51.简述工程投标报价计算的主要程序1、建立模板〔这个是最重要的〕2、仔细看工程量清单，对应清单在模块中输入工程量3、检查拦标价，包括总价和单项价〔调整价格〕4、仔细阅读招标文件，响应其和报价有关的规定5、价差4.材料消耗定额的作用和材料消耗定额的制定方法1、材料消耗定额是正确地核算各类材料需要量，编制材料物资供给方案的重要依据。2、材料消耗定额是有效地组织限额发料，监督材料物资有效使用的工作标准。3、材料消耗定额是制订储藏定额和核定流动资金定额的计算尺度。常用的制定方法有:观测法、试验法、统计法和计算法5.简述工程价款结算的主要方式1)按月结算；(2)竣工后一次结算；(3)分段结算；(4)目标结算方式；(5)结算双方约定的其他结算方式。6.简述施工图预算的概念及其编制依据〔1〕施工图纸是指经过会审的施工图，包括所附的文字说明、有关的通用图集和标准图集及施工图纸会审记录。它们规定了工程的具体内容、技术特征、建筑结构尺寸及装修做法等。因而是编制施工图预算的重要依据之一〔2〕现行预算定额或地区单位估价表现行的预算定额是编制预算的根底资料。编制工程预算，从分局部项工程工程的划分到工程量的计算，都必须以预算定额为依据地区单位估价表是根据现行预算定额、地区工人工资标准、施工机械台班使用定额和材料预算价格等进行编制的。它是预算定额在该地区的具体表现，也是该地区编制工程预算的根底资料。〔3〕经过批准的施工组织设计或施工方案施工组织设计或施工方案是建筑施工中重要文件，它对工程施工方法、材料、构件的加工和堆放地点都有明确规定。这些资料直接影确工程量的计算和预算单价的套用〔4〕地区取费标准〔或间接费定额〕和有关动态调价文件按当地规定的费率及有关文件进行计算。〔5〕工程的承包合同〔或协议书〕、招标文件〔6〕最新市场材料价格是进行价差调整的重要依据〔7〕预算工作手册预算工作手册是将常用的数据、计算公式和系数等资料汇编成手册以便查用，可以加快工程量计算速度。8〕有关部门批准的拟建工程概算文件8.简述竣工决算报告的编制依据A．经批准的可行性研究报告及其投资估算书；B．经批准的初步设计或扩大初步设计及其概算或修正概算书；C．经批准的施工图设计及其施工图预算书D．设计交底或图纸会审会议纪要；E．招投标的标的、承包合同、工程结算资料；F．施工记录或施工签证单及其他施工发生的费用记录如索赔报告与记录、停〔交〕工报告等；G．竣工图及各种竣