山东省监理员初始教育试题

以下原那么中，不属于《合同法》规定的根本原那么的是〔B〕。A.平等、自愿原那么B.等价有偿原那么C.老实信用原那么D.不损害社会公益原那么依照合同法理论，狭义的合同是指〔C〕。A.劳动合同B.物权合同C.债权合同D.身份合同以下协议中，适用《合同法》的是〔C〕。A.收养协议B.监护协议C.工程承包协议D.婚姻关系协议依当事人之间是否互负义务，合同可以分为双务合同与单务合同。以下合同中，属于单务合同的是〔B〕。A.买卖合同B.赠与合同C.勘察设计合同D.施工合同建设工程合同的性质是〔BDE〕。A.单务合同B.有名合同C.实践合同D.诺诚合同E.要式合同《合同法》中规定的根本原那么有〔ABCDE〕。A.平等原那么B.自愿原那么C.公平原那么D.老实信用原那么E.不损害社会公益原那么合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。AA.正确B.不正确合同是一种民事法律行为。AA.正确B.不正确并非任何建设工程合同都是合同法中规定的有名合同。BA.正确B.不正确婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用其他法律的规定。AA.正确B.不正确宪法是由〔D〕制定和修改的居于最高的、核心的地位的根本大法。A.最高国家行政机关B.最高国家司法机关C.国务院D.最高国家权力机关狭义的法律，是指〔A〕按照法定程序制定的标准性文件，是行政法规、地方性法规、行政规章的立法依据或者根底。A.全国人民代表大会及其常务委员会B.县级以上人民代表大会及其常务委员会C.国务院D.县级以上人民政府行政法规，是指〔C〕按照法定程序制定的标准性文件。A.全国人民代表大会及其常务委员会B.县级以上人民代表大会及其常务委员会C.国务院D.县级以上人民政府有权利制定地方性法规的主体是〔A〕。A.设区的市的权利机关B.设区的市的行政机关C.法院D.检察院法律有广狭两层含义，广义的法律是指包括〔ABCD〕在内的一切标准性文件。A.宪法B.全国人民代表大会及其常委会制定的法律C.国务院制定的行政法规D.地方人大制定的地方性法规E.地方行业主管部门出台的规定部门规章的效力低于〔AB〕。A.宪法B.法律C.地方性法规D.地方规章E.司法解释从法律效力上讲，行政法规的效力仅次于宪法而高于法律、地方性法规。BA.正确B.不正确国际条约属于国际法而不属于国内法的范畴，但是经过法定程序批准生效的国际条例具有同国内法同等的约束力，从这个意义上来说国际条约也属于国内法的范畴，是我国法律的重要渊源。AA.正确B.不正确宪法具有最高的效力等级，是其他法律的立法依据和根底，其他法律不能违背它的规定或者精神，否那么无效。AA.正确B.不正确我国的法，从宪法到普通法，从行政法规到地方性法规，都是分别由各级人民代表大会及其常设机构、国家行政机关制定和通过的，表达了人民的共同意愿。AA.正确B.不正确以下〔D〕不是工程建设法的特征。A.行政隶属性B.经济性C.政策性D.时代性建设法律关系是指，由工程建设法律标准所确认和调整的，在建设管理和建设协作做成中产生的〔A〕关系。A.权利、义务B.权利C.义务D.权利、责任以下〔C〕不是工程建设法律关系的客体。A.财B.物C.债D.行为能够引起工程建设法律关系产生、变更、消灭的是〔C〕。A.法律关系B.法律行为C.法律事实D.法律效力工程建设法律标准的调整对象为〔ABC〕。A.工程建设管理关系B.工程建设协作关系C.工程建设主体内部劳动关系D.民事法律关系E.行政法律关系工程建设法律标准的根本原那么有〔ABCDE〕。A.确保工程建设质量与平安B.工程建设活动应当符合国家工程建设平安标准C.遵守法律法规D.不损害社会公共利益及他人合法权益E.合法权利受法律保护建设法律关系消灭的原因包括自然消灭、协议消灭和违约消灭。AA.正确B.不正确民事法律行为本质上是合法的法律行为。AA.正确B.不正确法律事实包括事件和行为两种类型。AA.正确B.不正确建设工程法律关系由主体、客体、内容三个要素构成，但并不是任何建设工程法律关系都必须具备该三要素。BA.正确B.不正确表见代理的法律后果由〔B〕承当。A.代理人B.被代理人C.第三人D.视情况而定以下关于代理的表述，不正确的选项是〔C〕。A.代理人应在代理权限范围内行使代理权B.代理人应亲自进行代理活动C.可以实施双方代理D.不得滥用代理权以下〔D〕不是物权当中所有权的权能。A.占有B.使用C.收益D.放弃以下〔A〕不属于代理的种类。A.双方代理B.指定代理C.法定代理D.委托代理法人的成立条件有〔ABCD〕。A.依法成立B.有必要的财产和经费C.有自己的名称、组织机构和成果D.能够独立承当民事责任E.具备公益属性债消灭的原因有〔ABCDE〕。A.履行B.抵消C.提存D.混淆E.免除法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承当民事义务的组织。AA.正确B.不正确法定代表人是法人的最高领导人。BA.正确B.不正确表见代理是指无权代理人以被代理人的名义与第三人实施民事法律行为，第三人有理由相信代理人有代理权，因而法律后果直接由被代理人承当的代理方式。AA.正确B.不正确法定代表人的变更即法人的变更。BA.正确B.不正确垫资条款的效力为〔D〕。A.无效B.效力待定C.可变更可撤销D.有效约定的垫资利息超过中国人民银行规定标准的，应〔D〕。A.减半支付B.按照约定支付C.不应支付利息D.超过局部无效招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起〔B〕日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以〔B〕作为结算工程价款的根据。A.阴合同B.备案的中标合同C.双方约定为准D.阳合同或阴合同垫资利息的支付方式为〔AB〕。A.有约定时支付B.无约定时不支付C.任何情况下都应支付D.任何情况下都不应支付E.视情况而定工程实践中，建设单位〔ACE〕躲避阴阳合同。A.进行合法有效的招标投标B.与对方当事人协商C.签补充协议，并备案D.诉讼E.重新进行招标投标，并重新签订合同当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持。AA.正确B.不正确当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。AA.正确B.不正确拖欠款利息有约定时支付，无约定时不支付。BA.正确B.不正确当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，应予支持。BA.正确B.不正确以下〔C〕不是无效合同的法律后果。A.恢复原状B.返还财产C.继续履行D.折价补偿以下〔D〕不是无效合同的情形。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C.违反法律、行政法规的强制性规定D.重大误解以下〔C〕不是建设部124号令规定的参照认定挂靠的情形。A.转让、出借企业资质证书的B.以其他方式允许他人以本企业名义承揽工程的C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的D.工程负责人、技术负责人、质量管理人员、平安管理人员、工程核算人员不是工程承包人本单位人员的勘察、设计、监理等效劳采购，单项合同估算价在〔B〕人民币以上。A.100万元B.50万元C.200万元D.3000万元非法转包的情形有〔ABCD〕。A.总承包人将建设工程分包给不具有相应资质条件的单位的B.建设工程总承包合同中未有约定，又未经发包方的同意，承包人将其承包的局部建设工程交由其他单位完成C.施工总承包单位将工程主体结构的施工发包给其他单位的D.分包单位将其承包的建设工程再分包的E.将其承包的全部工程发包给他人建设工程合同无效的情形有〔ABCDE〕。A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的C.非法转包D.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的E.违法分包建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。AA.正确B.不正确建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，不支付工程款BA.正确B.不正确承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通那么第134条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。AA.正确B.