幕墙工程施工合同范本_第1页
幕墙工程施工合同范本_第2页
幕墙工程施工合同范本_第3页
幕墙工程施工合同范本_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第页共页幕墙工程施工合同范本下面是一份幕墙工程施工合同的范本，约3000字：幕墙工程施工合同范本（二）甲方（建设单位）：地址：联系人：联系方式：乙方（承包商）：地址：联系人：联系方式：为了明确双方在幕墙工程施工过程中的权利和义务，甲方与乙方达成以下合同：第一条合同背景甲方拟委托乙方负责幕墙工程的施工工作，乙方愿意接受甲方的委托并承担相应的责任。第二条工程内容1.幕墙工程的具体内容和范围详见附件1，甲方在施工前应向乙方提供完整的施工图纸和设计文件。2.乙方应按照甲方提供的施工图纸和设计文件进行施工，并按照相关法规和行业标准进行操作，确保工程质量。第三条工期1.幕墙工程的施工期限为自合同签订之日起的（工期天数）天。2.如因甲方原因造成工期延误，甲方应支付相应的违约金给乙方。3.如因乙方原因造成工期延误，乙方应赔偿甲方由此造成的损失。第四条费用支付1.甲方应按照合同约定支付乙方相应的工程款项。2.工程款项的支付方式为按阶段支付，具体支付比例和时间详见附件2。3.如甲方未按时支付工程款项，乙方有权暂停工作直至收到支付款项为止。第五条变更和追加工程1.如甲方需要对工程内容进行变更或者追加工程，应以书面形式通知乙方，并经双方协商确定相应的变更费用和工期延长。2.变更或者追加工程的费用和工期延长以书面变更合同为准。第六条工程质量保证1.乙方保证工程施工的质量符合国家和行业标准，并按照设计文件进行施工。2.乙方提供的施工材料和设备应符合国家和行业标准，并保证质量稳定。3.工程竣工后，乙方应对工程进行质量检测和验收，如存在质量问题，应及时进行修复或者更换。第七条违约责任1.如甲方未按时支付工程款项，乙方有权要求甲方支付延期费或者提前中止工程。2.如乙方未按合同约定完成工程或者工程质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任并赔偿甲方由此造成的损失。第八条保密条款双方应对在履行合同过程中取得的商业秘密和技术资料进行保密，不得向任何第三方披露或者使用。第九条争议解决本合同的解释和执行应依据中华人民共和国的相关法律法规，如产生争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，可提交给有管辖权的人民法院解决。第十条合同的生效和变更任何对本合同的修订、补充或变更均应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。第十一条合同的终止1.合同完成后，甲方应对工程进行验收，如合格则合同终止。2.双方经协商一致，可以提前终止合同，但需要支付相应的违约金。第十二条其他事项除本合同外，双方还应签订详细

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 年终总结

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论