建筑工程施工合同范本（水利工程建设）

建筑工程施工合同范本（水利工程建设）-PAGE建筑工程施工合同范本（水利工程建设）-PAGE建筑工程施工合同范本（水利工程建设）第一章总则第一条合同的目的和范围本合同是根据《合同法》、《招标投标法》等法律、法规的规定，为明确合同各方的权利和义务，合理安排施工工作，保证工程质量，有序进行而订立的。第二条合同的定义本合同指向水利工程建设领域的设计、施工和竣工验收等方面的权利和义务的全部规定，包括施工工程合同书面协议以及各种委托、指令和其他书面附属文件。第三条合同的性质本合同是一种法律文书，具有法律效力，其效力及其解释适用的法律。第四条合同的约束本合同的双方必须严格遵守合同的规定，履行合同的义务，不得有违背法律、违背合同约定的行为。第五条合同的订立1.合同的订立应经包括发包人和承包人在内的合同各方的协商一致，并按照法定程序签订书面合同。2.合同文本应以中文书写，除非合同各方另有协商一致。第二章施工范围和质量要求第六条施工范围承包人必须按照合同规定，完成包括但不限于水库、河道、泵站、输水渠道等在内的水利工程的全部或部分施工工作。第七条施工质量保证1.承包人必须严格按照国家有关标准和技术规范的要求开展施工工作，确保工程质量符合合同约定。2.承包人应配备具有相应资质的专业技术人员，负责施工质量的监督和检测。3.承包人应按照合同约定提供施工材料和设备，并保证其质量达到国家标准。4．承包人应对施工过程中出现的质量问题承担完全责任，并及时采取有效措施予以整改。第三章工期及履约条件第八条工程工期1.工程工期以合同中明确约定的起算日期开始计算，承包人应在规定的工期内完成工程。2.在没有得到发包人书面同意的情况下，承包人不得擅自改变工期。第九条履约条件1.具有相应的资格、经验和技术能力，能够独立完成水利工程建设任务；2.按照有关规定购买相应的施工保险；3.遵守工程施工安全、环境保护和职业卫生方面的法律法规，保证工程施工安全；4.按照合同约定的价格及时支付劳动者的工资和福利。第四章价格与支付方式第十条价格确定原则1.工程价格应当按照招标投标法律法规的规定进行招标，并通过合同约定或者依法确定。2.工程价格应包括施工、材料、设备、监理等费用，并按合同约定划分。第十一条价格支付方式1.根据工程进度和施工情况，费用支付方式分为阶段付款和工程竣工后一次性付款两种方式。2.费用支付方式应在合同中明确约定，并具体规定支付期限。第五章违约责任第十二条违约责任1.任何一方违反合同的规定，未履行或不完全履行合同义务，应承担违约责任。2.因一方或双方过错致使合同无法履行的，受损害方有权要求违约方支付相应的违约金和赔偿金。第六章法律适用和争议解决第十三条法律适用本合同的解释和执行以的法律为准则。第十四条争议解决1.本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。2.如协商不能解决，应提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁，也可根据双方的协议提交相关争议解决至法院处理。第七章附则第十五条合同有效期本合同自双方签字的日期起生效，至工程竣工验收并且合同双方履行完毕所有义务之日终止。第十六条合同的复核和变更1.任何一方发现本合同存在问题，应及时与对方进行协商。2.经双方协商一致，可对本合同进行变更或补充。变更和补充均需要双方书面同意并签字确认。第十七条合同的解除1．在不违反法律及合同约定的前提下，经双方