不正确具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的，应予支持。BA.正确B.不正确某建材供给商向某建筑公司发出一份销售建筑材料的广告，其内容只是介绍多种建筑材料的规格、价格与性能，那么此广告不构成要约的原因是〔D〕。A.不具有订立合同的意思表示B.要约人不特定C.受要约人不特定D.要约内容不明确某建筑公司分别对两个开发商的建设工程进行投标，但是，在提交标书时不慎将两个标书互相错投。那么此建筑公司的两个标书均不构成要约的原因是〔C〕。A.不具有订立合同的意思表示B.要约人不特定C.受要约人不特定D.要约内容不明确甲单位以电子邮件的方式向乙单位发出要约，此要约的生效时间是〔B〕。A.该电子邮件发出的时间B.该电子邮件进人乙单位指定的电子邮箱的时间C.乙单位知道已经收到该电子邮件的时间D.乙单位知悉该电子邮件内容的时间以下情形中，构成承诺的是〔D〕。A.甲向乙发出要约，丙得知后向甲表示完全同意要约的内容B.甲向乙发出要约，乙向丁表示完全同意要约的内容C.甲向乙发出要约，明确7天内不答复那么视为承诺，乙未如期答复D.甲按某广告给乙汇款购置其建材，乙给甲邮寄了其指定的产品以下关于要约撤销的表述中，正确的选项是〔BD〕。A.要约生效之前可以撤销B.要约生效之后且受要约人承诺之前可以撤销C.撤销通知应在要约生效之前到达受要约人D.撤销通知应在受要约人作出承诺之前到达E.撤销要约必须经过受要约人的同意以下情况中，不得撤销的要约包括〔ABDE〕。A.要约人约定了承诺期限B.要约人明示要约不可撤销C.受要约人认为要约不可撤销D.C情形并已为履行合同做了准备工作E.通知在承诺发出之后到达受要约人承诺延误是指承诺人发出承诺后，被外界原因而延误到达。“受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效。AA.正确B.不正确撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。AA.正确B.不正确承诺既可以撤回也可以撤销。BA.正确B.不正确寄送价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书以及商业广告属于要约邀请。BA.正确B.不正确某承包商与材料供给商签订了一个水泥供货合同，但是合同中没有约定水泥的交货地点，那么他们应该优先采用〔D〕。A.在履行义务一方所在地履行B.在收受水泥一方所在地履行C.在签订合同地点履行D.补充协商决定交货地点某工程签订的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，双方又无法补充协商确定交货地点，而且也无法根据交易习惯确定。那么供货商备齐钢材后，应〔D〕。A.将钢材送到施工现场B.将钢材送到发包人的办公所在地C.将钢材送到发包人的仓库D.通知发包人自提甲乙双方签订一特种建材买卖合同，约定执行政府指导价，于2004年6月1日前交付完毕，6月1日的政府指导价是2500元／吨，但甲方直至2004年8月1日才交货，此时的政府指导价是2800元／吨，结算时应按照〔C〕计算。A.2800元／吨B.2650元／吨C.2500元／吨D.2200元／吨某建设工程施工合同中按市场价格对合同价格作出了约定，在履行合同时，发现某分项工程价款约定不明，那么法定的处理方法是〔B〕。A.按照订立合同时，承包人所在地的市场价格支付B.按照订立合同时，工程所在地的市场价格结算C.按照履行合同时，工程所在地的市场价格结算D.按照履行合同时，国家造价管理部门发布的价格支付A市甲厂与B市乙绿化公司签订了一份买卖合同，约定由甲厂供给乙公司苗木1000棵，乙企业支付货款5万元。但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷，付款地点和交货地点应为〔AB〕。A.付款地点为A市B.交货地点为A市C.付款地点在B市D.交货地点在B市E.交货地点和付款地点均在B市甲房地产开发商拖欠乙施工单位15万元工程款，丙设计院又拖欠甲20万元已到期的购房款，于是乙便对丙行使代位权，拿到了15万元的工程款。那么以下说法正确的有〔ABCE〕。A.乙只能以自己的名义行使代位权B.乙行使代位权的费用应当由甲承当C.乙行使代位权的范围应当以15万元为限D.乙可以直接向丙行使代位权E.乙必须向法院请求行使代位权代位权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担。AA.正确B.不正确执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价风格整时，按照交付时的价格计价。AA.正确B.不正确合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充。不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。AA.正确B.不正确合同履行需遵循全面履行原那么。AA.正确B.不正确以下关于合同无效的表述中，正确的选项是〔C〕。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同B.损害国家、集体或者第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.违反地方性法规的强制性规定以下合同中，属于可变更、可撤销合同的是〔D〕。A.损害社会公共利益的合同B.以合法形式掩盖非法目的C.不慎造成误解的合同D.显失公平的合同某钢铁厂用更换样品包装和产品标签的方法与某建筑公司签订了钢材购销合同，将劣质钢材以优质的价格出售给该建筑公司使其蒙受损失。那么该建筑公司不可〔C〕。A.申请法院或仲裁机构变更该合同B.申请法院或仲裁机构撤销该合同C.申请法院确认该合同无效D.继续认可该合同以下〔D〕不属于合同的生效要件。A.合同主体适格B.意思表示真实C.内容合法D.完全行为能力人14岁的中学生张某擅自与某善意的成年人王某签订合同转让了自己上学用的电动自行车，那么以下关于此合同的表述中正确的选项是〔CDE〕。A.此合同属于有效合同B.此合同属于无效合同C.此合同属于效力待定合同D.王某可催告张某父母确认E.合同被追认前王某可撤销以下关于合同生效的要件中，正确的选项是〔ABDE〕。A.当事人的主体资格要合格B.当事人的意思表示要真实C.合同不违反法律、行政法规D.合同不损害社会公共利益E.具备法律要求的合同形式一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。AA.正确B.不正确因成心或者重大过失造成对方财产损失的，免责条款无效。AA.正确B.不正确重大误解，是指当事人一方因自己的过失导致对合同的内容等发生重大误解而订立的合同的行为。AA.正确B.不正确无权代理合同属于效力待定合同。AA.正确B.不正确勘察、设计、监理等效劳采购，单项合同估算价在〔D〕万元人民币以上，属于强制招标投标的规模标准。《招标投标法》规定，投标人不得少于〔B〕个。开标由〔A〕主持，邀请所有投标人参加。A.招标人B.投标人C.评标委员会D.招标代理评标委员会成员总数应当为〔B〕人以上单数。《招标投标法》规定，招标投标活动应当遵循〔ABCD〕原那么。A.公开B.公平C.公正D.老实信用E.等价有偿《招标投标法》规定，强制招标投标的工程范围包括〔ABCDE〕。A.大型根底设施公用事业等关系社会公共利益、公众平安的工程B.全部使用国有资金投资或者国家融资的工程C.使用国际组织贷款、援助资金的工程D.使用外国政府贷款、援助资金的工程E.局部用国有资金投资或者国家融资的工程涉及国家平安、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的工程，按照国家有关规定可以不进行招标。AA.正确B.不正确评标委员会推荐的中标候选人应当限定在一至三人，并标明排列顺序。AA.正确B.不正确招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。BA.正确B.不正确投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。AA.正确B.不正确《侵权责任法》规定，建筑物倒塌致人损害的侵权诉讼，适用〔B〕归责原那么。A.过错原那么B.过错推定原那么C.无过错原那么D.公平原那么以下〔D〕不是侵权免责事由。A.无过错B.不可抗力C.第三人过错D.受损害人无过错共同危险行为适用《侵权责任法》规定的〔A〕归责原那么。A.过错原那么B.过错推定原那么C.无过错原那么D.公平原那么高空抛物适用《侵权责任法》中的〔D〕原那么。A.过错推定原那么B.无过错原那么C.过错原那么D.公平原那么法律责任的构成要件有〔ABCD〕。A.有损害事实B.存在违法行为C.损害事实与违法行为之间具有因果关系D.有过错E.有过失《侵权责任法》中规定的规那么原那么有〔ABCE〕。A.过错原那么B.过错推定原那么C.无过错原那么D.平等原那么E.公平原那么因建设工程或工程设施倒塌致人损害的侵权诉讼，由施工单位与建设单位就其他责任人的原因致害承当举证责任。AA.正确B.不正确从建筑物中抛掷物品或从建筑物上坠落的物品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的以外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。AA.正确B.不正确因堆放物倒塌致害的侵权诉讼，由堆放人就自己没有过错承当举证责任。AA.正确B.不正确因挖掘地面、修缮安装地下设施致害的侵权诉讼，由施工人就自己设置了明显标志和采取了平安措施的事实承当举证责任。AA.正确B.不正确以下〔D〕不是发包人行使法定单方解除权的条件。A.明确表示或者以行为说明不履行合同主要义务的B.明确表示或者以行为说明不履行合同主要义务的C.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的D.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的以下〔D〕不是承包人行使法定单方解除权的条件。A.未按约定支付工程价款的B.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的C.不履行合同约定的协助义务的D.非法转包、违法分包建设工程合同解除后〔A〕结算。A.应当按照约定B.应当参照约定C.不应D.根据法律规定约定的违约金低于或者高于造成的损失的，当事人〔A〕变更。A.可以B.应当C.不可D.根据法律规定发包人行使法定单方解除权的条件有〔ABCDE〕。A.明确表示或者以行为说明不履行合同主要义务的B.明确表示或者以行为说明不履行合同主要义务的C.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的D.非法转包E.违法分包《合同法》规定的法定赔偿范围包括〔ACE〕。A.实际损失B.预算C.预期利益D.预计损失E.防止损失扩大而支出的合理费用当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，对方可以单方解除合同。AA.正确B.不正确当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，需在催告后的合理期限内仍未履行的，才可解除合同。BA.正确B.不正确当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。AA.正确B.不正确建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款。AA.正确B.不正确施工合同纠纷〔质量、工程款、工期〕的诉讼时效为〔B〕年。权利最长保护期限为〔D〕年。诉讼时效起算时间点为从〔A〕起计算。A.权利人知道或应当知道其权利受到侵害之日B.权利受到侵害之日C.权利人主张权利之日D.权利人行使权利之日工程结算款请求权的诉讼时效从〔C〕之日开始计算。A.结算B.提交结算文件C.应付工程款D.发包人认可诉讼时效期限为一年的情形有〔ABCD〕。A.身体受到伤害要求赔偿的B.延付或拒付租金的C.出售质量不合格的商品未声明的D.存放财物被丧失或损毁的E.涉外合同承包人因以下〔ABDE〕事由，请求发包人支付工程价款的，不受诉讼时效的限制。A.承包人未就工程价款与发包人进行结算的B.工程价款数额尚未确定的C.发包人未收到竣工结算文件的D.发包人收到承包人递交的竣工结算文件后，不及时审核或者答复的E.承包人有证据证实发包人成心拖延进行结算的在任何诉讼程序中均可提出诉讼时效的抗辩。BA.正确B.不正确诉讼时效期限为两年。BA.正确B.不正确诉讼时效期间经过，权利人的实体权利并不因此而消灭。AA.正确B.不正确诉讼时效期间经过，权利人的胜诉权必要消灭。BA.正确B.不正确当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的〔D〕。A.根据法律规定处理B.按照约定处理C.不予支持D.应予支持一方当事人向对方当事人提出民事权利的要求，对方未用语言或者文字明确表示意见，但其行为说明已接受的，可以认定为默示。不作为的默示只有在法律有规定或者〔A〕的情况下，才可以视为意思表示。A.当事人双方有约定B.一方当事人主张C.对方当事人同意D.法律不禁止建筑工程的承包人的优先受偿权〔B〕抵押权和其他债权。A.后于B.优于C.根据法律规定确定D.按照双方预定确定建设工程承包人行使优先权的期限为〔C〕，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。A.1个月B.3个月C.6个月D.1年“逾期不结算视为认可结算〞的适用条件为〔ABC〕。A.约定结算答复期限B.约定“逾期不答复视为认可结算〞C.发包人在“结算答复期间〞没有答复D.法律规定“逾期不答复视为认可结算〞E.承包人确定工程款数额发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催揭发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程〔B〕，也可以申请人民法院将该工程〔E〕，就所得价款优先受偿A.变卖B.折价C.抵消D.提存E.拍卖当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。AA.正确B.不正确“逾期不结算视为认可〞可以不约定于合同中，而直接适用法律规定。BA.正确B.不正确建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。AA.正确B.不正确消费者交付购置商品房的全部或者大局部款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。AA.正确B.不正确2023版施工合同示范文本的实施日期是〔A〕。A.2023年7月1日B.2023年8月1日C.2023年1月1日D.2023年10月1日承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后〔28〕天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。A.7天B.14天C.28天D.56天争议评审小组作出的书面决定〔B〕对双方具有约束力，双方应遵照执行。A.自然B.经合同当事人签字确认后C.任何情况下都D.必须经法院判决才除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。有关支付担保说法正确的选项是〔ABCD〕。A.支付担保可以采用银行保函的形式B.支付担保可以采用担保公司担保的形式C.支付担保具体的形式由合同当事人在专用合同条款中约定D.合同可以不约定支付担保。E.采用2023版施工合同示范文本签订合同必须约定支付担保应依照法律规定参加工伤保险的单位有〔ABCDE〕。A.发包人B.监理人C.发包人为履行合同聘请的第三方D.承包人E.分包人99版施工合同示范文本的修订原那么之一是注重保护发包人权利的原那么。BA.正确B.不正确99版施工合同示范文本的修订原那么之一是与我国工程管理造价改革相协调的原那么。AA.正确B.不正确2023版施工合同示范文本通用条款规定的违约双倍赔偿制度指建设单位拖欠工程款超过一定时间须向施工单位支付两倍的拖欠工程款。BA.正确B.不正确因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，停工期间必须支付的工人工资由发包人承当。AA.正确B.不正确以下关于法的效力上下的表述不正确的选项是(D)。A.法律的效力低于宪法，但高于其他的法B.行政法规的效力低于宪法和法律C.地方性法规的效力低于宪法、法律和行政法规D.行政规章的效力低于宪法、法律、行政法规和地方性法规关于法的形式，以下表述不正确的选项是(B)。A.—切法律、行政法规和地方性法规都不得与宪法相抵触B.广义上的法律，泛指《宪法》调整的各类法的标准性文件C.狭义上的法律，仅指全国人大及其常委会制定的标准性文件D.自治条例和单行条例、特别行政区法律等，属于我国法的形式以下属于行政法规的是〔D〕。A.《合同法》B.《北京市招标投标条例》C.《建筑法》D.《建设工程质量管理条例》以下属于民法商法的是〔B〕。A.土地管理法B.公司法C.建筑法D.劳动法某施工企业中标省人民医院门诊楼工程工程，工程完成后审计机关对其进行审计，作了审计结论。对此过程中产生的法律关系，以下说法中正确的选项是〔ABDE〕。A.该施工企业与医院之间是民事法律关系B.该施工企业与医院之间法律地位平等C.审计机关与该医院之间是民事法律关系D.审计机关与该施工企业之间是行政法律关系E.审计机关与该施工企业之间法律地位不平等与工程建设相关的法规的表现形式多种多样，以下属于与工程建设相关法规的形式的有〔ABC〕。A.某省人大常委会通过的建筑市场管理条例B.建设部发布的注册建造师管理方法C.某省人民政府制定的招标投标管理方法D.某市人民政府办公室下发的关于外来工暂住规定的通知E.某省建设行政主管部门下发的加强平安管理的通知部门规章之间不一致的，适用新规定；同时公布的，由双方协商。BA.正确B.不正确同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决。AA.正确B.不正确部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由全国人大法工委裁决。BA.正确B.不正确地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，由国务院裁决。BA.正确B.不正确以下关于监理的工作内容，表述完整准确的是〔D〕。A.四控制，两管理，一协调B.三控制，三管理，一协调C.三控制，两管理，一协调，并履行平安管理工作D.三控制，两管理，一协调，履行平安生产管理的法定职责工程监理单位应当审查施工组织设计中的平安技术措施或者专项施工方案是否符合〔B〕。A.合同约定B.工程建设强制性标准C.设计要求D.工程建设推荐性标准总监理工程师不得将以下工作委托给总监理工程师代表，其中不正确的选项是〔D〕。A.组织编制监理规划，审批监理实施细那么B.根据工程进展及监理工作情况调配监理人员C.组织审查施工组织设计、(专项)施工方案D.进行隐蔽工程验收施工组织设计审查应包括以下根本内容，其中不正确的选项是〔D〕。A.编审程序应符合相关规定B.施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求C.平安技术措施应符合工程建设强制性标准D.施工图纸符合工程建设强制性标准相关效劳是指工程监理单位受建设单位委托，按照建设工程监理合同约定，在建设工程〔ABD〕等阶段提供的效劳活动。A.勘察B.设计C.施工D.保修E.使用工程监理机构批准施工单位费用索赔应同时满足以下条件〔ABC〕。A.施工单位在施工合同约定的期限内提出费用索赔B.索赔事件是因非施工单位原因造成，且符合施工合同约定C.索赔事件造成施工单位经济损失D.索赔费用有施工单位注册造价师签章E.索赔事项属于合同的承包范围总监理工程师是由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持工程监理机构工作的注册监理工程师或具有工程类注册执业资格的人员。BA.正确B.不正确《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应中选派具备相应资格的总监理工程师和监理人员进驻施工现场。AA.正确B.不正确工程监理单位应当审查施工组织设计中的平安技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。AA.正确B.不正确工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程平安生产承当监理责任。AA.正确B.不正确《建筑工程平安生产管理条例》规定，对到达一定规模的危险性较大的分局部项工程编制专项施工方案，并附具平安验算结果，经施工单位技术负责人、(B)签字后实施。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.总监代表D.建设单位负责人工程监理单位应当审查施工组织设计中的平安技术措施或者专项施工方案是否符合〔B〕。A.合同约定B.工程建设强制性标准C.设计要求D.工程建设推荐性标准超过一定规模的危险性较大的分局部项工程专项方案应当由〔A〕组织召开专家论证会。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.平安监督部门工程监理单位未对施工组织设计中的平安技术措施或者专项施工方案进行审查的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处〔A〕的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至撤消资质证书。A.10万元以上30万元以下B.20万元以上50万元以下C.100万元以上300万元以下D.1万元以上5万元以下以下属于专家论证工程的有(ABC)。A.深基坑B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.室内抹灰E.砌砖工程工程监理单位和监理工程师应当按照〔ABCE〕实施监理。A.法律B.法规C.工程建设强制性标准D.工程建设推荐性标准E.工程合同工程监理单位在实施监理过程中，发现存在平安事故隐患的，应当及时向有关主管部门报告。BA.正确B.不正确平安技术措施或者专项施工方案的编制应遵循《危险性较大的分局部项工程平安管理方法》〔建质[2023]87号〕。AA.正确B.不正确工程监理单位应当审查施工组织设计中的平安技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。AA.正确B.不正确工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程平安生产承当监理责任。AA.正确B.不正确2023版施工合同示范文本通用条款规定：承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述时间内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和〔或〕延长工期的权利。B以下不属于2023版施工合同示范文本通用条款规定的是：(C)。A.承包人按第14.2款(竣工结算审核)约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。B.承包人按第14.4款(最终结清)提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。C.承包人应在发出索赔意向通知书后14天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和〔或〕延长的工期，并附必要的记录和证明材料；D.索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和〔或〕工期延长天数；以下不符合2023版施工合同示范文本通用条款规定的是〔D〕。A.施工单位应及时办理签证、索赔，否那么在新文本下极容易被判“索赔权利过期作废〞。B.对施工单位来说，费用索赔比工期索赔更加重要。C.建设单位及时审理索赔；及时提交反索赔的意向通知与反索赔报告。D.专业队伍办理签证、索赔；实现资料〔证据〕专人管理；根据2023版施工合同示范文本，以下说法不正确的选项是〔C〕。A.“索赔过期作废制度〞要求施工单位、建设单位、监理单位及时高效的处理索赔；实现工程管理的过程控制，动态管理B.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；C.承包人应在索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；D.发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，那么视为认可承包人的索赔要求；2023版监理标准规定，工程监理机构批准施工单位费用索赔应同时满足以下条件：〔ABE〕。A.施工单位在施工合同约定的期限内提出费用索赔。B.索赔事件是因非施工单位原因造成，且符合施工合同约定。C.索赔事件是客观原因造成，且符合施工合同约定。D.索赔事件是施工单位原因造成，且符合施工合同约定。E.索赔事件造成施工单位直接经济损失。2023版监理标准规定，工程监理机构批准工程延期应同时满足以下条件：〔ABC〕。A.施工单位在施工合同约定的期限内提出工程延期。B.因非施工单位原因造成施工进度滞后。C.施工进度滞后影响到施工合同约定的工期。D.索赔事件是客观原因造成，且符合施工合同约定。E.索赔事件是施工单位原因造成，且符合施工合同约定。1999版施工合同示范文本规定了索赔过期作废制度。BA.正确B.不正确2023版施工合同示范文本规定了索赔过期作废制度。AA.正确B.不正确2023版施工合同示范文本通用条款规定：发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，那么视为认可承包人的索赔要求。BA.正确B.不正确2023版施工合同示范文本通用条款规定：发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和〔或〕延长缺陷责任期的权利。AA.正确B.不正确根据2023版施工合同示范文本，以下说法不正确的选项是〔C〕。A.因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和〔或〕延误的工期由发包人承当，并支付承包人合理的利润。B.因发包人原因造成工程质量未到达合同约定标准的，由发包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期，并支付承包人合理的利润。C.因发包人违反合同约定造成暂停施工的，发包人应承当因其违约给承包人增加的费用和〔或〕延误的工期，无须支付承包人合理的利润。D.2023版示范文本约定了需要支付承包人合理利润的情形多达13种。以下不属于施工机械台班单价组成费用的是〔A〕。A.防暑费：B.大修理费，经常修理费：C.安拆费及场外运费D.机上人工费机械因窝工而闲置时，机械设备台班费可按〔C〕计算。A.台班费或折旧费B.台班费和折旧费C.租赁费或折旧费D.租赁费和折旧费根据2023版施工合同示范文本，以下说法正确的选项是〔B〕。A.因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，不能顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承当；B.因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承当；C.因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人负担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承当；D.因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由承包人承当；根据FIDIC合同条件的规定，不可抗力是指某种异常事件或情况，包括(ACDE)等。A.战争、敌对行动、入侵、外敌行动B.工期拖延引起的赔偿C.叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权，或内战D.承包商人员和承包商的其他雇员以外的人员的骚动、喧闹、混乱、罢工或停工E.战争军火、爆炸物资、电离辐射或放射性物质引起的污染，但可能固承包商使用此类军火引起的除外费用索赔成立的条件如下〔必须同时具备〕：〔ABCD〕。A.与合同对照，事件已造成了承包人工程工程本钱的额外支出〔费用增加〕。B.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的原因。C.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人应当承当的风险；D.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。E.监理人证明索赔事件客观发生了。根据2023版施工合同示范文本，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和〔或〕工期延误等后果，由合同当事人按以下原那么承当：永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承当。AA.正确B.不正确根据2023版施工合同示范文本，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和〔或〕工期延误等后果，由合同当事人按以下原那么承当：承包人施工设备的损坏由发包人承当。BA.正确B.不正确根据2023版施工合同示范文本，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和〔或〕工期延误等后果，由合同当事人按以下原那么承当：因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承当。AA.正确B.不正确根据2023版施工合同示范文本，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和〔或〕工期延误等后果，由合同当事人按以下原那么承当：承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由承包人承当。BA.正确B.不正确(A)是工程索赔计算时最常用的一种方法。这种方法的计算原那么是，以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据，向业主要求费用补偿。A.实际费用法B.总费用法C.直接费用法D.估算费用法直接费是指直接用于工程的人工费、材料设备费和(B)。A.临时设施工程费B.施工机械使用费C.现场管理费D.业务费当施工现场出现气候异常时，承包商一般可以向业主提出(B)。A.延长工期B.工期延长的费用赔偿C.既延长工期，又索赔费用D.不能向业主提出索赔合同规定的索赔是指承包商所提出的索赔要求，在该工程工程的合同文件中有文字依据，承包商可以据此提出索赔要求，并取得经济补偿。这些在合同文件中有文字规定的合同条款，被称为〔A〕。A.明示条款B.默示条款C.直接条款D.间接条款关于施工索赔的特征，以下说法中不正确的选项是〔ABCD〕。A.与工程签证是双方法律行为的特征不同，工程索赔不是双方协商一致的结果，而是单方主张权利的要求。B.与工程签证涉及的利益已经确定的特点相比，工程索赔涉及的利益尚待确定，是一种期待权益。C.工程签证的内容已经确定，签证可直接作为结算的依据；而工程索赔存在三种结果。D.对于工程签证而言，工程签证前的有关书面或口头证据的取得与保管并不重要；而工程索赔是单方面提出的权利主张，必须依赖于证据予以证实，这些证据不仅包括实体证据还包括程序证据。E.索赔和签证是同一概念。索赔报告的组成内容包括〔ABCD〕。A.总论B.合同引证C.索赔费用、工期的计算D.索赔证据E.监理档案就施工索赔的目的而言，施工索赔分为经济索赔和工期索赔。AA.正确B.不正确在国际工程施工索赔中，最常见的是承包商向业主提出的工期索赔和经济索赔；有时，业主也向承包商提出经济补偿的要求，即“反索赔〞。AA.正确B.不正确按照索赔的对象不同，把索赔分成两类：索赔和反索赔。AA.正确B.不正确综合索赔又称总索赔，俗称一揽子索赔。即对整个工程〔或某项工程〕中所发生的数起索赔事项，综合在一起进行索赔。AA.正确B.不正确以下表述正确的选项是(C)。A.工期顺延又称顺延工期，是指由于承包人的原因造成的工期延误。B.工期顺延又称顺延工期，是指由于发包人的原因或监理人的原因造成的工期延误。C.工期顺延又称顺延工期，是指由于发包人的原因或其他非承包人的原因造成的工期延误。D.工期顺延又称顺延工期，是指由于不可抗力原因造成的工期延误。以下表述正确的选项是(A)。A.只有关键工作延误才必然导致工期延误；非关键工作延误不一定导致工期延误。B.只有关键工作延误才必然导致工期延误；非关键工作延误一定不导致工期延误。C.只有非关键工作延误才必然导致工期延误；关键工作延误不一定导致工期延误。D.只有非关键工作延误才必然导致工期延误；关键工作延误一定不导致工期延误。某项工作出现进度偏差，此偏差不大于该工作的自由时差，那么BA.影响后续工作B.不影响后续工作C.影响总工期D.可能影响总工期某项工作出现进度偏差，此偏差大于该工作的自由时差但不大于该工作的总时差，那么(D).A.不影响后续工作B.可能影响后续工作C.影响总工期D.不影响总工期工期索赔成立的条件如下〔必须同时具备〕：〔ABCD〕。A.与合同对照，事件已造成了直接工期损失〔工期延误或工期延长〕。B.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的原因。C.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人应当承当的风险；D.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。E.监理人证明索赔事件客观发生了。关键线路与关键工作确实定方法有〔ABC〕。A.观察法B.计算总时差法C.标号法D.计算节点最早时间的方法E.倒排工期法建设工程监理标准〔GB/T50319-2023〕中的“工程延期〞的本质是“工期顺延〞。AA.正确B.不正确工期延误是工期顺延的必要条件。AA.正确B.不正确工期延误是工期顺延的充分必要条件。BA.正确B.不正确工期顺延是工期延误的必要条件。BA.正确B.不正确根据《招标投标法》，投标人补充，修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在〔C〕。A.评标截至时间前B.评标开始前C.提交投标文件的截止时间前D.投标有效期内根据《招标投标实施条例》，非国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的工程，关于确定中标人的说法，正确的选项是〔C〕。A.评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人B.评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人C.招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人D.招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人关于投标联合体资格条件的说法，正确的选项是〔C〕。A.联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可B.联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可C.联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件D.由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级，较低的单位确定其资质等级A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。以下行为不符合法律规定的有〔C〕。A.A和C将联合体协议一并提交给了招标人B.B参加由A和C组成的联合体并在截止日期之前征得了招标人的同意C.C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件D.A和C商定由A为牵头人并以其名义提交了投标保证金根据《工程建设工程施工招标投标方法》，以下情形应按废标处理的有〔BE〕。A.投标人未按照招标文件要求提交投标保证金B.投标文件逾期送达或者为送达指定地点C.投标文件未按招标文件要求密封D.投标文件无单位盖章并无单位负责人签字E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议按《中华人民共和国招标投标法》相关规定，以下说法正确的选项是〔DE〕。A.投标准备时间从开始发放招标文件之日起至投标文件截止之日最短不得少于15日B.招标人对已发出的招标文件进行修改时，应当在开标前20日进行C.投标保证金有效期应当超出投标有效期30日D.评标结束后，招标人最迟应当在投标有效期结束日30个工作日前确定中标人E.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日之内按规定订立书面合同某工程经批准采用邀请招标方式进行施工招标，根据法律规定，招标人应当向5个以上具备承当招标工程能力的施工企业发出投标邀请书。BA.正确B.不正确经有关部门审批，为紧急安置灾民而修建的活动板房可以不招标。AA.正确B.不正确建设工程的建筑艺术造型有特殊要求的，经工程主管部门批准，可以不进行招标。AA.正确B.不正确施工总承包合同中未有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成。AA.正确B.不正确A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。以下行为不符合法律规定的有〔C〕。A.A和C将联合体协议一并提交给了招标人B.B参加由A和C组成的联合体并在截止日期之前征得了招标人的同意C.C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件D.A和C商定由A为牵头人并以其名义提交了投标保证金关于联合体投标，以下表述中正确的选项是〔C〕。A.联合体中应当至少有一方具备承当招标工程的相应能力B.联合体中标的，联合体应当指定一方与招标人签订合同C.联合体是一个临时性的组织，不具备法人资格D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级以下〔C〕不属于投标人之间串通投标。A.不同投标人的投标文件相互混装B.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容C.招标人明示或者暗示投标人压低价格D.不同投标人委托同一单位办理投标事宜使用国有资金投资的工程范围，不包括以下〔D〕。A.使用各级财政预算资金的工程B.使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金的工程C.使用国有企业事业单位自由资金并且国有资产投资者实际拥有控制权的工程D.使用国家政策性贷款的工程甲建筑单位和乙建筑单位组成一个联合体投标，在合同的履行过程中，由于甲施工单位的过失，造成了业主30万元的损失。就此，建设单位〔ACE〕。A.可以要求甲单位赔偿全部损失B.不可以要求乙赔偿全部损失C.可以要求甲赔偿10万元的经济损失D.必须同时要求两家单位一起协商赔偿E.可以要求甲乙各赔偿15万元以下〔CE〕不属于投标人之间串通投标。A.不同投标人的投标文件相互混装B.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容C.招标人明示或者暗示投标人压低价格D.不同投标人委托同一单位办理投标事宜E.投标人以低于本钱的报价竞标经有关部门审批，施工合同估算价300万元的乡镇卫生院工程可以不招标。BA.正确B.不正确招标投标活动不受部门地区的限制，不得对潜在投标人实行歧视待遇。AA.正确B.不正确施工单项合同估算价在100万元以上的必须进行招标。BA.正确B.不正确分包单位将其承包的专业工程进行专业分包。BA.正确B.不正确有关监理的“附加工作酬金〞，以下说法正确的选项是〔C〕。A.除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。B.除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为额外工作。C.附加工作酬金确实定方法在专用条件中约定。D.附加工作酬金确实定方法在通用条件中约定。以下关于专业监理工程师的表述中，正确的有〔ABCD〕。A.由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有注册建造师执业资格的人员。B.由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有注册监理工程师执业资格的人员。C.由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有注册造价师执业资格的人员。D.由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。E.由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有中级及以上专业技术职称、3年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。总监理工程师是由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持工程监理机构工作的注册监理工程师或具有工程类注册执业资格的人员。BA.正确B.不正确总监理工程师代表是指经工程监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其局部职责和权力，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。BA.正确B.不正确监理员指从事具体监理工作，具有中专及以上学历并经过监理业务培训的人员。AA.正确B.不正确监理单位应重视监理文件资料、档案的制作和管理工作。AA.正确B.不正确总监理工程师是由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持工程监理机构工作的注册监理工程师或具有工程类注册执业资格的人员。BA.正确B.不正确总监理工程师代表是指经工程监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其局部职责和权力，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。BA.正确B.不正确监理员指从事具体监理工作，具有中专及以上学历并经过监理业务培训的人员。AA.正确B.不正确监理单位应重视监理文件资料、档案的制作和管理工作。AA.正确B.不正确根据《建设工程质量管理条例》，以下分包情形中，不属于违法分包的是〔A〕。A.施工总承包合同中未有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成B.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位C.施工总承包单位将工程主体机构的施工分包给其他单位D.分包单位将其承包的专业工程进行专业分包甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的施工，关于该联合体承包行为的说法，正确的选项是〔C〕。A.乙按照承当施工内容即工程质量的比例对建设单位负责B.建设单位应当与甲，乙分别签订承包合同C.甲和乙就工程质量和平安对建设单位承当连带责任D.该行为属于肢解工程发包的违法行为我国工程总承包主要的方式不包括以下〔D〕。A.设计采购施工总承包B.设计施工总承包C.设计采购总承包D.设计施工监理总承包以下建设工程承包行为违反《建筑法》规定的是〔C〕。A.两个不同资质等级的单位联合共同承包B.承包人将其承包的建筑工程分包给他人C.分包人将其承包的工程再次进行分包D.承包人在本企业资质等级许可的业务范围承揽业务根据《建筑法》，关于建筑工程分包的说法，正确的有〔AE〕。A.建筑工程的分包单位必须在其资质等级许可的业务范围内承揽工程B.资质等级较低的分包单位可以超越一个等级惩戒分包工程C.建设单位制定的分包单位，总承包单位必须采用D.严禁个人承揽分包工程业务E.劳务作业分包不经建设单位认可有以下(BCDE)情形之一的，合同无效。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.损害社会公共利益E.违反法律、行政法规的强制性规定建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。AA.正确B.不正确《工程建设工程招标范围和规模标准规定》所属法的形式是行政法规。BA.正确B.不正确合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。AA.正确B.不正确总承包单位可分阶段对勘察、设计、施工、材料设备采购等所有内容进行分包。BA.正确B.不正确关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的选项是〔A〕。A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形C.即使合同通用条款中有此约定，也不能作为结算依据D.此约定即使写入合同中，也属于无效合同条款发包人要求甩项竣工的，承包人应予协助和配合，合同当事人应签订〔B〕。A.延期竣工协议B.甩项竣工协议C.顺延工期协议D.延误工期协议合同审查工作，特别是补充协议的签署应慎重。有关“补充协议〞的说法正确的为〔D〕。A.补充协议的效力低于原合同B.补充协议的效力等于原合同C.补充协议的效力高于原合同D.在不违反法律、行政法规的强制性规定的情况下，补充协议的效力高于原合同除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后〔A〕天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后〔〕天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。A.14天，14天B.14天，7天C.28天，28天D.28天，14天不作为的默示在〔AB〕的情况下，可以视为意思表示。A.法律有规定B.当事人双方有约定C.单方意思表示情况下D.仅仅法律有规定的情况下E.既要有法律规定，又要有合同约定承包人主张“逾期不结算视为认可结算〞，应满足的条件包括〔ABCD〕。A.约定“结算答复期限〞B.约定“逾期不答复视为认可结算〞C.发包人在“结算答复期间〞没有答复D.发包人在“结算答复期间〞没有提出异议E.承包人未向发包人提交结算书由99版施工合同示范文本的通用条款能推出，双方当事人具有“发包人收到竣工结算文件，一定期间内不予答复，那么视为认可承包人提交的竣工结算文件〞的意思表示。BA.正确B.不正确2023版施工合同示范文本通用条款规定，除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。AA.正确B.不正确2023版施工合同示范文本通用条款规定：发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单。AA.正确B.不正确施工合同专用条款规定本工程的结算程序遵循财建[2004]369号文件，意味着承包人有权主张“假设逾期不结算，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单〞。AA.正确B.不正确A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。以下行为不符合法律规定的有〔C〕。A.A和C将联合体协议一并提交给了招标人B.B参加由A和C组成的联合体并在截止日期之前征得了招标人的同意C.C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件D.A和C商定由A为牵头人并以其名义提交了投标保证金关于联合体投标，以下表述中正确的选项是〔C〕。A.联合体中应当至少有一方具备承当招标工程的相应能力B.联合体中标的，联合体应当指定一方与招标人签订合同C.联合体是一个临时性的组织，不具备法人资格D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级以下〔C〕不属于投标人之间串通投标。A.不同投标人的投标文件相互混装B.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容C.招标人明示或者暗示投标人压低价格D.不同投标人委托同一单位办理投标事宜使用国有资金投资的工程范围，不包括以下〔D〕。A.使用各级财政预算资金的工程B.使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金的工程C.使用国有企业事业单位自由资金并且国有资产投资者实际拥有控制权的工程D.使用国家政策性贷款的工程甲建筑单位和乙建筑单位组成一个联合体投标，在合同的履行过程中，由于甲施工单位的过失，造成了业主30万元的损失。就此，建设单位〔ACE〕。A.可以要求甲单位赔偿全部损失B.不可以要求乙赔偿全部损失C.可以要求甲赔偿10万元的经济损失D.必须同时要求两家单位一起协商赔偿E.可以要求甲乙各赔偿15万元以下〔CE〕不属于投标人之间串通投标。A.不同投标人的投标文件相互混装B.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容C.招标人明示或者暗示投标人压低价格D.不同投标人委托同一单位办理投标事宜E.投标人以低于本钱的报价竞标经有关部门审批，施工合同估算价300万元的乡镇卫生院工程可以不招标。BA.正确B.不正确招标投标活动不受部门地区的限制，不得对潜在投标人实行歧视待遇。AA.正确B.不正确施工单项合同估算价在100万元以上的必须进行招标。BA.正确B.不正确分包单位将其承包的专业工程进行专业分包。BA.正确B.不正确应依照法律规定参加工伤保险的单位有〔ABCDE〕。A.发包人B.监理人C.发包人为履行合同聘请的第三方D.承包人E.分包人99版施工合同示范文本的修订原那么之一是注重保护发包人权利的原那么。BA.正确B.不正确99版施工合同示范文本的修订原那么之一是与我国工程管理造价改革相协调的原那么。AA.正确B.不正确2023版施工合同示范文本通用条款规定的违约双倍赔偿制度指建设单位拖欠工程款超过一定时间须向施工单位支付两倍的拖欠工程款。BA.正确B.不正确因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，停工期间必须支付的工人工资由发包人承当。AA.正确B.不正确根据《招标投标法》，投标人补充，修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在〔C〕。A.评标截至时间前B.评标开始前C.提交投标文件的截止时间前D.投标有效期内根据《招标投标实施条例》，非国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的工程，关于确定中标人的说法，正确的选项是〔C〕。A.评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人B.评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人C.招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人D.招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人关于投标联合体资格条件的说法，正确的选项是〔C〕。A.联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可B.联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可C.联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件D.由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级，较低的单位确定其资质等级A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。以下行为不符合法律规定的有〔C〕。A.A和C将联合体协议一并提交给了招标人B.B参加由A和C组成的联合体并在截止日期之前征得了招标人的同意C.C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件D.A和C商定由A为牵头人并以其名义提交了投标保证金根据《工程建设工程施工招标投标方法》，以下情形应按废标处理的有〔BE〕。A.投标人未按照招标文件要求提交投标保证金B.投标文件逾期送达或者为送达指定地点C.投标文件未按招标文件要求密封D.投标文件无单位盖章并无单位负责人签字E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议按《中华人民共和国招标投标法》相关规定，以下说法正确的选项是〔DE〕。A.投标准备时间从开始发放招标文件之日起至投标文件截止之日最短不得少于15日B.招标人对已发出的招标文件进行修改时，应当在开标前20日进行C.投标保证金有效期应当超出投标有效期30日D.评标结束后，招标人最迟应当在投标有效期结束日30个工作日前确定中标人E.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日之内按规定订立书面合同某工程经批准采用邀请招标方式进行施工招标，根据法律规定，招标人应当向5个以上具备承当招标工程能力的施工企业发出投标邀请书。BA.正确B.不正确经有关部门审批，为紧急安置灾民而修建的活动板房可以不招标。AA.正确B.不正确建设工程的建筑艺术造型有特殊要求的，经工程主管部门批准，可以不进行招标。AA.正确B.不正确施工总承包合同中未有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成。AA.正确B.不正确某道路工程在进行基层和面层施工时，为了给面层铺设提供工作面和工作条件，需待基层铺设一定时间后才能进行面层摊铺，这种时间间隔是〔A〕时距。A.STSB.FTFC.STFD.FTS在工程网络方案中，关键线路是指〔A〕。A.单代号网络方案中总的工作持续时间最长的线路B.双代号网络方案中由关键节点组成的线路C.单代号搭接网络方案中总的工作持续时间最长的线路D.双代号时标网络方案中无虚箭线的线路在单代号搭接网络方案中，设B工作的紧前工作仅有A工作，工作A、B之间时距为STSA.B=2，FTFA.B=3，工作A的最早开始时间为0，持续时间为6，工作B的持续时间为8，那么B工作的最早开始时间为〔B〕。A.1天B.2天C.0天D.3天在单代号搭接网络方案中，设B工作的紧前工作仅有A工作，工作A、B之间时距为STSA.B=2，FTFA.B=3，工作A的最早开始时间为0，持续时间为6，工作B的最早开始时间为2，持续时间为8，那么工作A、B之间的时间间隔为〔C〕。A.1天B.2天C.0天D.3天关于单代号搭接网络方案，以下说法正确的选项是(ABCD)。A.以箭线和时距共同表示逻辑关系B.方案工期不一定决定于与终点相联系的工作的完成时间C.关键线路至少有一条D.关键线路上工作的时间间隔为零E.关键线路上工作的自由时差为零工作之间的搭接关系有〔ABCDE〕。A.STSB.FTFC.STFD.FTSE.受两种以上根本时距限制的混合时距在修堤坝时，一定要等土堤自然沉降后才能修护坡，筑土堤与修护坡之间的等待时间就是FTS时距。AA.正确B.不正确单代号搭接网络方案以节点表示工作，以节点之间的箭线表示工作之间的逻辑顺序和搭接关系。AA.正确B.不正确单代号搭接网络图只应有一个起点节点和一个终点节点。AA.正确B.不正确单代号搭接网络图中，允许出现循环回路。BA.正确B.不正确单代号网络方案中某工作最早开始时间和最早完成时间分别为4天和6天，最迟开始时间和最迟完成时间分别为7天和9天，那么该工作的总时差为〔B〕。A.2天B.3天C.4天D.6天某工作的持续时间为4天，最早开始时间为7天，总时差为2天，那么该工作的最迟完成时间为〔D〕天。在单代号网络方案中，设A工作的紧后工作有B和C，总时差分别为3天和5天，工作A、B之间时间间隔为8天，工作A、C之间的时间间隔为7天，那么工作A的总时差为〔C〕。A.9天B.10天C.11天D.12天在工程网络方案中，某项工作的最迟完成时间与最早完成时间的差值为该工作的〔B〕。自由时差A.总时差B.时间间隔C.时距D.B单代号网络图中，以下说法正确的选项是(ABD)。A.在实施过程中，关键线路可能会改变B.关键工作的机动时间最小C.关键线路只有一条D.关键线路上工作的时间间隔为零E.关键线路上工作的自由时差为零在单代号网络图中节点表示工作，箭线表示工作之间的逻辑关系。AA.正确B.不正确绘制单代号网络图时，假设在开始和结束时的一些工作(两个或两个以上的工作)没有必要的逻辑关联时，必须在开始和结束处增加一个虚拟的起始节点和一个虚拟的结束节点，以表示网络图的开始和结束。AA.正确B.不正确从起点到终点均为关键工作，且所有工作间的时间间隔均为零的线路为关键线路。AA.正确B.不正确总时差为零的工作为关键工作。BA.正确B.不正确某工作F检查时，尚需作业时间是4周，到方案最迟完成时尚余时间也是4周，该工作原有总时差为1周，那么该工作的实际进度情况为〔A〕。A.拖后1周，但不影响总工期B.拖后1周，影响总工期1周C.进度正常D.提前1周关于匀速进展横道图比拟法，以下说法正确的选项是〔A〕。A.涂黑的粗线右端与检查日期相重合，说明实际进度与方案进度相一致B.涂黑的粗线右端在检查日期左侧，说明实际进度超前C.根据涂黑的粗线右端和检查日期的关系，不能判断进度执行情况D.假设涂黑的粗线右端在检查日期右侧，说明实际进度滞后工程工程实际进度与方案进度的比拟方法有〔ABCDE〕。A.匀速进展横道图比拟法B.双比例单侧横道图比拟法C.双比例双侧横道图比拟法D.前锋线比拟法E.列表比拟法采用列表比拟法比拟实际进度与方案进度，以下说法正确的选项是〔ABCD〕。A.如果工作尚有总时差与原有总时差相等，说明该工作实际进度与方案进度一致B.如果工作尚有总时差大于原有总时差，说明该工作实际进度超前C.如果工作尚有总时差小于原有总时差，且仍为非负值，说明该工作实际进度拖后，但不影响总工期D.如果工作尚有总时差小于原有总时差，且为负值，说明该工作实际进度拖后，且影响总工期E.只要工作尚有总时差小于原有总时差，就说明该工作实际进度拖后，且影响总工期前锋线比拟法主要适用于时标网络方案以及横道图进度方案。AA.正确B.不正确前锋线比拟法是从检查时刻的时间标点出发，用点划线依次连接各工作任务的实际进度点，最后到方案检查时的坐标点为止，形成前锋线，按前锋线与工作箭线交点的位置判定工程工程实际进度与方案进度偏差。AA.正确B.不正确双比例单侧横道图比拟法适用于工作的进度按变速进展的情况。AA.正确B.不正确如果网络方案中某项工作进度拖延的时间超过其总时差，那么进度方案的调整方法为：CA.如果工程工程必须按照原方案工期完成，那么只能采取缩短关键线路上后续工作持续时间的方法来到达调整方案的目的B.如果工程总工期允许拖延，那么此时只需以实际数据取代原方案数据，并重新绘制检查日期之后的简化网络方案即可C.如果工程总工期允许拖延，但允许拖延的时间有限，那么当实际进度拖延的时间超过此限制时，也需要对网络方案进行调整，以便满足要求D.应选用资源占用量大或者直接费用高的后续关键工作，适当延长其持续时间某工作进度滞后不一定对工程总工期产生影响。AA.正确B.不正确当工程工程实施中产生的进度偏差影响